邀请招标施工合同Word文件下载.doc
《邀请招标施工合同Word文件下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《邀请招标施工合同Word文件下载.doc(5页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
国有,已落实二、工程承包范围
承包范围:
工程量清单及施工图所含项目全部内容
三、合同工期:
开工日期:
2014年11月1日竣工日期:
2014年12月31日
合同工期总日历天数60日历天。
四、质量标准工程质量标准:
合格五、合同价款
金额(大写):
伍拾贰万贰仟捌佰贰拾捌元玖角壹分元(人民币)
¥:
522828.91元
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:
2014年11月1日
合同订立地点:
徐州市铜山区本合同双方约定双方法人及法定代表人签字盖章后生效发包人:
(公章)承包人:
(公章)住所:
住所:
法定代表人:
委托代表人:
电话:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
第二部分通用条款(略)
备注:
本合同通用条款执行建设工程施工合同(gf—1999—0201)此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中
第三部分专用条款
一、一般规定
1、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
执行通用条款第一条款中第2条。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用汉语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
执行通用条款第一条款中第3.2条及国家和地方现行的法律、行政法规的相关规定。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称:
执行通用条款第一条款中第3.3条及国家和地方现行标准、规范的相关规定。
发包人提供标准、规范的时间:
承包人自备国内现行适用的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时的约定:
/4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:
发包人签发中标通知书后第二天,提供施工图。
发包人对图纸的保密要求:
/使用国外图纸的要求及费用承担:
/二、双方一般权利和义务5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
刘自军职务:
总监理工程师
发包人委托的职权:
按工程监理职责对本工程施工过程中的质量、进度、投资控
制,合同、信息等方面的管理及安全生产管理,协调各方面与工程有关的关系,竣工后保修阶段的服务。
对工程质量的监督权;
工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权;
工程施工进度、安全的检查、督促权;
工程款支付的审核权;
向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权;
发包人和承包人间的组织协调的主持权;
撤换不合格的工程中标单位和项目经理(中标建造师)及有关人员的建议权;
中标单位资质及能力的审查权。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
工程变更的确认权;
发布开工令、停工令、复工令权。
5.3发包人派驻的工程师
魏静职务:
甲方代表
职权:
负责协调、监督、管理监理与承包人的进度、质量、安全、投资控制等工作,协调办理现场签证,审核与确认工程款的支付。
施工组织设计和总进度计划的审批权;
工程变篇二:
邀请招标工程代理招标协议书
工程代理招标协议书
项目名称:
柳州市园林科学研究所中试基地高压新装工程
工程地点:
业主:
代理单位:
广西桂诚工程造价咨询事务有限责任公司
甲方:
柳州市园林科学研究所乙方:
广西桂诚工程造价咨询事务有限责任公司
甲方为保护自己的合法权益,尽快开展工程项目的建设。
乙方是具有代理招标资质的单位。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》,为明确双方在本建设工程招标过程中的责任、权利和义务,经双方协商一致,达成以下协议:
第一条:
委托内容
柳州市园林科学研究所中试基地高压新装工程建设地点:
柳州市潭中西路资金来源:
财政拨款及业主自筹工程规模:
设计施工图及设计说明中的所有内容第二条:
招标、计价及评标定标方式招标方式:
邀请招标
评标办法:
经评审的经评审的综合评分法
第三条:
代理业务范围1.施工招标代理;
2.根据委托方提供的资料,选用合适的范本编制、印刷、装订全套招标文件;
3.负责解答投标单位提出的疑问;
4.组织开标、评标;
5.编制评标报告,向中标单位发出中标通知书;
6.资料归档。
第四条:
双方责任
1.双方应共同遵守《中华人民共和国招标投标法》。
2.除本协议另有规定外,代理方负责上述项目按有关规定和通行惯例实施招标。
第五条:
甲方职责
(一)甲方需向乙方提供如下资料:
1、工程项目计划批文复印件;
2、施工图纸;
(二)配合乙方办理工程项目招标申请等有关手续,为乙方开展工作提供良好的条件。
(三)就乙方提出的有关招标问题,甲方应尽快予以解答并协助办理。
第六条:
乙方的职责
(一)严格履行本协议第二条规定的各项内容。
(二)依据国家现行的有关法律、法规、技术规范和定额,按时间规定完成代理工作,保障国家和招标单位的合法权益。
(三)在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;
第七条:
代理酬金及支付
(一)代理招标费依据计价格(2002)1980号]&
lt;
&
招标代理服务收费管理暂行办法&
gt;
收费标准,按中标价1%并下浮10%收取。
(二)代理酬金自开标之日起五日内一次付清;
如甲方未按规定期限付款,每逾期一天需支付未付金额1‰的滞纳金。
(三)代理酬金的支付货币为人民币。
(四)本协议从合同签订之日起开始,至合同履行完毕之日终止。
本协议自签订之日起即生效,如单方终止委托代理业务,终止方应按计划投资额的1%赔偿给另一方。
第八条:
双方约定,在履行本协议过程中产生争议时,双方应协商解决,若协商不能解决,可向柳州仲裁委员会提请仲裁或向辖区人民法院提起诉讼。
第九条:
本协议书一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。
具有同等法律效力。
第十条:
本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。
甲方(公章)乙方(公章)
联系人:
开户行:
帐号:
电话:
地址:
柳州市羊角山路
13号联系人:
户名:
广西桂诚工程造价咨询事
务有限责任公司柳州分公司
建行跃进路运行帐号:
45001623850050701029电话:
柳州市跃进路19号篇三:
xxxx项目施工邀请招标文件
xxxx项目施工总承包
邀请招标文件
报建编号:
招标单位:
代理单位:
备案单位:
日期:
施工招标文件
目录
投标邀请书
第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章投标人须知
工程概况及技术要求规范协议书(草案)通用条款专用条款合同附件投标书格式评标办法暂定工程量清单投标邀请书
……………………:
1.招标条件
本招标项目xxxxxx项目(项目名称)已由xxx人民政府(项目审批、核准或备案机关名称)以(批文名称及编号)批准建设,建设资金来自(资金来源),招标人为。
项目己具备招标条件,现邀请你单位参加项目(项目名称)施工投标。
2.项目概况与招标范围
本项目位于。
。
招标范围包括:
招标范围为由招标人所提供的本工程施工图纸所显示的土建、安装、绿化、室外总体、精装修和附属建筑等工作内容。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求一标段投标人须具备房屋建筑工程施工总承包二级及其以上,二标段投标人须具备房屋建筑工程施工总承包一级及其以上,具有类似业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2010年月日,下午时至时(北京时间,下同),在领取招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同):
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.联系方式
招标人:
招标代理人:
联系人:
电话:
传真:
传真:
电子邮件:
电子邮件:
年月日
投标人须知
第一章