公路工程施工合同通用版docWord格式.docx
《公路工程施工合同通用版docWord格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程施工合同通用版docWord格式.docx（32页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范;
2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三。
双方权利和义务
3.1发包人的权利和义务
3.
1.1发包人委派的业主代表：
姓名：
职务：
1.2监理单位及委派的工程师：
监理单位：
职权：
对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
1.3发包人主要工作：
1.
3.1负责场地三通一平;
3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;
3.5进行工程协调、治理、验收与及时安排下道工序;
3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务
2.1项目经理
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
2.2承包人主要工作：
2.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工预备。
2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;
2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
2.5做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;
2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。
2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款
a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、治理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。
该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。
设计变更中所增加的材料：
报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
d.工程报价单详附件，工程量按实结算
e.结算审计承包人付费执行采用沪建建（）641号，沪价费（）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付
五、工程价款的支付
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75%;
5.2工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满________年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的治理费由承包人承担;
六。
安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场治理规定及发包人统一治理制度的规定，精心组织、文明安全施工;
发包人、总承包单位对承包人任何违反现场治理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七。
竣工验收
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。
发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。
承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合____市____市建设档案治理要求的竣工资料肆套。
竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
八。
违约责任
8.1发包人违约：
8.
1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
8.2承包人违约：
2.1因承包人原因，未按本合同第
1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。
2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。
如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。
2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。
九、争议
9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;
若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。
十、合同生效与终止
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间：
________年____月____日;
合同订立地点：
____市。
10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
十
一、合同份数
111本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;
112副本陆份，双方各执叁份。
本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。
甲方（公章）：
_________乙方（公章）：
_________
法定代表人（签字）：
_________法定代表人（签字）：
________年____月____日________年____月____日
（二）
甲方：
乙方：
根据《民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点
1、工程名称：
镇村村级道路
2、工程地点：
____县镇村水泥路面途经该村
五、
六、
七、九社，终点为邻遂路路口到加工房止。
二、工程承包范围及内容
该段工程为水泥路面，要求路面平整。
水泥路面以宽度
3.5米、厚度20公分为准，混泥土标号为C30，水泥路面选用325型号的和平水泥或者金九水泥;
铺垫连沙石厚度10公分、宽度
4.5米，需要连沙石400方;
路基以有效路面
4.5米为准;
涵洞共有两处，要求管洞长7米，口径32公分;
邻遂路至村道路路口处降至邻遂路到村道路斜面平行，要有直线距离;
刘代银屋后需降坡度一米，宽度6米，长30米，土方用来填梁琼容屋后和张XX田坎处;
张XX傲田和唐XXXX两边做堡坎，路基宽以现有的实际路面为准，做堡坎的材料用块石。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。
四、工程造价
根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币万元整（小写：
元）
五、工程施工工期
本合同施工工期为天，（雨天除外），200________年____月____日开工，于200________年____月____日竣工。
六、甲、乙双方的权利，义务
1、甲方的主要权力、义务。
（1）甲方的主要权利
乙方派出代表在施工时对材料和路面质量进行监督。
（2）甲方的主要义务
严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。
在施工过程中，如发现材料不足或者路面没有达到标准，应及时提出。
2、乙方的主要权力、义务
（1）乙方的主要权利。
有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
（2）乙方的主要义务
甲方接到乙方验收申请后，在短时间内组织有关人员进行验收。
按照双方协商的要求负责组织施工人员对该村路面的施工。
（3）制定安全技术措施，在施工时出现的任何安全事故甲方概不负责。
七、违约责任
本合同签字盖章后生效，双方都要仔细履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行（违约方赔偿对方总造价%的违约金），并按照《民法典》的有关条款追究违约方的责任。
八、附则
1、本合同一式三份，合同双方各执一份，乡镇存档一份。
2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。
甲方：
乙方：
社员代表签字：
________年____月____日
（三）
建设方：
（以下简称甲方）法定代表人：
承包方：
（以下简称乙方）
职务：
为保证工程质量符合国家行业标准的要求，发挥工程应具有的效益，保证工程施工秩序的正常进行，保证合理的工期及造价，按照《民法典》的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商制定以下条款，以约束双方行为。
一、工程概况：
1、工程名称：
至段、至段县道公路路面改造工程合同段，工程合同桩号：
。
2、工程内容：
详见工程量清单，以及由甲方书面通知增加（或减少）的项目和工程量。
3、开工日期：
竣工日期：
4、质量等级：
优良。
5、合同总价：
元（小写：
元）乙方对本工程的承包，执行预算包干，在施工中除由甲方书面通知增加（或减少）的工程项目或工程量外，不作任何变更。
二、组成合同的各个文件为一个整体，其内容包括：
1、本合同协商约定的条款;
2、施工组织计划;
3、交通部规定的行业标准以及技术规范;
4、甲方发出的专用技术条款;
5、工程量清单和设计文件;
6、甲方发出的相关文件、指示。
三、未经甲方同意，乙方不得将本合同或其中任何部份转让给其它单位或个人。
中标通知书中项目经理、技术负责人、施工人员、质检安全人员未坚守工地亦视为转包。
如发现转包行为，甲方有权视其违约并强制责令其退场。
由此而发生的一切费用包括工程已发生的施工部分（进场人员、物资、装备费用、工程损失以及由此而发生的一切行政事务费用）概由乙方负责。
四、一切材料、设备及施工工艺：
1、属于合同规定的相应类级，为了对材料或设备进行检查、量测或检验，乙方应在使用前，按照交通部相应规范的要求进行检验，并将检验结果提交监理及甲方，认定符合要求后方能使用于工地，其费用由乙方自行承担。
2、在规定的时间内，乙方应将甲方及监理人员现场检查确认为不符合规范规定的任何材料或设备移出工地，并用合格的材料、设备取代。
3、尽管先前已经过检验或期中支付，但甲方及监理人员发现其施工工程由于材料、设备或施工工艺不符合规范规定时，乙方应将此类工程拆除，并彻底重作，其费用由乙方承担。
4、本合同工程完工后，乙方应在15天内向甲方提交完整的交工资料四套。
五、工程的工期：
1、乙方无任何理由延长工期，甲方认为施工进度过慢，不能按预定的工期竣工时，则甲方应以书面形式通知乙方。
乙方应立即采取补救措施进行补救，以便加快施工进度，使工程能在预定的时间内竣工。
对此，乙方无权要求甲方支付任何附加费用。
假如乙方拒绝接受甲方关于加快工程进度的指令，或在甲乙双方无任何书面协议的情况下乙方无故停工达5天以上，或者虽然乙方采取了一定的补救措施，但仍然不能赶上预定的工程进度并将使工程在合同工期内难以完成时，甲方有权对乙方未完成工程全部或部分执行指定分包或更换承包人。
2、前项工程，因各种原因影响了工程工期，必须在保证工程质量的前提下，采取相应的措施，在下一项工程缩短工期来补上，无论如何，二灰碎石基层交工时间必须在________年____月____日之前，沥青表面处治路面竣工时间必须在
3、假如乙方未能在规定的时间内完成本合同工程施工，则乙方需向甲方支付违约金。
违约时间从规定的单项工程竣工时间第二天算起，违约金按人民币元天计算，违约金最高限额为元人民币;
提前一天按人民币元天进行奖励，元人民币。
4、乙方因不可抗拒的因素，如自然因素、社会因素等而延长工期，乙方应事先书面报告甲方，甲方根据实际情况确认工期延长时间，甲方确认的工程延长时间，为合理的工期有效时间。
六、工程的覆盖和掩蔽：
未经甲方及现场监理的批准，任何工程不得覆盖和掩蔽。
乙方应保证监理人员有充分的时间对将予覆盖和掩蔽的任何工程进行检测或量测。
无论何时，当任一部分工程或基础已经或即将为检查做好预备时，乙方应事先书面通知业主及监理人员，并约定检查时间，监理人员应按时参加上述工程或基础的检查和量测，不得无故拖延。
假如上述约定24小时内，工程监理人员未能到场对其进行检查和量测，乙方即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖和掩蔽，监理人员事后应予认可。
七：
工程实施过程中的安全责任：
乙方在施工中必须严格按照国家有关安全规程进行施工，如在施工过程中发生任何安全责任事故，由乙方承担赔偿责任以及行政、刑事责任。
八、乙方与甲方签订合同后的5天内，应根据甲方的总体施工安排向甲方提供本合同工程的具体工程进度计划，以及为完成该计划的施工安排（包括雨季以及农忙季节的安排）和施工方案的说明，由甲方审定，并发出开工令;
如乙方未能及时报送工程进度计划、施工安排和施工方案说明，或其报送资料不符合施工要求，造成甲方开工令无法发出，影响工期，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。
九：
乙方应严格履行经双方商定的合同条款，精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
为此，乙方应提供所需的全部监督、治理、劳务、材料、设备、施工装备和其它，并为施工地段的工程质量负全部责任。
1：
项目经理、技术负责人、现场施工人员、质检安全人员，应是具备公路工程长期施工经验，并经甲方认可的公路工程技术人员担任。
在施工期间，以上人员必须押证施工。
2：
各工序工程质量检验评定标准按技术规范执行，乙方对每道工序完工后应进行检查并整理好一切资料，以迎接甲方的验收。
3：
保证工程质量是乙方的义务。
乙方应做好自身的一切监督检验工作，建立相应的自检组织体系。
承包人进行自检和试验的资料经其自检人员和现场监理人员签字认可后，方能作为资料依据。
十：
本合同工程缺陷责任期规定为________年，在缺陷责任期内：
乙方应尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并随时对工程缺陷进行修复或修补工作。
在缺陷责任期满后的15天内，乙方必须按甲方在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、病害或其它不合格之处进行修补、重建或修复。
上述原因造成的缺陷修复费用由乙方自行负责。
一：
关于工程费用的支付：
乙方在签订本合同时须同时提交工程质XX（元整），该工程质XX将随中标施工单位的施工进度逐月计量返还，施工单位中期计量金额累计达到或超过万元时，工程质XX全部返还完毕。
工程款支付时间和金额：
本合同工程采取根据实际工程进度逐月计量的办法：
每月截至____日止进行一次中期计量（暂扣10%的工程计量金额为工程质量保证金）。
在工程全部交工验收交付使用时进行终期计量，业主累计支付工程款不低于合同总价的50%;
在缺陷责任期满前，业主累计支付工程款达到合同总价的90%;
暂扣10%的工程质量保证金在缺陷责任期满后，如无缺陷工程、病害工程、未完工程，30天内一次性支付。
乙方必须保证甲方拨付的工程款首先支付民工工资，不能因为拖欠民工工资而造成劳资纠纷上访以及引起社会的不稳定。
二：
纠纷的解决方式
若甲乙双方发生纠纷，由甲乙双方协调解决;
若协商解决不成，可申请法院解决。
三：
在本合同执行过程中，乙方假如用行贿、送礼等不正当手段企图逃避质量检查、检测及其它额外费用，甲方除按有关法规法纪严厉处理当事人外，因上述行为造成的一切工程（质量、进度、费用等）损失、甲方的经济损失等，乙方应付一切责任。
情况严重者，甲方有权终止乙方在本合同项目的承包。
四：
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
五：
本合同一式六份（甲乙双方各执三份），合同从签约之日起生效，工地移交后，本合同自动失效。
法定代表人：
委托代理人：
（四）
为了促进社会经济进展，搞活商品流通，繁荣城乡经济，加强两个文明建设，实施通村公路大会战战略任务。
经甲方按要求研究决定，将村道路承包给乙方建设，经甲、乙双方就该道路建设中的相关事宜达成一致意见后，特签定此承包合同书：
一、工程范围：
起于，此于
二、建设标准：
按中交部《公路工程建设标准》
1、路面结构为：
路基宽度为
5.5米，填方边坡为1:
5，挖方土质边坡为1:
1，页岩地段为1:
0.
5，次坚石地段为1:
0.2
5，必须达到交通局的压实度。
底层为厘米厚，
4.7米宽，二灰碎石配比为：
石灰、煤灰、碎石8:
12:
80，单灰砂炻石配比为：
石灰：
砂炻石8:
9
2，面层为厘米厚，宽度为米，水泥混凝土参考配比为：
水泥：
砂：
碎石：
水100:
152:
323:
4
2、水沟：
沟深50厘米，沟底宽50厘米，沟口宽100厘米，保证水系畅通。
3、路肩：
两边用泥土进行培土，宽度为每边50厘米，保证路面宽度并碾压密实，。
按设计施工图纸进行施工。
三、质量要求：
在施工过程中，乙方必须服从县交通局质量技术员的指导，必须接受村级质量领导小组的监督，一切按《农村公路设计和施工技术规范》进行施工，材料按交通局规定送检并合格。
四、工期：
从签定合同之日起至________年____月____日止，若延误工期，按总造价扣百分之五。
五、工程款交付：
按设计每道工序完工并经县交通局质量检查合格后，甲方按实际工程进度的%付给乙方。
工程款分
六、工程造价：
本项目工程属双包工程（即包工包料），工程总造价为人民币万元（大写：
）。
（单价每公里万元）（原材料涨价由乙方负责）。
七、安全责任：
乙方在施工过程中，要有醒目的公示牌、安全标志牌，若发生一切工伤、安全事故概由乙方负责，甲方无任何责任，也不支付任何费用。
八、工程质量缺陷责任期：
本工程质量责任期为________年，在质量责任期内，因乙方原因造成工程质量问题，由乙方无偿修复。
九、工程未尽事宜：
十、本合同签订之日生效，该合同一式三份，甲、乙双方各一份，违约按民法典执行。
甲方代表：
乙方代表
乡签章：
________年____月
（五）
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
建筑面积：
平方米;
结构层次：
二、包范围及方式：
1、承包范围：
1）按____省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知，施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变，均己纳入承包范围以内。
2）.包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;
3）.现场主材由甲方提供，按照节约用料的原则进行使用，超过预算量，除非工程量有所增加，否则所发生的材料均由乙方承担。
2、承包内容：
所有给水（冷热水）排水（雨、污、废水）工程及给水管道清洗，水压试验等正常使用前所有工序。
所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。
消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。
主体施工期间预埋工程。
即：
1）冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等;
2）低压电房配电柜、不间断电源安装调试;
3）低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试;
4）照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安
升级会员 