最新版精选监理员模拟考试题库388题含答案.docx

资源描述

最新版精选监理员模拟考试题库388题含答案.docx

《最新版精选监理员模拟考试题库388题含答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新版精选监理员模拟考试题库388题含答案.docx（116页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

最新版精选监理员模拟考试题库388题含答案.docx

最新版精选监理员模拟考试题库388题含答案

2020年监理员考试题库388题【含答案】

一、单选题

1．申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：

建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（　），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

A.40%；

B.20%；

C.60%；

D.50%。

正确答案：

[D]

2．建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程.土木工程和（　）三大类。

A.机电工程；

B.电力工程；

C.市政公用工程；

D.通信工程。

正确答案：

[A]

3．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准和合同约定的，有权要求（　）改正。

A.建设单位；

B.设计单位；

C.建筑施工企业；

D.材料供应单位。

正确答案：

[C]

4．监理人员应熟悉工程设计文件，参加（　）主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。

A.质监单位；

B.设计单位；

C.建设单位；

D.主管部门。

正确答案：

[C]

5．取得施工总承包资质的企业，可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业分包单位或劳务分包单位；但（　）的施工必须由施工总承包单位自行完成。

A.地基与基础工程；

B.建筑装修装饰工程；

C.钢结构工程；

D.主体结构工程。

正确答案：

[D]

6．设计文件是监理工作的重要依据，设计文件必须经（　）审查合格并经建设单位确认后方可作为监理工作的依据，实施过程中设计有重大修改必须重新报审。

A.监理单位；

B.主管部门；

C.业主；

D.审图机构。

正确答案：

[D]

7．第一次工地会议纪要应由（　）负责整理，与会各方代表会签。

A.设计单位；

B.项目监理机构；

C.施工单位；

D.建设单位。

正确答案：

[B]

8．施工组织设计（方案）编制内容不包括（　）。

A.编制依据；

B.工程概况；

C.施工企业资质；

D.施工总进度计划。

正确答案：

[C]

9．（　）是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路.管道.设备等的安装所形成的工程实体。

A.单位工程；

B.电力工程；

C.市政公用工程；

D.建筑工程。

正确答案：

[D]

10．第一次工地会议是在工程正式开工前由（　）主持召开。

A.设计单位；

B.专业监理工程师；

C.总监理工程师；

D.建设单位。

正确答案：

[D]

11．工程监理单位在监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式.人员构成及项目总监的任命书面通知（　）。

A.建设单位；

B.监理企业；

C.设计单位；

D.当地建设主管部门。

正确答案：

[A]

12．建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规.工程建设标准.勘察设计文件及合同，在（　）对建设工程质量.进度.造价进行控制，对合同.信息进行管理，对工程建设相关方

的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

A.设计阶段；

B.施工阶段；

C.可研阶段；

D.材料供应单位。

正确答案：

[B]

二、多选题

13．保证收集到的信息管理工作的质量好坏，很大程度上取决于（　）的全面性和可靠性。

A.原始数据

B.原始材料

C.资料

D.原始资料

正确答案：

[D]

14．监理文件资料的（　）审核.审批.整理.组卷.移交及归档工作的统称，简称监理文件资料管理。

A.归档

B.分类

C.收集

D.填写

E.编制

正确答案：

[CDE]

15．监理信息收集是指对工作中原始信息的收集，是很重要的（　）。

A.基本工作

B.基础工作

C.关键工作

D.重要工作

正确答案：

[B]

16．项目监理机构自身所形成的工程监理信息资料，统一使用（　）表式，规范化记录和填写。

A.标准化

B.格式化

C.规范化

D.制度化

正确答案：

[B]

17．监理文件资料的送达时间以各单位负责人或指定签收人的签收时间为准。

设计.施工单位对收到监理文件资料有异议，可于接到该资料的（　）内，向项目监理机构提出要求确认或要求变更的申请。

A.14日

B.12日

C.10日

D.7日

正确答案：

[D]

18．通过利用计算机辅助管理，使工地现场各类信息.文件和资料能够第一时间传送至建设单位.承包商及监理公司等各部门，保证（　）沟通方式的多样化和沟通渠道的畅通。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.各有关单位

正确答案：

[D]

19．《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）中所列的监理单位用表共有（　）个表式。

A.18

B.20

C.24+1

D.36

正确答案：

[C]

20．项目监理机构各监理人员在过程中应严格工序报审附件材料的审核，对其材料的齐全.完整性和准确有效性以及手续完善性等存在问题时，（　），并要求其补充.修正至合格，方可通过。

A.可以签证

B.予以签证

C.视程度签证

D.不予签证

正确答案：

[D]

21．监理信息管理任务之一是明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如（　）的格式.表式.内容.数据结构及字体字号等要求。

A.文件资料

B.文件资料

C.文件资料

D.文件资料

正确答案：

[A]

22．信息化将带来产业结构的（　），表现在：

在现代信息技术基础上产生了一大批以往产业革命时期所没有的新兴产业；传统产业体系步入衰退，利用信息技术对其改造，成为传统产业获得尊重的出路

；服务业的发展使其越来越在国民经济中占主导地位。

A.突变

B.大变化

C.巨大变化

D.变化

正确答案：

[C]

23．监理信息管理的收集按不同来源可分为：

文件.档案.（　）及计算机辅助文档等四方面。

A.监理总结

B.监理资料

C.监理报表

D.监理报告

正确答案：

[C]

24．信息化将（　）管理实现信息化.网络化.个性化.知识与柔性管理。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.检测单位

正确答案：

[A]

25．《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）对26种监理文件资料中有（　）种资料都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有26种，城建档案馆存档的有12种（包括

纸质和电子文件）。

A.18

B.20

C.24

D.26

正确答案：

[C]

26．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设（　）管理监理文件资料。

A.兼职人员

B.专人

C.监理员

D.安全监理员

正确答案：

[B]

27．监理信息的加工是信息处理的（　），其目的是通过加工为工作提供有用的信息。

A.基本内容

B.基础内容

C.关键内容

D.重要内容

正确答案：

[A]

28．监理信息的整理.立卷和归档，是在总监（总监代表）领导下，由（　）执行。

建设单位有要求的还应接受其管理。

A.监理人员

B.监理员

C.专业监理员

D.安全监理员

正确答案：

[A]

29．项目监理机构在收到建设单位转发的（　）后，应尽快指派监理人员现按照程序进行审核后，并将审核意见上报建设单位。

A.指令

B.图纸

C.设计文件

D.文件

正确答案：

[C]

30．项目监理机构于第一次工地例会监理交底时，同时交待（　）资料管理制度和资料运行传递程序以及各相关工序报审时限的规定及要求。

A.信息

B.监理

C.监理信息

D.管理

正确答案：

[C]

31．监理信息管理是建设项目监理“三控两管一协调”，并履行建设工程安全生产管理的法定职责的（　）之一，随着建设监理业务规范化管理的不断加强和细化，监理市场环境竞争的激烈，监理信息管

理的作用显得越来越重要。

A.重要内容

B.关键内容

C.基础内容

D.基本内容

正确答案：

[A]

32．《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求中列出的建设工程监理基本表式（　）个，分为A类表（工程监理单位用表）.B类表（施工单位报审/验用表）.和C类表（通用表）三类。

A.18

B.20

C.24

D.25

正确答案：

[D]

33．文字材料厚度不超过3厘米，图纸厚度不超过（　）；印刷成册的工程文件保持原状。

A.4厘米

B.3厘米

C.3.5厘米

D.5厘米

正确答案：

[A]

34．信息管理概念：

所谓信息管理是指在开展建设监理工作过程中对信息的收集.（　）与应用等一系列工作的总称。

A.加工

B.整理

C.储存

D.传递

E.传输

正确答案：

[ABCD]

35．《建设工程监理规范》中载明的（　）三类共25个监理基本表式。

A.建设单位用表

B.设计单位用表

C.工程监理单位用表

D.施工单位报审/验用表

E.通用表

正确答案：

[CDE]

36．依据《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十八条：

特种设备（即涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器含气瓶.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场内

专用机动车辆。

）使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（　）个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照

安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案：

[A]

37．《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）规定监理文件资料中有24种资料都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有（　）26种，城建档案馆存档的有12种（包括

纸质和电子文件）。

A.26

B.24

C.20

D.18

正确答案：

[A]

38．设备制造阶段的监理任务包括（　）。

A.使用原材料质量的确认

B.制造过程重要试验结果的质量确认

C.审查供货方提供的月报表

D.对发运设备前包装质量的检验

E.货物运抵现场后进行开箱检验

正确答案：

[ABCD]

39．《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）要求《监理工作总结》编写应包括主要内容有（　）。

A.工程概况及项目监理机构；

B.建设工程监理合同履行情况及监理工作成效；

C.监理与相关方关系处理情况；

D.监理工作中发现的问题及其处理情况；

E.说明和建议。

正确答案：

[ABDE]

40．《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130）的规定，对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（　）。

A.10%；

B.30%；

C.50%；

D.100%

正确答案：

[B]

41．高度超过（　）m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

A.24；

B.30；

C.50；

D.60;

正确答案：

[A]

42．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施（　）检查。

A.旁站

B.平行检验

C.定期检查

D.专项巡视

正确答案：

[D]

43．在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（　）。

A.申请验收

B.组织验收

C.提出修改意见

D.递交竣工结算

E.移交工程

正确答案：

[ADE]

44．投标单位有以下行为时，（　）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。

A.通过资格预审后不投标

B.不参加开标会议

C.中标后拒绝签订合同

D.开标后要求撤回投标书

E.不参加现场考察

正确答案：

[CD]

45．下列关于竣工验收说法正确的是（　）。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段个，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告以被认可

正确答案：

[ABE]

46．在施工中由于（　）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调整施工机械

B.发生不可抗力

C.雨季天数增多

D.工程变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电.停水.停气.等造成停工累计超过8小时

正确答案：

[BDE]

47．合同法律关系的客体分为（　）。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.自然人

E.法人

正确答案：

[ABC]

48．设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（　）。

A.收集设计依据文件和现场地质.水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.对外商的设计资料进行审查

正确答案：

[CE]

49．监理信息管理任务之一是组织项目（　）信息的收集并系统化，编制项目信息管理实施细则或手册。

A.基本情况

B.工程概况

C.基本要求

D.基本工作

正确答案：

[A]

50．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。

下列属于承担违约责任的形式的有（　）。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.支付违约金

正确答案：

[ABCD]

51．信息管理目的：

信息管理是监理工作的一项重要内容，贯穿于监理工作的全过程。

信息管理的目的是通过有组织的信息交流，使有关人员能及时.准确地获得相应的，作为（　）的依据，也为工程建

成后的运行.管理.缺陷修复积累资料。

A.纠偏

B.分析

C.判断

D.控制

E.决策

正确答案：

[BCDE]

52．下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（　）。

A.质押可分为动产质押.不动产质押和权利质押

B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿

C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿

D.可以质押的权利包括汇票.支票.债券.存款单.仓单.提单

E.可以质押的权利包括所有股份.股票以及商标专用权.专利权.著作权的财产权

正确答案：

[BD]

53．合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（　）确定履行方式。

A.协议补充

B.按照有利于债务人的方式履行

C.按照交易习惯确定

D.按照有利于债权人的方式履行

E.按照有利于实现合同目的方式履行

正确答案：

[ACE]

54．委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（　）。

A.完成设计任务

B.制订特殊工艺的质量标准

C.编制施工组织设计

D.监督工程施工质量

E.负责采购设备

正确答案：

[BD]

55．开标时，所列（　）情况之一视为废标。

A.投标书逾期到达

B.投标书未密封

C.报价不合理

D.无单位和法定代表人或其代理人印签

E.无保函

正确答案：

[ABDE]

56．可撤消的建设工程施工合同应当由（　）撤消。

A.建设行政主管部门

B.人民法院

C.仲裁机构

D.工商行政管理部门

正确答案：

[BC]

57．建设监理合同是（　）合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成性合同

D.实践性合同

正确答案：

[AC]

58．下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（　）。

A.保全措施包括代位权和撤消权两种

B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。

C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权

D.债权人请求人民法院撤消债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成伤害的，并且受让人知道该情形

E.撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起2年内行使

正确答案：

[ABD]

59．在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（　）。

A.仲裁申请书

B.请求仲裁的意思表示

C.仲裁事项

D.选定的仲裁员

E.选定的仲裁委员会

正确答案：

[BCE]

60．监理信息的应用是指将信息按照需要编印成各类数据.报表和文件格式,以纸质或电子文档形式加以呈现，以供（　）中使用。

A.建设工作

B.保管工作

C.监理工作

D.管理工作

正确答案：

[D]

61．监理信息的存储是指对（　）的信息的存储。

凡需要存储的信息，必须按规定进行分类，按工程信息编码建档存储。

A.处理前

B.处理中

C.处理后

D.处理之中

正确答案：

[C]

62．施工合同履行过程中，发生（　）等情况，应给承包人顺延合同工期。

A.发生设计变更

B.发包人延误移交施工现场

C.承包人采购的材料供货商未能按时交货

D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线

E.发包人的施工干扰了承包人按计划进度施工

正确答案：

[ABD]

63．依据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），监理单位对施工安全和施工质量监管的主要依据包括（　）。

A.法律法规

B.建设单位的内部管理制度

C.工程建设标准

D.建设工程监理合同

E.勘察设计文件

正确答案：

[ACDE]

64．对填写和记录的内容以及用语的（　）规范化.标准化和及时性.签字手续等，总监采用定期和不定期地检查或抽查，对存在问题及时予以纠正，问题较多或重复性出现的提出批评，直至依情节采取

必要的行政或经济处责措施。

A.规范化

B.制度化

C.标准化

D.及时性

E.准确性

正确答案：

[ACD]

65．下列（　）属于询价的基本原则。

A.可比性原则

B.时效性原则

C.准确性原则

D.长期性原则

正确答案：

[ABC]

66．设备监造的质量控制点包括（　）。

A.确定文件见证点

B.现场见证点

C.放行见证点

D.停止见证点

正确答案：

[ABD]

67．设备采购和设备监造工作计划的内容应包括（　）。

A.监理人员岗位职责

B.监理工作的方法和手段

C.进度计划

D.监理工作程序

正确答案：

[ABCD]

68．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），监理单位有（　）行为之一的，责令限期改正，对监理单位处1万元以上3万元以下的罚款；对直接

负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。

A.未按照本规定编制监理实施细则的

B.未对危大工程施工实施专项巡视检查的

C.未按照本规定参与组织危大工程验收的

D.未按照本规定建立危大工程安全管理档案的

E.未对监测方案进行审核的

正确答案：

[ABCD]

69．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第三条：

根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，房屋市政工程生产安全事故中的较大事故，包括以下内容（　）。

A.指造成10人以上30人以下死亡；

B.50人以上100人以下重伤；

C.5000万元以上1亿元以下直接经济损失；

D.10人以上50人以下重伤；

E.1000万元以上5000万元以下直接经济损失

正确答案：

[DE]

70．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），下列工程属于危险性较大的分部分项工程的有（　）。

A.建筑幕墙安装工程；

B.钢结构.网架安装工程；

C.人工挖孔桩工程；

D.预应力工程；

E.混凝土工程

正确答案：

[ABC]

71．依据施工安全管理相关法律.法规和规范，在施工前必须编制专项施工方案并报审的包括（　）。

A.危大工程

B.超一定规模的危大工程

C.施工临时用电工程

D.钢筋工程

E.混凝土工程

正确答案：

[ABC]

72．依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法的通知》（粤建规范〔2017〕2号），县级以上建设行政主管部门及其委托的建设工程质量安全监督

机构（以下简称“质安监机构”）可以对其量化记分的质量安全管理人员包括（　）。

A.建设.勘察.设计单位的项目负责人；

B.施工企业的主要负责人.项目负责人.专职安全管理人员

C.监理企业的总监理工程师.专业监理工程师

D.建设.勘察.设计单位的主要负责人

E.监理企业的主要负责人

正确答案：

[ABC]

73．依据《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质[2018]31号）,危大工程专项施工方案的主要内容应当包括工程概况.编制依据.施工计划.（　）.计算书及