不可撤销的工程居间费支付合同Word下载.doc

不可撤销的工程居间费支付合同Word下载.doc

《不可撤销的工程居间费支付合同Word下载.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《不可撤销的工程居间费支付合同Word下载.doc（3页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

甲乙双方为了发挥各自的优势，互利双赢，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、根据财政部、国家税务总局财税2009第29号文件、国家工商行政总局60号令文件关于“佣金支付”的规定等有关法律法规，经友好协商，达成一致，甲乙双方保证共同遵守该合同不违约。

第一条：

委托内容

1、甲方主观意志自愿有偿委托乙方协助承接工程项目并支付报酬，乙方接受甲方有偿委托，向甲方提供订立合同的机会。

乙方就该工程（简称：

本项目）引荐给甲方并带领甲方与本项目发包方进行洽谈与合作，并最终促成甲方与发包方签订施工合同，乙方完成委托工作结束。

2、“工程合作成功”是指甲方与发包方签订书面施工承包合同成功并顺利履行完成承包合同为标准，如果未签订承包合同本合同自动作废。

3、甲方的声明与承诺：

甲方首先得到乙方的信息介绍推荐，才得知参与本项目。

甲方认可乙方全体成员整体一致性及提供本项目信息重要性；

一旦甲方签约成功、保证回馈乙方所付出的劳务成本、资金、时间、精力、智力和无形资产等业务贡献，双方商定：

以甲方和发包方签订的工程合同金额大约51亿元（工程量大约1亿方，每方51元）4%的下浮为居间费给乙方作为报酬。

总金额2.04亿元人民币大写贰亿零肆佰万元整。

（工程有三期建设）。

如果甲方承接本项目的第二期，第三期工程建设时换了其他资质承接此项目都必须无条件按此合同足额支付本合同受益人的居间费。

第二条：

乙方的责任、义务

1、乙方在与甲方签订本合同后，需要及时督促甲方申报资质，资质通过后，及时安排时间，带领甲方法人代表或授权负责人与发包方洽谈、看资料、签订承包施工合同等事项。

2、乙方保证向甲方提供有关本项目真实信息。

乙方承诺，如果乙方提供的本项目信息不真实，乙方无权取得居间费报酬。

3、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间，应尽到积极协调工作，促成发包方与甲方的合作。

4、乙方作为甲方项目合作者，不承担甲方与他方的任何经济纠纷以及法律责任和施工期间的安全、质量、工期等一切责任。

甲方因履行施工合同而产生的权利和义务与乙方无关。

第三条：

甲方责任、义务

1、甲方具有自愿、有偿、诚信的主观合作意志，负责提供公司资质等有效资料（以电子媒介，微信等作为凭证），负责和发包方进行直接的合同谈判，发包方规定的费用甲方承担。

2、如果合作成功，则甲方保证按本合同约定，向乙方足额支付居间费，甲方绝不违背该承诺、或逆转、或变更、或以任何理由干涉、或以任何借口拒付，保证履约执行；

甲方签字代表个人对支付乙方居间费承担一切经济及法律责任与不可撤销的连带支付责任。

如果未及时支付，则逾期每日按未支付居间费的3%0向乙方支付违约金。

乙方凭此承诺书依法冻结甲方银行帐户，此承诺书将自动转为支付乙方居间费的借条。

3、在甲方与发包方合同履约过程中，所产生的与工程有关的事情自行处理和承担。

4、甲方保证认可乙方提供本项目信息所起到的重要性。

甲方支付乙方居间费是独立存在的，甲方全体成员绝无异议，并无条件予以认可执行，甲方签字代表个人或施工方负责人个人自愿承担一切法律责任及经济赔偿责任。

如果甲方与业主发包方已签订了正式合同而由于甲方的资质等原因要重新换公司或组成其他合作伙伴共同来承接本项目时（其中包括第一、二、三期工程及多期，多项和其它附属工程等）甲方对乙方所签订的本合同仍然有效，甲方必须无条件按本合同所签订的条款履约执行。

第四条：

甲方支付乙方居间费的时间、支付方式

1、甲方支付乙方居间费经甲乙双方协商按合同签订实际金额的4%计算。

2、乙方收取所有居间费时不出具任何收款凭证，所有居间费均为税后款，所涉及的所有税费由甲方负责缴纳，甲方必须无条件履行。

并承担一切涉税之法律责任。

3、以下乙方受益人分流表是按第一期工程量大约人民币51亿元的4%总金额2.04亿元人民币，大写贰亿零肆佰万元人民币来分配的。

4、支付方式。

（1）、甲方与发包方签订好了正式施工合同当天付乙方红包费贰拾万元支付给胡真兴（在居间费中扣除）。

（2）、正式合同签订后收到甲方预付款当天以现金划帐形式支付给乙方贰佰万元（在居间费中扣除）。

（3）、本项目开工以后，以每方2元人民币作为居间费到每个月月底结账。

3，乙方受益人分流表如下：

（表中信息打印或手写都有效）

姓名

开户行

银行卡号或账号

点数

金额（万元）

第五条：

违约责任、诚信原则

1、若经乙方推荐、引荐、介绍发包方与甲方进行磋商后以及本合同签订后，甲方跨过乙方与发包方或其关联人或关联单位签订任何合同，即甲方构成违约；

仍应全额向乙方支付居间费。

2、甲方若违约，乙方有权直接向签约所在地人民法院或乙方所在地人民法院提起诉讼仲裁，并且乙方有权向社会公众（包括但不限于甲方的亲属、朋友、同事、客户等）、网络媒体、书面媒介等进行诉求与公开，甲方承担由此引发的一切法律责任与经济赔偿责任和社会不良影响后果。

3、双方认可涉及本项目的沟通信息（包括但不限于：

电话信息、网络信息、电子邮件微信等资料），一律作为合作凭证或履约凭证，拥有的法律效力不可撤销。

第六条：

本合同解除和终止条件

1、甲乙双方就解除合同协商一致。

2、总居间费已付清；

若有追加的工程量，按此比例支付居间费。

第七条：

争议和违约的解决方式

1、本合同签订之后，如发生合同争议或违约，双方协商解决，为以后长期合作打下良好诚信基础，协商不成，双方同意提交乙方所在地人民法院或合同签订地人民法院仲裁处理。

2、追素期间所产生的一切费用（含律师费，诉讼费，执行费，财产保全费，公证费，违约金，罚金，差旅费等）均由甲方承担。

第八条：

本合同书是建立在甲方与发包方签订有效施工合同基础上，若甲方与发包方签订正式施工合同，则本合同为不可撤销、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关承诺不相抵触，独立执行，不受甲方或发包方企业改制、更名、更换法人或增减企业股东人数及变更股东而影响。

第九条：

其它事项

1、本合同共四页纸一式四份，甲方执一份，乙方执三份，具有同等法律效力。

空格以实际填写为准。

2、本合同打印或手写、本合同网签盖章的电子扫描件微信件传送如同原件一样具有同等法律效力。

3、本合同原件给乙方三份，甲方的营业执照、法人授权委托书、和发包方签订的工程合同分别扫描（或复印）的扫描件（或复印件）各一份给乙方备案，该文书均作为本合同附件，具有法律效力。

第十条：

本合同签订地点：

甲方（盖公章）乙方代表（签字盖章）：

法人或授权代表（签字盖章）：

法定住址：

联系电话：

联系电话：

签订日期：

年月日签订日期：

年月日

授权代表身份证扫描件黏贴处