弱电施工合同-模板附清单Word下载.doc
《弱电施工合同-模板附清单Word下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《弱电施工合同-模板附清单Word下载.doc(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:
一、合同签定后,甲方以书面形式通知乙方进场施工。
甲方预付乙方合同总额的20%,即¥
元整。
(大写:
)。
二、材料进场后通知甲方进行确认完好后,甲方须向乙方支付合同总金额的40%的到工程款。
即¥
元整。
)
三、工程竣工验收合格后,甲方须向乙方支付合同总金额的30%的到工程款。
元整。
)
四、合同总价剩余的10%作为质量保证金,质保期满12个月无质量问题后支付。
元整。
)
五、以上工程款项,甲方须在接到乙方书面付款节点申请后3个工作日内响应,10个工作日内按工程付款节点支付乙方工程款。
第五条、工程变更
一、如果由于甲方原因需修改或变更设计、工期等,由此产生的增加费用由甲方承担,延误的工期由甲方负责。
二、施工中如需中途停建、缓建,甲方应对在建工程商定做到合理定位,并予以确认。
第六条、工程质量及验收
一、乙方对现场操作、施工方法、措施的安全性、可靠性负完全责任。
二、工程竣工后,经甲方验收合格后,视为工程质量达标。
三、具体参照《智能建筑工程质量验收规范gb503392013》标准。
第七条、双方责任
一、甲方负责事宜
1、甲方应指派施工全权代表,加强与乙方的联系,协助做好外部条件的协调工作(如管路不通、施工用电、系统供电及与本工程相关的其它事宜等等),并及时处理有关问题。
2、甲方应在进场前对乙方做好安全、技术、施工文明交底工作,签订书面责任交接文件,监督、督促乙方安全。
若施工过程中出现安全事故及责任(人身伤亡及财产损失)应立即采取保护措施保护现场,抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故,依据事故调查事实承担相应责任。
由乙方人员及施工所造成第三方及毗邻区域人员伤亡及财产损失与甲方无关。
3、甲方负责提供乙方施工材料的存放地(安全仓库),以便乙方施工材料的安全存放。
4、由于甲方提供的资料错误、不齐等造成的工程质量事故的损失由甲方负责。
5、乙方在工程安装调试完毕后,以书面形式通知甲方验收日期,如果甲方不能按时组织验收,应承认竣工日期,并另定日期组织验收。
6、甲方负责组织工程质量验收,并为工程的运行提供必要的条件。
二、乙方负责事宜
1、乙方应按甲方要求遵守施工现场及甲方单位的有关规章制度。
2、乙方指派专人为工程全权代表。
3、若施工过程中出现安全事故及责任(人身伤亡及财产损失)乙方应立即采取保护措施保护现场,抢救伤员防止事故扩大并及时上报相关主管部门调查事故,依据事故调查事实承担相应责任。
4、乙方应严格遵守甲方对施工中工艺、方法及质量要求。
第八条:
其它
一、本合同自双方签字盖章之日起生效。
二、本合同如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,经审定后作为本合同附件,以便共同遵守。
三、本合同条款中如有与国家法规、法令、标准、规范相抵触,应以国家标准为准。
四、合同执行中如发生纠纷,应本着实事求是的原则,相互协商解决。
如协商解决不了的,可通过当地仲裁机关仲裁或直接向当地人民法院起诉。
五、本工程合同书正本一式肆份,甲、乙双方各执正本贰份。
六、附工程报价核量清单。
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
甲方负责人:
(签字)乙方负责人:
(签字)
材料费用报价清单
1、网络电话部分材料费
序号
品名
品牌
规格型号
数控
单位
单价
总价
备注
1
跳线
超五类2.0米
527
根
9
4743
2
炉子特用软管
828
5
4140
3
pvc管
直径25
2,500
米
2
5500
4
KBG镀锌金属线管
20*1.5
6,474
4.5
29133
5
KBG月弯
450
个
2250
1个=1米
6
KBG关卡吊筋
1
批
1200
7
KBG直接
500
2500
8
辅材
12800
设备合计:
62266
2、监控部分材料费
数量
VGA线
国标30米
7
条
65
455
立杆地笼
27
300
8100
3
室外防水箱
300*400
215
5805
4
立杆
3.5米
750
20250
插座
10孔
75
2025
6
镀锌金属管
直径100mm
2,000
12
24000
周界监控管
KGB25;
20
5,600
25200
厂房内监控管材
共112个点
8
光纤熔接
188
芯
15
2820
光纤跳线
36
45
1620
10
光纤尾纤
148
22
3256
93531
3、电子围栏材料费
信号线
RVVP2*1.0
2650
2.4
6360
电源线
RVV2*1.0
1.6
4240
角铁
固定设备等
62
372
膨胀螺栓
1500
1720
14192
走围界监控的管路
4、机房装修
名称
防静电地板
平米
225
246.00
55350
含材料费、人工费
机房地面防尘处理
60.00
13500
踢脚线
1500
玻璃隔断
93
580.00
53940
机房接地铜牌
6500.00
6500
机房墙面
450
32.00
14400
机柜底座
800.00
4000
人工
机房接地人工费
5000
9
桥架
300*200
100
50.00
10
电池柜承重加固
包含:
照明、机柜电源、机柜加固等
套
1000.00
6000
11
机房配电部分人工费
12000
12
机房、机柜打标设备安装
1800.00
9000
防雷接地辅材
13
电线
双色BVR6mm²
40
3.00
120
14
均压环
20*3铜带
130
15.00
1950
15
接地线
BVR16mm²
6.00
240
16
BVR50mm²
80
17
电源防雷器
V25-B+C/3+NPE
OBO
台
3600.00
7200
18
V20-C/3+NPE
2500.00
2500
19
CNS-3-D-PRC
158.00
1580
小计:
200980
5、机房配电
强电配电箱
施耐德
4950
配电箱辅材
5450
应急照明灯
125
375
安全出口指示灯
90
180
10955
6、主机房气体灭火
烟感探测器
迪威
267.00
801
感温探测器
3,204
气体灭火控制盘
5400.00
5,400
气体释放灯
290.00
870
启停按钮
430.00
1,290
火灾声光警报器
120.00
840
火灾报警控制器
4800.00
4,800
电池
组
360.00
360
柜式七氟丙烷灭火装置
GQQ150/2.5DW
8850.00
26,550
GQQ120/2.5DW
7850.00
7,850
七氟丙烷药剂
KG
550
66,000
泄压装置
2890.00
5,780
泄压装置开洞
人工费
600.00
1,200
安装调试费
5000.00
5,000
可提供供消防验收的检测报告
130305
四、门禁系统
门禁控制器
单门单向智能门禁控制器
只
1130
读卡器
中控IC读卡模块
200
电磁锁
DZ03QS
500
出门按纽
国产
25
门禁IC卡
钥匙扣型IC卡(5张)
75
强电地插
TCL
五孔
1000
3430
总计
515659
施工部分报价清单
一、网络部分工费
炉子信息点
276
150
41400
101单晶厂房布线
网络信息点
380
38000
电话点位
382
38200
有线电视
40
拉大对数电缆
10、20、25对
4150
12450
50对
配管费
26800
融纤费
4968
穿光纤
不带铠
600
2400
光纤数量不详,按实际量每米3.5元计算
一批
174418
三、监控部分工费
摄像机安装调试费
205
102500
,108综合楼35台
弱电井
450*750井
60000
南侧围界井已做好,只做3面的井
挖沟、回填
2150
19
40850
南侧围界已挖好,只挖3面围界
带铠
7,000
35000
穿电缆
3000
3.5
10500
周界监控布管费
2000
3.0
周界2000米
厂房内监控布管费
5600
16800
厂房内112个点位
271650
四、电子围栏部分工费
电子围栏安装费
25
66250
五、机柜整理工费
机柜整理
2000
28000
六、价格总计
合计
540318
1055977