国家版注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题B卷 附答案.docx

国家版注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题B卷 附答案.docx

《国家版注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题B卷 附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家版注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题B卷 附答案.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

国家版注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题B卷附答案

国家2020版注册二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题B卷（附答案）

考试须知：

1.考试时间：

180分钟，满分为120分。

2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。

4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。

姓名:

_________

考号:

_________

一、单选题（共20题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）

1、浇筑分段工作缝，必须设在弯矩（）附近。

A.1B.0C.1/2D.1/4

2、安全生产保证计划应（　　）编制完成。

A．在施工活动开始前B．在施工活动开始后

C．在施工活动进行中D．在施工活动结束后

3、施工成本目标控制的依据是（）。

A.工程承包含同

B.项目目标管理责任书

C.企业管理制度

D.企业的项目管理规定

4、根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-1999），基坑侧壁安全等级为一、二、三级的基坑，其监测方案中都要将（）列为应测项目。

A.支护结构水平位移

B.周围建筑物、地下管线变形

C.地下水位

D.支撑轴力

5、在调压器入口处安设过滤器以清除燃气中的固体悬浮物。

在正常工作情况下，燃气通过过滤器的压力损失不得超过（　　），压力损失过大时应拆下清洗。

A．10kPaB．12kPaC．15kPaD．20kPa

6、路面混凝土主要是以混凝土的弯拉强度为设计标准。

重交通用路面混凝土的弯拉强度应≥（　　）。

A．4.0MPaB．4.5MPaC．5.0MPaD．5.5MPa

7、在移动模架上浇筑预应力连续梁时，浇筑工作缝，必须在（　　）附近。

A．正弯矩区B．负弯矩区C．无规定D．弯矩零点

8、市政公用工程注册建造师的执业工程范围不包括（）。

A.园林给水排水工程

B.城市公共广场工程

C.交通安全设施工程

D.园林古建筑工程

9、下列桥梁类型中，属于按用途分类的是（）。

A．石拱桥

B．人行桥

C．特长桥

D．刚架桥

10、软土地区地下连续墙成槽时，不会造成槽壁坍塌的是（）。

A.槽壁泥浆黏度过低

B.导墙建在软弱填土中

C.槽段划分过长

D.导墙过深

11、一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。

强度试验压力应为（　　）倍的设计压力，严密性试验压力应为（　　）倍设计压力，且不得低于（　　）。

A．1.25，1.5，0.6MPaB．1.5，1.25，0.4MPa

C．1.5，1.25，0.5MPaD．1.5，1.25，0.6MPa

12、后张法预应力张拉后，孔道（　　）灌浆。

A．应B．不急于C．应尽早D．无规定

13、下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是（）。

A.弯拉强度

B.抗压强度

C.工作性

D.耐久性

14、关于小导管注浆的说法，错误的是（）。

A．在软弱、破碎地层中凿孔后易塌孔时，必须采取超前小导管支护

B．超前小导管必须配合钢拱架使用

C．在条件允许时，可以在地面进行超前注浆加固

D．在有导洞时，可以在导洞内对隧道周边进行径向注浆加固

15、后张法预应力张拉后，孔道（　　）灌浆。

A．应

B．不急于

C．应尽早

D．无规定

16、下列关于新建燃气管道阴极保护系统的施工说法，错误的是（）。

A.阳极可采用水平式安装

B.牺牲阳极与管道间不得有其他地下金属设施

C.牺牲阳极应埋设在土壤冰冻线以上

D.每个装置中应至少有两根电缆与管道连接

17、建设工程实行施工许可证制度，（　　）单位应按计划批准的开下项目向有关政府主管部门申请施工许可证。

A．施工B．总包C．建设D．发包

18、场地地形坡度应有利于填埋场施工和其他建筑设施的布置，原则上地形的自然坡度不应大于（　　）。

A．6％

B．5％

C．4％

D．3％

19、工程开工前，应由（　　）组织有关单位对施工图设计文件进行会审并按（）填写施工图设计文件会审记录。

A．建设单位，单位工程B．监理，单位丁程

C．建设单位，建设工程D．监理，建设工程

20、在编制施工组织设计（施工方案）时，必须根据（　　），编写全面，具体、针对性强的有效的安全技术措施，进行事故预防。

A．对所承接工程危险源的识别，及该工程的施工工艺和施工方法

B．对所承接工程危险源和不利环境因素的识别，及该工程的施工工艺和施工方法

C．对所承接丁程危险源和不利环境因素的识别，及该工程的施工工艺

D．对所承接工程不利环境因素的识别，及该工程的施工工艺和施工方法

二、多选题（共10题，每题2分。

选项中，至少2个符合题意）

1、关于石灰工业废渣稳定砂砾基层施工技术要求，正确的有（）。

A.施工期间最低气温应在0℃以上

B.配合比应准确

C.含水量宜略大于最佳含水量

D.必须保湿养护

E.碾压时应采用先重型后轻型的压路机组合碾压

2、施工现场管理中，项目经理部应在门口公示以下标牌：

工程概况牌、安全生产文明施工牌、防火须知牌、施工总平面图以及（　　）。

A．项目主要管理人员名单图

B．安全纪律牌

C．交通警示牌

D．安全无重大事故计时牌

E．环境卫生责任牌

3、下列基坑围护结构中，可采用冲击式打桩机施工的有（）。

A.工字钢桩

B.钻孔灌注桩

C.钢板桩

D.深层搅拌桩

E.地下连续墙

4、城市道路施工的物资准备包括（　　）。

A．材料准备

B．机具准备

C．劳保用品准备

D．原材料

E．成品、半成品

5、下列土层中，采用高压喷射汪浆法加固效果较好的有（）

A．软塑粘性土

B．硬粘性土

C．腐殖土

D．砂土

E．素填土

6、调压站在城市燃气管网系统中是用来调节和稳定管网压力的设施。

通常是由调压器、阀门、（）等组成。

A.过滤器

B.流量计

C.安全装置

D.旁通管

E.测量仪表

7、给水处理厂（站）内的混凝土水池有（）。

A.沉淀池

B.过滤池

C.消毒池

D.清水池

E.曝气池

8、沟槽支撑的施工质量应符合下列规定：

（　　）。

A．支撑后，沟槽中心线每侧舶净宽不应小于施工设计的规定

B．支撑不得妨碍下管和稳管C．撑板安装应与沟槽槽壁紧贴

D．横撑板应水平，立排撑板应顺直E．安装应牢固，安全可靠

9、地方施工能力调查主要包括：

（　　）。

A．当地钢筋混凝土预制构件厂的生产能力

B．当地木材加工厂、采石厂的生产能力

C．当地可提供的施工临时用房的面积、地点，以及房屋结构、设备情况

D．当地混凝土搅拌站生产能力

E．这些企业满足道路施工需求的可能性和数量

10、（　　）不能用做城市道路路床填料。

A．高液限黏土

B．石灰稳定土

C．高液限粉土

D．水泥稳定土

E．含有机质细粒土

三、案列分析题（共4题，每题20分）

1、某建设单位与A市政工程公司（简称A公司）签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A公司将工程全部分包给B工程公司（简称B公司），并提取了5％的管理费。

A公司与B公司签订的分包合同中约定：

①出现争议后通过仲裁解决。

②B公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿A公司合同总价的0.5％作为补偿。

B公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。

施工期间A公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求B公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。

但B公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽2m深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌，造成一名工人重伤。

建设行政主管部门在检查时，发现B公司安全生产许可证过期，责令其停工，A公司随后向B公司下达了终止分包合同通知书，B公司以合同经双方自愿签订为由诉至人民法院，要求A公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。

问题：

1.对发生的安全事故，反映出A公司和B公司分别在安全管理上存在什么具体问题?

2.B公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?

3.法院是否应当受理B公司的诉讼?

为什么?

4.该分包合同是否有效?

请说明法律依据。

5.该分包合同是否应当继续履行?

针对已完成工作量应当如何结算?

6.发生事故后，B公司是否应该支付合同总价的0.5％作为补偿?

说明理由。

2、某项目部承建一城市主干路工程。

该道路总长2.6km，其中0K+550～1K+220穿过农田，地表存在0.5m的种植土。

道路宽度为30m；路面结构为：

20cm石灰稳定土底基层，40cm石灰粉煤灰稳定砂砾基层，15cm热拌沥青混凝土面层；路基为0.5m～1.0m的填土。

在农田路段路基填土施工时，项目部排除了农田积水，在原状地表土上填方0.2m，并按大于或等于93%的压实度标准（重型击实）压实后达到设计路基标高。

底基层施工过程中，为了节约成本，项目部就地取土（包括农田地表土）作为石灰稳定土用土。

基层施工时，因工期紧，石灰粉煤灰稳定砂砾基层按一层摊铺，并用18t重型压路机一次性碾压成形。

沥青混凝土面层施工时正值雨期，项目部制订了雨期施工质量控制措施：

①加强与气象部门、沥青拌和厂的联系，并根据雨天天气变化，及时调整产品供应计划；②沥青混合料运输车辆采取防雨措施。

问题：

1.指出农田路段路基填土施工措施中的错误，请改正。

2.是否允许采用农田地表土作为石灰稳定土用土?

说明理由。

3.该道路基层施工方法是否合理?

说明理由。

4.沥青混凝土面层雨期施工质量控制措施不全，请补充。

3、某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛石挤淤。

工程采用工程量清单计价，合同约定分部分项工程量增加（减少）幅度在15％以内时执行原有综合单价。

工程量增幅大于15%时，超出部分按原综合单价的0.9倍计算；工程量减幅大于15％时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。

项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。

工程施工中发生如下事件：

事件一：

项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低、先快后慢、先静后振、由路基中心向边缘碾压。

技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。

事件二：

路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20d，施工单位提出工期和费用索赔。

事件三：

工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如表1-1所示：

工程量变化情况表表1-1

问题：

1.除确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术参数?

2.分别指出事件一中压实作业的错误之处并写出正确做法。

3.事件二中，施工单位的索赔是否成立?

说明理由。

4.分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。

4、某项目部针对一个施工项目编制网络计划图，下图是计划图的一部分：

局部网络计划图

该网络计划图其余部分计划工作及持续时间见下表：

网络计划图其余部分的计划工作及持续时间表

项目部对按上述思路编制的网络计划图进一步检查时发现有一处错误：

C2工作必须在B2工作完成后，方可施工。

经调整后的网络计划图由监理工程师确认满足合同工期要求，最后在项目施工中实施。

A3工作施工时，由于施工单位设备事故延误了2d。

问题：

1.按背景资料给出的计划工作及持续时间表补全网络计划图的其余部分（请将背景中的网络图复制到答题纸上作答，在试卷上作答无效）。

2.发现C2工作必须在B2工作完成后施工，网络计划图应如何修改（请复制问题1的结果（网络图）到答题纸上作答，在试卷上作答无效）?

3.给出最终确认的网络计划图的关键线路和工期。

4.A3工作（设备事故）延误的工期能否索赔?

说明理由。

试题答案

一、单选题（共20题，每题1分。

选项中，只有1个符合题意）

1、B【解析】应该设置在不承受弯矩，即弯矩为零的地方。

2、A

3、A

4、A

5、A

6、C

7、D

8、D

9、答案：

B

10、D

11、D

12、C

13、B

14、A

15、C

16、C

17、C

18、B

19、A

20、B

二、多选题（共10题，每题2分。

选项中，至少2个符合题意）

1、BC

2、A、B、D

3、AC

4、A、B、C

5、答案：

ADE

6、正确答案：

A,C,D,E

7、ABCD

8、A、B、E

9、A、B、D、E

10、A、C、E

三、案列分析题（共4题，每题20分）

1、【参考答案】

1.A公司在安全管理上的问题：

未认真审核B公司安全生产许可证；制止B公司违规操作不力（未采取有效措施制止B公司施工）；

B公司在安全管理上的问题：

安全生产许可证过期；不听A公司人员劝阻（不服从A公司管理）。

2.遇软土层时，开挖基槽的深度超过1m就要设置支撑（开挖深度不可超过1m）。

3.法院不应当受理B公司的诉讼，因为合同已经约定由仲裁解决。

4.无效。

根据《建筑法》，该工程属于非法转包。

按照《合同法》的规定，违反法律或行政法规的强制性规定的合同无效。

5.该分包合同不应当继续履行。

A公司应当对经验收合格的已完成工作量参照合同约定支付工程价款。

6.发生事故后B公司不应该支付合同总价的0.5％作为补偿，因为该合同属于无效合同。

2、【参考答案】

1.错误之处：

没有清除地表的种植土，直接在农田原状土上填土；压实度控制标准按≥93%控制。

2.不允许。

农田地表土是腐殖土（含有植物根系），有机物含量过高（或超过10％）。

3.不合理。

理由：

石灰粉煤灰砂砾基层每层最大压实厚度为20cm，应分成二层摊铺、碾压。

4.及时摊铺、及时碾压；下雨时立即停止施工；雨后若下层潮湿，采取措施使其干燥后再摊铺上层。

3、【参考答案】

1.确定路基预沉量值、确定压实遍数、路基范围内每层的虚铺厚度。

2.错误之处：

先高后低、先快后慢、由路基中心向边缘碾压。

应改为：

先低后高、先慢后快、由路基边缘向中心碾压。

3.成立。

工期延误由建设单位引起（非施工单位原因，非承包商原因）。

4.借土回填费用：

25000×（1+15％）=28750m3；

30000-28750=1250m3；

28750×21+1250×21×0.9=627375元。

抛石挤淤费用：

16000×（1-15％）=13600m3>12800m3；

12800×76×1.1=1070080元。

4、1.

2.

3.网络进度图的工期为23d；

关键线路为：

A1→A2→A3→B3→C3（①→②→③→⑦→⑨→⑩）。

4.如果是施工单位向建设单位索赔，A3工作（设备事故）延误的工期不能索赔；如果是建设单位向施工单位索赔，则索赔成立。

因为是施工单位责任，且A3工作在关键线路上。