1#、2#楼烟囱补洞合同文档格式.doc
《1#、2#楼烟囱补洞合同文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1#、2#楼烟囱补洞合同文档格式.doc（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
2、工程地点：
二、承包范围
1、承包范围为：
的施工任务；
具体施工范围由项目部指示确定，承包范围及合同价款内包括乙方所有人员的安全、文明施工措施，成品保护，施工垃圾清理等全部相关工作内容，乙方必须采取合理措施确保安全施工。
三、工程计量计价及价款支付
1、承包单价：
烟囱洞口补洞按15元/个、放线洞口按10元/个计算、PE管按88元/米计算。
本合同为固定单价合同，综合单价已包含合理的安全保险费和所有与施工有关的零星用工，措施用工，不再记取窝工费或误工费。
2、工程计量：
本合同工程量按1、2#楼实际工程量计算
3、合同结算价款确定：
承包单价×
工程量
4、合同款结算与支付：
合同任务全部施工完毕并经公司验收合格后一个月内付清。
5、为加强安全管理，提高各方安全管理意识，保障工程安全生产，甲乙双方约定，合同承包单价的5%为乙方的安全保险金，乙方应积极做好安全管理和必要的安全防范措施，避免工伤事故的发生。
甲方已为项目所有民工在社保局购买意外伤害保险，乙方工人进入现场施工前，必须把每一位管理人员和工人的身份证件交到甲方人事部申办意外伤害保险，若不申报或漏报，发生工伤事故的一切经济与法律责任由乙方自行承担，甲方有权从5%的安全保险金中代扣支付。
若已申办意外伤害保险的工人发生工伤事故，在意外伤害保险赔付范围以外的各种费用，由乙方承担，甲方有权从5%的安全保险金中代扣支付。
6、在甲方资金出现困难时，在一个月内（含30天）乙方承诺不停工、不索赔、不聚众滋事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公。
四、甲方责任
1、甲方委托为驻地代表。
2、甲方提供工期进度计划，技术交底和施工方案
3、甲方提供施工场地，乙方按甲方要求自费搭设生产设施，材料甲方提供，乙方需自费负责临时设施使用期间的维修工作。
4、甲方提供一、二级电箱。
5、甲方向乙方提供工人工资代领委托书和工资发放流程告知书，乙方无条件配合完成工人的签字手续。
五、乙方责任
1、遵守国家、当地政府有关于工程施工的有关法律法规，遵守工地关于施工现场管理的各项规章制度。
自行负责质量，配合甲方、监理进行质量验收，由于乙方原因造成的不良后果或失误，一切经济损失由乙方承担。
乙方必须及时配合甲方对所有乙方进场务工人员办理出入证，无出入证人员一律不得进入工地。
及时签订民工用工合同，并提交一份于甲方存档。
在用工期间不得频繁调换工人，否则因此发生的费用由乙方自行承担。
2、乙方在签订协议前必须提供本项目施工班组务工人员名单及身份证（复印件），并保证工程开工时进场人员同乙方提供名单相一致，以备办理相关手续，否则一切后果由乙方承担。
3、工资发放必须由班组长填报工资表，并在甲方管理人员的监督下由工人本人核对无误签字确认后方可发放，否则不发放工资，另外工资申请人进场未向甲方项目部提供身份证登记或工资表签名栏代签名的将不予发放。
4、乙方必须在甲方规定的日期之内，按施工进度要求带齐满足施工需要的施工带班及作业人员进场，如施工带班人员不能胜任本职工作，甲方有权要求乙方更换带班人员；
如进场之日乙方人数未达到甲方规定人数，且又不能按计划完成，甲方将处罚乙方壹佰元每人。
缺少人数达到5人（包括5人）甲方视乙方自动退场，保证金将作为乙方的违约金不予退还，已做工作量待工程完工后按60%结算。
5、乙方不得将工程再转包，一经查实视乙方违约，工程履约保证金没收，合同自行解除失效，如造成甲方损失一切责任由乙方承担。
6、进场工人员必须是熟练的技术工，且持有上岗证、暂住证、身份证、务工证、健康证等证件，以备查用，费用自理。
7、乙方应无条件配合甲方对工人进行三级安全教育，并负责落实到位，严禁安全交底出现代签字现象，否则因此导致一切后果由乙方负责。
8、工程完成后，无条件撤离现场所有施工人员，无条件撤离现场所自有机械设备，做到工完料尽场地清。
9、乙方根据甲方的计划进度要求，在正常情况下无条件的保质保量完成甲方规定的施工任务,需要晚间加班时必须听从甲方安排无条件的组织人员加班，否则延误节点工期或出现质量问题作罚款处理2000元~20000元不等，屡次不改终止合同乙方退场，所完成的工作量按60%结算。
10、甲方提供的工期进度计划，技术交底和施工方案将作为本合同附件，乙方必须仔细阅读充分理解，乙方审阅签名后必须按照甲方工期进度计划，技术交底和施工方案组织精心施工，此条将作为工程结算依据给予处罚或奖励。
11、由于乙方施工原因造成质量、安全问题或事故，损失均由乙方承担。
六、施工工期及进度计划
1、现场具备开工条件，甲方向乙方发出书面开工令。
2、乙方必须保证无条件听从甲方的施工安排，需要夜间施工时必须组织人员施工，确保满足工期要求。
3、对以下原因造成工期的延误，经甲方确认，工期可相应顺延。
（a）甲方未能及时提供图纸及开工条件。
（b）一周内非乙方原因停水、停电、停气造成连续停工超过8小时。
c）不可抗力。
4、乙方应严格按照甲方制定的施工计划进行施工，若因乙方原因导致工期延误，每延误工期一天，乙方应向甲方支付人民币5000元违约金，从当月工程款中扣除。
5、因乙方原因造成工期延误，乙方又未能按照甲方要求落实改进措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其他单位完成，所发生的费用及损失由乙方承担。
七、工程质量、中间验收、隐蔽验收
1、工程质量要求达到合格标准。
若因乙方原因质量未达到要求，乙方承担违约责任并赔偿甲方一切经济损失.。
2、乙方必须负责对本工程项目完成的每个工作面的各项工作以楼层为单位作一个检验批进行自检，自检质量达到验收要求后，报上级部门，经上级部门验收合格后，方可进行下一个楼层面施工。
如验收不合格，乙方必须按甲方要求自费返工整改，直到达到要求。
如未及时整改或整改后仍不符合要求，甲方可委托其他人整改，费用从乙方工程款中扣除，甲方并有权立即将乙方清退出场或乙方因自身原因不能履行合同造成中途退场，乙方已做工作量按60%结算，且工程款在本工程全部完成后付款。
3、质量要求：
乙方必须严格按技术交底、施工验收规范等要求施工。
不合格的无条件立即进行整改，如不整改，每处罚款5000.00元，质量允许偏差必须达到技术交底和有关验收标准的要求，甲方将按照优质工程的验收规范进行验收。
4、隐蔽工程验收应通知甲方、监理、总包参与，验收合格后方可进行下道工序施工，检验不合格所产生的一切后果全部由乙方承担。
八、材料、设备要求
工程所需材料均有甲方采购，乙方必须提前5天向项目部提出备料申请，对材料进场必须经检测合格后才能使用，对不合格产品不得使用。
工程所需的工器具、设备、施工机具及手头工具等均由乙方自带。
九、安全文明施工、现场管理及公共设施保护
1、乙方进入现场施工前，必须与甲方签定安全生产责任协议书。
必须进行班前教育及乙方承担一切费用和后果
2、如因乙方原因造成的安全事故以及因乙方原因造成其他人员的安全事故，由乙方承担一切责任和费用。
3、本工程乙方应按甲方要求，在施工期间做好工地防火、防水、安全保卫、物料管理、场地保洁及环境保护工作，因此发生的人工费用由乙方承担。
4、乙方在施工期间，应保证公众免受伤害，公共财产及设施不受侵犯和损失。
如因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由乙方负全部责任，并承担由此而产生的费用。
5、乙方应遵守国家关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的要求，并指定专人负责施工安全，切实做到安全施工。
6、乙方在进行有可能导致危险的工作之前，应制定安全保护措施，各工种必须持证上岗，在甲方安全管理人员的指导下并严格按照甲方安全管理人员的要求组织施工，否则因乙方措施不力或违章造成的事故，其责任及损失均由乙方承担。
7、乙方必须严格服从甲方安全管理人员的安全管理和指挥，正确佩戴安全防护用品，施工中严格按照安全生产的规章制度进行施工作业。
严禁疲劳、带病和酒后作业。
若因施工作业人员违规、违章作业造成自身和他人伤害的，一切后果由责任人乙方负责。
没有戴安全帽或帽带没有扣好的工人每次罚款50元，班长每次罚款100元，严禁穿拖鞋、打赤膊，发现一次罚款100元。
8、乙方班组长要认真搞好社会文明建设，教育职工不聚众闹事，不打架斗殴。
如有打架斗殴者每次罚款5000元。
情节严重的交公安机关法办。
严禁随地大小便，发现在建筑物房里大便的每次罚款500元。
罚款在当月工程款中扣除。
9、乙方负责自身工人和自身施工期间在施工现场以及上下班途中的一切安全管理工作，有与其他工种协调配合工作的义务，如乙方因自身原因造成自身事故和损失或导致第三方事故和损失均由乙方付全责。
10、如上述约定未包含的管理罚则，按合同附件2《合同管理、现场管理罚则》规定执行。
十、争议
1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，双方协商解决。
如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式三份，乙方一份，甲方二份，均具同等法律效力。
双方签字盖章之日起生效，工完帐清后本合同自行失效。
3、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议具有同等法律效力
甲方：
乙方：
经办人（法定委托人）：
经办人（法定委托人）：
身份证号：
身份证号
公司地址：
地址：
开户银行账号：
开户银行账号：
联系电话：
联系电话：
日期：
日期：
6
升级会员 