农村公路施工合同.docx

农村公路施工合同.docx

《农村公路施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村公路施工合同.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

农村公路施工合同

农村公路施工合同

　　篇一：

乡村公路施工合同

　　XX县

　　甲方：

XX人民政府（以下简称甲方）乙方：

XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方）XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。

为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。

　　一、工程总价及结算依据

　　该工程承包价为：

元（人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。

施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。

　　二、工程内容

　　XX村公路砼路面改造工程长公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。

改造为四级水泥砼路面，路基宽米，C30水泥砼路面宽米，C20水泥砼路肩米×2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。

　　三、材料供应及要求

　　1、本工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。

　　2、材料质量要求

（1）河沙：

河沙或机械吸沙；

（2）片石：

300号强度以上；

　　（3）碎石：

正规产地碎石；

　　（4）条石：

300号强度以上；

　　（5）水泥：

级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。

　　3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承担，并在工程进度款中扣除。

　　四、工期

　　1、本标段工期6个月（日历工期），自XX年9月3日至XX年3月2日（具体工期开始时间以指挥部开工令为准）。

　　2、工期允许延长的条件：

（1）建设单位变更设计，妨碍了施工进度；

（2）异常恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量；

　　（3）建设单位通知暂时停工。

　　3、工期延长的决定，若发生第2条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。

　　4、除第２条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。

若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。

　　5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。

　　6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。

　　五、甲方的一般义务

　　1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。

　　2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管，以保证施工需要，费用由乙方承担。

　　3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。

　　4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。

　　5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。

　　六、乙方的一般义务

　　1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。

　　2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。

　　3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。

　　4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工办法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。

　　七、工程质量检查验收及标准

　　1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。

　　2、本合同工程质量，按交通部ＪＴＧＦ80-XX《公路工程质量检验评定标准》执行，必须达到合格工程或优良工程。

　　3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。

经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。

　　4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规

　　范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。

否则，将不予计量。

　　5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。

　　6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。

　　7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。

　　8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。

甲方在接到通知后10—15日内组织有关部门检查验收。

　　9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。

由此造成逾期交付的，应承担工期延误责任。

若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。

　　10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。

保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。

　　八、施工安全

　　1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、文明施工。

施工时需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安全。

若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。

　　2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管损害及人身损害赔偿由乙方负责。

　　九、工程款结付与履约保证金的返还

　　1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、Ｃ20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。

完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。

　　2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。

　　十、本工程奖惩

　　本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。

　　十一、违约与争议的解决

　　1、违约金按承包总价的5%计算。

　　2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。

　　3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。

　　4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。

十二、合同的变更与解除

　　1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。

　　2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请

　　篇二：

农村公路工程施工合同

　　农村公路工程施工合同

　　甲方：

**人民政府

　　乙方：

**有限公司

　　为了确保公路工程任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商，甲方将本工程的施工任务承包给乙方。

为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《合同法》有关规定，经双方协商同意，签定本合同。

　　第一章总则

　　1、工程名称：

。

　　2、工程地点：

。

　　3、承包范围和内容：

（1）承包范围：

公路K0+000-K3+600段路面工程，路线长度

　　公里，路基宽度米，路面宽度米,路面结构为水泥混凝土路面。

（2）承包内容：

　　本工程建设内容包括：

整修路基，水泥混凝土路面面层，培路肩。

　　4、承包方式：

（1）本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量计算。

工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费

　　用均已包含在承包单价之中。

（2）工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳，或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

　　（3）工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面工程量计算。

　　第二章工程期限

　　1、本项工程自签定合同之日起，于XX年6月10日开工，至XX年8月10日结束。

　　2、乙方进场后，甲方将不定期考核乙方工程完成情况。

如因人工、机械数量不足而影响工程进度，甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。

乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。

　　3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素（如下雨）造成的停工均属正常停工。

　　4、乙方所拉运的材料应满足工程的质量要求。

未经甲方同意，擅自拉运的质量不合格的材料，其费用不得结算。

　　第三章安全生产与文明施工

　　1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患，做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

　　2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

　　3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。

　　第四章双方义务

　　1、甲方合同义务

（1）甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。

帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。

帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。

（2）甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。

　　（3）依照约定支付乙方工程款。

　　2、乙方合同义务

（1）按照施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。

（2）服从甲方派出的各级管理人员的管理，执行工程建设的各项规范标准。

　　（3）乙方在施工期间食宿自理。

　　第五章工程款结算方式

　　1、本工程实行单价承包。

合同单价为元/平方米。

其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面层元/平方米，培路肩元/米。

工程结算价款以检验合格的实际完成工程量乘以合同单价计算。

　　2、甲乙双方签订合同，乙方及时进入施工现场开工后，甲方先期支付15%工程预付款，以后根据完成工程的形象进度，可逐步预借不大于完成工程造价的10%作为乙方生活费和工程款费用。

待该项工程全部完成

　　后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

　　第六章纠纷解决办法

　　甲、乙双方发生经济纠纷时，应按合同条款本着友好、谅解的原则协商解决。

　　第七章附则

　　1、本合同双方代表签字、盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

　　2、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

　　3、未尽事宜经双方协商一致后，可另签补充协议，补充协议将视为合同的组成部分。

　　甲方：

**人民政府（签章）

　　法人或授权代理人：

　　乙方：

***有限公司（签章）

　　法人或授权代理人：

　　XX年月日

　　篇三：

农村公路硬化工程施工合同

　　****七、八组公路改建

　　工程承包合同

　　建设单位：

****（以下简称甲方）

　　施工单位：

****（以下简称乙方）

　　****公路改建工程建设，坚持村民自治，严格按照《中华人

　　民共和国村民委员会组织法》“民主决策、民主管理、民主监督”

　　原则实施。

根据农村村道公路建设的有关规定和技术质量标准，

　　经公开招投标，甲方将本村农村村道公路改建工程承包给乙方，

　　甲乙双方本着平等互利、诚实守信原则，经反复协商达成一致意

　　见并签订如下合同：

　　一、工程名称：

****村道公路改建工程。

　　二、工程施工地点：

****。

　　三、工程施工范围及质量要求：

　　1、严格按照大竹县交通局规划设计的《村道公路改建

　　工程施工设计方案》进行施工建设。

　　2、本工程道路长约****米、****米，共计****米。

技术

　　标准为C20水泥砼路面，砼路面厚度不小于20公分，水沟

　　畅通，路基宽不得小于4米，路面硬化宽不得小于3米至

　　米。

　　3、水泥路面铺筑期间至保养期后，乙方必须安排专人

　　守护，守护费用由乙方承担，养护期****天以上，保养期****

　　天以上。

　　4、路基施工包括扩宽、挖填土石方、路基清理、保坎

　　涵洞、路边水沟、错车道，水泥路边泥土保护层。

　　5、施工中应使用搅拌机、振动棒、平板振动机、切割

　　机等有关机具，由乙方自行配备。

　　6、路面硬化完成后，修复好水沟，确保无坑涵积水。

　　四、工程质量管理。

乙方要严格按施工规范和技术质量

　　标准进行施工，指派有技术等级三级以上的专业技术人员到

　　现场施工；甲方指派专人监管工程质量，如发现偷工减料扣

　　减双倍工程材料款，须经镇人民政府及相关部门的专业人员

　　验收，乙方不主动申请验收的，视为不合格。

　　五、工程价款。

本工程按道路里程、实际施工的水泥混

　　凝土浇灌面积计算，实行大包干每公里折算人民币****元，大写：

贰拾柒万元整，乙方按施工方案规定施工，不再

　　增加任何费用，增减工程按实际造价计算。

各种材料和工人

　　工资涨落不再增减任何费用。

　　六、付款方式：

乙方完成总工程后，工程结束，双方结

　　清帐目，扣除10%保修金，甲方付给乙方群众集资总额的50%，

　　下余50%待交通局验收合格后一年内付清，交通局补助的每

　　公里****万元，待交通局拨款给村上时，作为工程款一并支

　　付给乙方。

若遇交通部门按规定的补助款没能及时拨付到位

　　等特殊情况，由乙方自行向交通部门催收余款。

甲方不付一

　　切费用。

　　七、工程期限：

本合同签订之日为开工时间。

本合同工

　　期为30天（****年6月1日至****年6月30日）。

　　八、路面工程保修期为一年，保修期内，均由乙方自行

　　组织维修，费用由乙方承担。

　　九、其它特别约定事项：

　　1、乙方必须按甲方所规定的人员、机具的数量、型号

　　等情况如实到位，如有不同，甲方将视为乙方违约，并有权

　　将乙方驱逐出场。

　　2、水、电甲方提供源头，乙方负责安装等各种费用。

　　场地、库房等甲乙双方共同确定，乙方负责各种费用。

　　3、乙方应建立完善的安全管理办法和严格遵守安全生

　　产的相关规定，做到文明施工，严禁违章作业，同时应采取

　　各种切实有效的安全措施以保证现场施工人员、附近居民及建筑物、各项工程的安全，凡施工人员发生一切病、伤、残、亡等安全事故及损失概由乙方承担经济赔偿责任及法律、民事责任，甲方不承担任何责任。

　　4、甲方应积极作好征地拆迁工作，以保证乙方正常的施工及工程质量和进度。

凡因此而带来的事故及损失，由甲方承担经济赔偿责任及法律、民事责任，乙方不承担任何责任。

　　5、甲方应积极与乙方共同作好居民、车辆通行所带来的施工不便等影响，防止非施工人员、车辆通行等进入施工现场，以保证乙方正常的施工及工程质量和进度。

　　6、乙方签订合同后，三天内务必进场施工，如超过三天不进场施工为违约，视为乙方自动放弃，甲方不退还工程押金，同时可另行找人承包施工。

　　7、乙方在施工中不得停工，未经甲方同意自动停工三天及以上为违约，乙方已施工的工程不计算任何工程款，甲方可另行找人承包施工。

　　8、工程承包押金，待本工程全部完工后退还。

　　十、违约责任：

如双方任何一方违约，由违约方支付工程总价的10%给另一方。

　　十一、验收办法：

工程竣工后，乙方写出工程竣工验收报告，双方申请县交通局进行验收，凡验收不合格由乙方返工，费用由乙方承担。

　　十二、本合同书由双方法定代表人或授权的代理人签署与加盖公章后生效。

全部工程完工后，经交通局验收合格以及工程款支付完结后终止。

　　十三、未尽事宜另行协商。

　　十四、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门两份。

　　甲方：

乙方：

　　法定代表人：

法定代表人：

　　其授权的代理人：

其授权的代理人：

　　在场人：

　　年日****月