软件开发商务合同v2.docx

软件开发商务合同v2.docx

《软件开发商务合同v2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《软件开发商务合同v2.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

软件开发商务合同v2

*****信息系统升级项目

商务合同

二〇一二年十二月

********项目商务合同

甲方（委托方）：

委托代理人：

地址：

联系电话：

邮编：

乙方（开发方）：

法定代表人：

地址：

联系电话：

邮编：

丙方（代理机构）：

招标局

委托代理人：

地址：

联系电话：

邮编：

鉴于甲方、丙方委托乙方开发****项目，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，在自愿、平等、互利互惠、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、项目描述

1、项目包括硬件******开发三部分，项目实施地点为******。

2、乙方负责为甲方升级*****信息系统（以下简称“软件”）。

该系统包括******等子系统。

3、乙方仅提供满足业务功能的自行开发软件产品，产品运行依赖的环境需甲方自行准备，比如操作系统、数据库系统、Web中间件、图形支持系统等。

4、乙方负责为丙方建设一处机房，购置相关设备，并进行必要的综合布线。

机房建设以满足软件系统的稳定运行为目标。

5、项目进度。

合同签订后100个工作日内，硬件购置及机房建设提请验收；需求确认书确定后100个工作日内软件提请验收。

验收当日起3年为服务期。

乙方书面提请验收后，甲方在5个工作日内完成验收；若验收不通过，甲方出具书面验收意见，指出问题，责成乙方限期整改；乙方整改完成后再次提请验收，直至验收完成。

二、合同金额及付款方式

合同总金额为*****万元（大写金额）。

其中硬件采购**万元，机房建设**万元，软件升级开发**万元。

在本项目进展过程中，若甲方对功能需求有增减，双方将以上述规定的价格为原则，商定变更后的具体价格，并以补充协议方式确定。

付款方式：

1、合同签订之日起3个工作日内支付合同总金额**%，即**万元。

2、硬件采购完成、机房建设验收完成后5个工作日内支付硬件采购及机房建设款即***万元。

3、软件验收通过后5个工作日内支付合同总金额**%，即***万元。

4、3年服务到期后5个工作日内支付余款***万元。

三、服务

1、乙方为购置的硬件提供与原厂承诺一致的质量保障；有质量问题时，乙方协助甲方与厂方处理保修相关事宜。

2、乙方为软件提供详细的操作文档。

3、乙方为软件提供终生BUG解决服务。

4、乙方为软件提供自软件验收通过之日起为期*年的服务，服务内容包括但不仅限于人员培训、网络维护、维护软件正常运行，并对业务处理进行建议等。

四、权利与义务

1、甲方、丙方有权利获得项目进展情况的报告，并监督项目质量。

乙方至少20天提交一次书面项目进度报告。

2、甲方应在项目进行过程中给与必要的、足够的配合，并抽调专人参与项目组。

3、乙方必须按照时间要求，交付符合经双方确认的需求书要求的软件产品。

乙方必须抽调专人参与项目组。

4、本合同项下的任何条款不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。

如发生上述情形之一，则本合同项下的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立之单位。

5、甲方授权为合同执行人，身份证号为，

乙方授权为合同执行人，身份证号为，

合同执行人在项目过程中对文档或文件的签字等同于单位公章。

6、甲方用作为合同执行指定邮箱，

乙方用作为合同执行指定邮箱。

任何一方用指定邮箱发往对方的指定邮箱均视为送达。

双方均有义务每日查看指定邮箱。

五、需求确认

1、乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，书写《项目需求书》及《开发说明书》。

以上两项完成后，均应提交甲方审核。

甲方对其中描述的软件适用性、需求性和应用性等进行审核。

如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方修订，直至双方一致认可签字。

甲方不对上述文档的技术问题负责。

2、经确认的《项目需求书》及《开发说明书》作为本合同附件执行，与本合同具有同等效力。

3、乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。

甲方应予以积极配合，向乙方提供有关对开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。

六、知识产权和使用权

1、乙方拥有开发软件的知识产权。

其他方非经乙方书面同意，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件。

如违反本条的规定，除立即停止违约行为外，还应支付违约金。

2、甲方拥有开发软件的使用权，但应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规，使用范围不得超过所属行政辖区范围之外的业务。

3、甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。

乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

4、乙方必须保证对交付的产品具有知识产权，没有侵犯第三人的合法权利和涉及他方的诉讼。

如果有第三方追究知识产权侵权责任，甲方不负责任。

七、保密及信息安全

1、信息传递。

在本合同的履行期内，任何一方可以获得与本项目相关的对方的商业秘密，对此双方皆应谨慎地进行披露和接受。

2、保密。

获取对方业务、商业秘密的一方仅可将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。

获取对方秘密的一方应当采取适当有效的方式保护所获取的秘密，不得XX使用、传播或公开秘密。

除非有对方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该商业秘密应当在10年内不得对外披露。

3、信息安全。

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。

乙方应确保使用方提供的业务数据的安全，仅将这些数据作为测试使用。

八、违约与赔偿责任

1、机房建设及硬件采购延期提请验收，乙方应向甲方支付违约金500元/天。

2、软件延期提请验收，乙方应向甲方支付违约金500元/天。

3、甲方若未按照时间节点进行付款，甲方应向乙方支付违约金500元/天，且乙方履行本合同的日期相应顺延。

4、甲乙双方违约金的总数不超过软件总价的10%。

违约金总数超过10%后，守约方有权解除合同，收回已支付金额或已交付软件，并向违约方追究赔偿责任。

5、由于地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。

但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能正常履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。

按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。

九、争议解决

1、如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先采取友好协商的方式解决该争议。

如协商不成，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

十、合同的生效、解除

1、本合同经双方当事人签署、盖章后生效。

2、本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。

本合同所列的附件及需求说明书等文件，经三方签字、盖章后为本合同的组成部分。

如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，应另行签订书面协议。

3、本合同一式3份，三方各执1份，具有同等的法律效力。

甲方：

签署人：

开户行：

帐号：

乙方：

签署人：

开户行：

帐号：

丙方：

签署人：

开户行：

帐号：

签约时间：

年月日

签约地点：