隧道出渣运输合同Word格式.docx
《隧道出渣运输合同Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《隧道出渣运输合同Word格式.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
如甲方原因(地质变化原因不在考虑内)造成乙方停止运输,误工损失应由甲方按每拖延壹天给乙方补贴元。
乙方超过两次停工、误工将清出场,甲方单方面终止承包合同。
2).甲方装载机偶而可以配合乙方平整场地,弃渣场照明设施应齐全。
3).未经甲方同意乙方不得转包,不得中途随意停工或退场,否则甲方
有权单方面终止合同,且不予结算,并没收所有保证金,乙方无条件清除出场,甲方另行安排队伍进场施工。
(如乙方车辆发生故障,有备用车,不存在停工。
)
2、乙方工作
1).乙方进场后,需配备新的吨位自卸车辆部车在工地施工生
产。
运距增加后,根据施工需要逐步增加车的数量,直至满足生产需要为止。
除了在出渣中的车辆外,并预备两辆车做中途调节用。
乙方出渣车全部进场签订合同后,不得随意调离车辆出施工现场,特殊情况必须征得甲方同意后方可调离。
2).乙方在工程施工过程中出现外部干扰各种原因,必要时乙方应上报
给甲方,由甲方负责协调处理。
3).乙方要管理好弃渣场工作,卸渣时应有专人指挥。
洞内应派专人垫
平行驶车道路面(是指无打仰拱路面段)。
4).乙方要配好足够的司机,每位驾驶员都要有驾驶证,且司机的驾驶
技术必须过硬。
司机无驾照被地方交通警察抓到或其他原因造成的损失,由乙方自行承担,甲方不负责。
因司机技术不行,甲方有权清退。
5).在非正常工作情况下,甲方需要乙方调配车辆(除出渣工作外的费
用可给予乙方)。
乙方必须听从甲方安排及车辆就位和放置。
甲方提
供停车场地和修理厂地及提供照明设施。
如乙方需要动力电,电源可由甲方提供,乙方要自行拉电线及电表,电费由乙方负责。
6).乙方自愿承担盈亏风险,甲、乙双方不得以任何理由调整单价。
7).乙方上班要听从甲方安排管理,准备工作提前30~40分钟到现场待
命。
第六条安全施工要求
1、乙方应遵守国家、地方政府等,工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。
2、乙方安全防护措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,全部由乙方承担。
3、乙方在施工现场所有人员、材料、机械设备应自行管理。
在施工期间必须科学、安全指导施工,严禁违章操作驾驶,杜绝意外事
故发生。
施工期间因乙方违章操作驾驶所发生的事故由乙方负责。
4、乙方车辆到场后,要确保自身安全和第三者安全,洞内外由乙方原因造成所发生的安全事故与甲方无关。
乙方在出渣及弃
渣时要派专人现场指挥弃渣,本单价已综合考虑安全责任事故风
险。
如发生安全问题均由乙方承担,甲方概不负责。
对司机盲目
运输,损坏工地及洞内一切设施均照价赔偿。
属于甲方原因造成
的安全事故,由甲方负责承担。
5、乙方发生安全事故,由乙方承担相应责任及发生的费用。
第七条文明施工
1、乙方进驻施工现场后,要积极维护甲方的形象,不允许乙方人员向非甲方人员透露自己队伍的实际情况,否则给予罚款,情节严
重者要驱逐出场。
2、乙方应遵守生活和环境卫生管理制度。
3、乙方所有人员应穿戴整齐,行为文明,不得随便进入周围居民生
活区,骚扰居民的正常生活。
4、施工现场文明施工,无违章及打架斗殴现象,车况干净整洁。
第八条承包单价
包工包料、包机械、包燃油等,即总价全费用承包。
出渣运输单价根据出渣距离分为类,洞身1000米内元/m3,1500米内元/m3,1500米内元/m3,XX米内元/m3,以后以此类推。
如乙方中途退场,运输车辆等应由乙方自行全部退回,甲方概不予以受让。
以上单价已综合考虑所有风险及其他费用,全部综合考虑洞身全长距离及洞口到弃渣场距离的综合价。
洞口到弃渣场距离按如下规定不再调整。
出渣总方量按隧道设计图纸方量给予乙方结算。
以上单价不含任何税费。
从隧道口到弃渣场距离约公里及洞身米长。
与乙方所订的单价已综合考虑到弃渣场距离及洞身的长度运距,不作任何调整。
甲方支付乙方的综合单价中包含人工费、材料费(油料费、配件费用)、机械费,管理维修费。
乙方的设备调遣费用均自行负责。
第九条付款方式
乙方从签订合同之日起,乙方自愿抵押(大写)元整(元)作为乙方的担保金。
如乙方中途退场违约,甲方单方面终止与乙方的施工合同,并没收担保金。
甲方在第二个月尾开始给乙方计量第一个月的进度款,付给乙方当月进度款%。
以后以此类推均按%的进度款来付款。
出渣工程全部完毕(包括仰拱出渣完),工程结算审核完成后天内付到工程总价的%。
(工程结算审核以乙方送达的工程结算资料
给甲方之日起天内甲方派人审核完毕)。
余下的%甲方在天内付清全部工程尾款及担保金。
篇二:
隧道出渣合同
劳
务施工协议
合同编号:
项目经理部
隧道出渣劳务施工协议
甲方:
合同段项目经理部(以下简称甲方)乙方:
工班(以下简称乙方)根据公司内部承包的有关规定,结合工程的实际情况,经甲乙双方充分协商并达成一致,签订本协议条款,甲乙双方共同遵守。
第一条:
工程名称工程
第二条:
工程地点县
第三条:
承包范围
第四条:
协议价款
本项目采用综合单价承包:
隧道洞内石碴运输至弃渣场(注:
项目部负责装碴),洞内单价7元/m3;
单价含洞外公里运距;
弃渣场距洞口9公里,洞外增运单价每公里1元/m3,用于结算的工程数量是乙方实际完成且由甲方业务部门联合确认的开挖数量。
第五条:
材料供应
甲方供应柴油,按进场价格转给乙方。
其他材料由乙方自行采购,若经乙方申请,甲方可以为乙方代购材料,代购的材料单价执行采
购时的实际价格。
第六条:
设备供应
乙方使用电焊机、气焊设备时,甲方负责协调,乙方归还时确保完好无损,其间维修保养费用由乙方承担。
第七条:
结算方式
计价:
(1)乙方于每月22日前向甲方计划统计科报送当月完成的工程数量申请和有关签证(附表)等资料,以作为考核的原始资料。
(2)甲方根据乙方申请于每月23日由计划统计科牵头,会同技术质量、安全环保、设备物资、财务等部门人员与乙方负责人及有关人员共同进行现场验工(验工包括现场对乙方所申报的已完工程数量的核实及确认;
物资部门对物资材料的盘点等)。
(3)根据现场验工的数量和质量情况,甲方于每月23日由项目主管领导组织计划统计、技术、安全质量、物资设备、财务等部门人员召开考核会议,结合乙方申请的工程项目、数量、签证等资料,逐项进行审定。
同时做好会议纪录和履行签证手续。
(4)计划统计科根据会议审定的已完部分工程数量,分别依据双方签订的施工合同和补充合同或协议考核单价,以及会议确定的原则进行计算。
(5)各部门依据会议确定的当月申报工程项目数量及原则,进行复核,确认无误后,各部门进行会签。
(6)当月计价经各部门会签后,由计划统计科报呈项目主管领
导审批。
竣工结算:
待乙方所承包的施工任务全部完成后,甲方跟据乙方所完成的工程量给予结算。
第八条:
付款方式
甲方依据审批后的本月计价额,依据甲方资金状况进行工程款支付。
第九条:
双方权利和义务
甲方的权利和义务:
负责向乙方进行安全交底,对乙方司机进行安全教育培训。
按期进行月度考核和支付。
负责对乙方所承包项目进行安全监督、检查和指导。
负责给乙方提供施工便道。
根据乙方的工作能力,甲方有权根据工程需要随时调整施工任务,乙方对此应积极给予配合,不得因此影响正常施工。
乙方的权利和义务:
根据项目部计划安排组织施工,接受甲方的安全检查和监督。
按协议完成施工生产任务。
制定可靠的安全保证措施,保证安全文明工地目标的实现。
遵守国家法律、法规和地方政府的相关文件规定,保护好施工区周边的环境。
每月22日向甲方上报当月的所完成工程数量统计报表。
乙方必须保证隧洞出渣速度,保证有足够的运输车辆;
在隧道洞内开挖本段范围内运输车辆要保证在五台以上,并确保状态完好,在接到出渣调度令后,要迅速组织车辆进洞运渣,保证在最短时间内完成出渣任务,否则,由此给甲方造成的窝工损失全部由乙方承担。
乙方负责合同范围内施工便道的维护,需要其他设备时,甲方负责协调。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按地方政府、业主、监理及项目部有关安全的规定进行施工,施工中采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,由于乙方安全措施不力、机械故障及人员操作造成的一切安全事故,所有损失均由乙方自行承担
乙方应向甲方提供司机的驾驶证复印件、车辆手续的复印件及车辆保险证明材料,存档备查。
第十条:
奖罚办法
按协议工期准时并安全完成施工的在工程竣工后一次性给予10-20万元奖励。
如果因车辆数量不足或完好率影响工期的,视影响程度等给予一定的经济处罚。
所有处罚的金额从乙方合同总价款中扣除。
最高奖罚额度不超过合同总价款的1%。
第十二条:
其它
本协议一式四份,甲乙双方各执一份,甲方计划科、财务科各一份。
自甲乙双方代表签字后生效。
篇三:
隧道出渣与运输方案
隧道出渣与运输方案
现场爆破完成后,采用一台铲车一台挖机配合土方车,将石渣从洞内运到弃渣场。
现场石方运输派专人对运输车辆进行指挥。
在出渣过程中,应严格做到以下几点:
一、装渣与卸渣
1、装渣设备应选用能在隧道开挖断面内发挥高效率的机械,其装渣能力应与每次开挖土石方量及运输车辆的容量相适应.
2、装渣作业应符合下列要求:
(1)机械装渣作业应严格按操作堆积进行,并不得损坏已有的支护及临时设备;
(2)在台阶或棚架上向下扒渣时,渣堆应稳定,防止滑坍伤人.
3、卸渣作业应符合下列要求:
(1)应根据弃渣场地形条件、弃渣情况、车辆类型,妥善布置卸渣线,卸渣应在布置的卸渣线上依次进行;
(2)卸渣宜采用自动卸渣或机械卸渣设备,卸渣时有专人指挥卸渣、平整;
(3)卸渣场地应修筑永久排水设施和其他防护工程,确保地表径流不致冲蚀弃渣堆;
二、运输
1、运输方式应根据隧道长度、开挖方法、机具设备运量大小等选用.
2、隧道施工时,应根据施工安排编制运输计划,统一调度,确保车辆运输安全,提高运输效率.
3、运输时,洞外应根据需要设置调车、编组、出渣、设备整修等作业线路.
4、洞内自卸车运输时,运输道路宜铺设简易路面.道路的宽度及行车速度应符合下列要求:
(1)凌晨车道净宽不得小于车宽加2m,并应隔适当距离设置错车道;
双车道净宽不得小于2倍车宽加;
会车视距宜为40m;
(2)行车速度,在施工作业地段和错车时不应大于10km/h;
成洞地段不宜大于20km/h.
5、运输线路或道路应设专人按标准要求进行维修和养护,使其经常处于平整、畅通.线路或道路两侧的废渣和余料应随时清除.
6、运输车辆的性能必须良好,操作时应符合有关的安全管理规定.
7、运输车严格听从指挥人员的安排,按照规定路线有序行走,严禁碰撞隧道初期支护;
8、清渣人员清理前,必须检查是否有可能坠落的石块,确
保无坠落物后再行施工;
9、对所有施工人员进行安全教育,施工人员在洞内作业时,需小心来往石方车,确保人身安全;
10、土石方车装运需认真到位,严禁出现装运的石渣掉落现象:
11、认真做好保洁工作,派专人对地面污物及时进行清理。
篇四:
土石方合同
中铁十五局集团西林钢铁附属铁路工程目经理部
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方在弃运土石方过程中的权利、责任和义务,确保工程按期、保质、安全完成,经双方协商一致,达成以下条款,共同遵照执行。
一、劳务内容:
西林钢铁附属铁路站场撤方施工
二、工期:
乙方自XX年7月7日开工,至XX年8月7日,工期为30天(日历天)。
除本合同另有约定外,该工期双方不得调整。
三、单价及单价组成:
弃运土石方综合单价为18元/m3,该综合单价包括挖、装、运、弃(弃至西钢钢铁大桥)(场内材料转运、排险等)及文明安全施工、管理、个人所得税、利润等一切与之相关的费用。
四、费用计算:
合同价款=∑经甲方确认实际完成工程数量×
综合单价。
计量工程量为甲乙方书面确认的合格工程量(乙方负责人和甲方现场技术负责人、工程部长、计划负责人、总工、项目经理共同签字确认)为准。
工程量按自然方量计价。
五、最终结算:
最终结算工程量为符合施工图纸(包括设计变更)、技术规范和质量标准的要求,经业主及甲方认可的工程数量。
六、计价方式:
甲方对乙方合格工程数量进行确认,每五千方计价一次。
乙方需提供相关发票。
七、价款支付:
乙方须按当次工程价款提供机械租赁费发票及劳务工资表。
甲方收到乙方提供的发票及工资表后,支付乙方当次获批计价款的80%。
工程完工后,经过甲方验收合格,施工现场无遗留问题后,甲方对乙方进行工程决算,扣除应扣款项,再支付余下合同价款的20%。
八、农民工管理:
凡参加乙方施工的人员,包括管理、临时聘请或雇佣的人员,与乙方是劳动关系,乙方负责其人员的培训、安全教育、职业病防治、工资发放、养老保险、工伤保险、医疗保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负
责因上述人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
九、物资供应:
工程所需燃油由甲方采购提供(亦可乙方自购),费用由乙方承担。
按市场价在当月计价款中扣除。
十、甲方责任:
甲方指定现场管理人员和工程技术负责人,负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监督。
对乙方施工的工程安全质量、环境保护等进行监督和技术指导。
十一、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的管理,甲方下发的《现场管理办法》作为合同附件,乙方必须严格执行。
2、自行解决生活问题。
3、乙方不得以甲方名义对外签订协议和发生经济关系,乙方以甲方名义签订的任何协议和发生的经济关系均由乙方自行承担责任和费用。
4、因为业主或甲方原因造成乙方工程窝工,乙方有权要求甲方延长工期,但由此增加的人员和设备费用等均由乙方承担。
十二、安全施工
1、乙方应遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,国家、行业及地方政府、业主和甲方关于安全生产的法规,严格按照安全标准组织施工。
注重施工现场作业安全,随时接受甲方安全监察人员的监督检查。
全面落实安全生产事故应急救援预案,消除事故隐患,避免施工人员伤亡事故的发生。
做好现场安全防护,由于乙方防护不周或安全措施不力等原因造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
2、在施工现场的重要危险部位,乙方应设置安全防护设施和警示标志,以防各类事故的发生,因没有设立防护或设立防护不当、管理不严,给工程或人员造成的一切损失由乙方承担所有负责。
3、乙方必须为在施工现场从业人员办理意外伤害保险,在施工中必须使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由甲方购买后配发给乙方使用,费用乙方承担。
4、甲方对乙方施工过程中的安全进行不定期的监督检查,发现问题及时整改,甲方有权责令停工、处罚或解除合同。
十三、环境保护及文明施工
1、施工中必须采取有效措施防止渣土、泥浆、废水流溢,控制粉尘飞扬、减少施工对周边环境和绿化的污染,同时采取一切可靠措施保证沿线居民房屋、树木、农作物不受损害。
2、乙方违反文明施工管理要求,致使甲方被业主或政府相关部门给予经济处罚的,由乙方应承担此费用,在乙方劳务费中扣除,并赔偿甲方因此受到的其它损失。
十四、争议、违约解决办法:
甲乙双方因本合同发生争议,双方本着相互理解、平等互利的原则进行协调解决。
如果协商不成,双方同意将履行本合同所产生的争议向伊春市劳动仲裁委员会仲裁解决。
十五、附则:
本合同一式四份,甲方三份、乙方一份。
自签字之日起生效,合同约定工程内容全部完成后合同自动失效。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
签订日期:
签订日期:
篇五:
隧道出渣车辆合同
隧道出渣车辆合同
1后八轮出渣车六部(八成新以上)
2出渣车辆一切听从工地管理人员的调配以及安排(队长,副队长,总工,值班人员)3出渣车在工地要求5部车子能正常工作。
4车子出了问题,在一个班出渣前必须修好进入工作。
5工地提供厨房房,房间,厨房,床架,其它一切车辆周边都要自己配带。
6司机必须按照工地出渣要求增减.
7出渣车辆安全:
出渣车,司机,安全要出渣车老板管理好。
发生安全事故公司概不负责。
8费用①:
柴油工地收费按照每次采购的价格。
②:
工地每月只提供生活费,直至工地完工一并结算。
9方量:
10如果工地用车,按照每公里用掉的柴油成本计算。
篇六:
隧道出渣劳务协议
寨沟口隧道出渣劳务协议
甲方(全称):
乙方(全称):
身份证号码:
一.工程概况
工程名称:
郧县柳五路寨沟口隧道
工程地点:
十堰市郧县境内。
二.工程承包范围和内容
寨沟口隧道(洞身长度326米)工程的洞身开挖出来的渣土运输到甲方指定弃渣场及隧道所用喷浆料的运输,乙方必须保证每一生产循环出渣时间不能过长。
双方在此约定若由于乙方原因运输渣土速度过慢影响甲方施工进度,甲方有权利另选择队伍并对乙方处以违约金。
三.承包方式
在甲方管理及技术指导模式下,乙方按照协议约定的工程承包范围和内容进行项目工程劳务承包。
乙方必须根据甲方的要求按时将用于本工程所需的后八轮自卸车和驾驶员组织到位。
乙方的现场管理人员和工人必须听从甲方现场管理人员的统一指挥和安排,对于不听从甲方管理人员的统一指挥和安排的工作人员,甲方有权根据相关的管理制度处以罚金,情节严重者甲方有权要求乙方将其开除工地。
四.合同工期
开工日期:
根据现场实际情况通知进场。
竣工日期:
隧道贯通。
五.安全生产标准
1.乙方必须按技术规范及安全施工操作规程进行施工,有完善的安全施工措施,按照甲方要求配备足够的劳动保护用品,车辆照明警示灯具刹车等上班前必须检查正常后才能上岗,严禁酒后驾车,疲劳驾车,确保不出现安全事故。
2.根据工程安全施工的要求和标准,施工中的安全防护用品由乙
方自行采购。
3.如因乙方原因导致的安全责任事故,由乙方负责承担全部经济责任,严重者追究相关责任者的刑事责任。
六.合同单价及双方约定的其他事项:
合同单价:
洞内运输渣土按照元/立方的综合单价作为该分项工程的劳务结算单价,洞外其他土石方按照每车30元结算。
合同工程量:
洞内渣土运输总量由甲方设计图纸计算出来的开挖方量为准。
乙方不得以任何原因向甲方提出增加费用;
在合同实施期间,工程单价不因市场涨价等因素而进行调整。
甲方负责提供用于乙方承包范围内所需柴油,上述甲供材料提供给乙方有偿使用,到阶段性计量支付时,按照当月平均价格计算并扣除。
乙方车辆柴油由甲方仓库保管员负责加注计量登记入账,乙方驾驶员签字确认。
因其他非乙方原因造成乙方待工、停工、窝工等所增加的费用,乙方已充分考虑在分项工程的协议单价中,甲方不单独计量支付,甲方仅承担责任是工期顺延;
若由于乙方自身原因造成工程停工、窝工等所增加的费用由乙方自负,工期不能顺延。
进入施工高峰期渣土运输量增大,甲方下达增加车辆的指令,乙方必须无条件执行,必须保证不能出现装载机等待出渣车的情况出现。
八.甲乙双方驻场人员
甲方驻工地代表
姓名:
林文峰职务:
现场主管
乙方驻工地代表
职务:
出渣班班长
九.甲乙双方权利和义务
甲方工作
甲方负责统一提供乙方劳务人员的住宿,并提供生活用电和生活用水,人员伙食费乙方自己负责。
双方约定甲方应做的其他工作:
提供出渣所需的挖机、装载机等大型机械配合。
乙方工作
乙方应保证安全正常工作的后八轮自卸车数量,保质、保量、按期完成合同内规定施工任务。
每台车辆须有鲜明的固定编号,并且固定驾驶员。
施工场地文明施工、清洁卫生的要求:
达到甲方、业主及监理的要求。
乙方驾驶员加油尽可能在白天或晚上九点之前,严禁上班出渣时加油。
十.工程款(进度款)支付
工程开工后,工程进度款支付的方式和时间:
甲方支付乙方进度款时间:
在甲方跟业主计量款到位后,根据乙方实际完成工程量的80%进行计量支付,剩余20%作为工程质量保证金、民工工资及材料款支付保证金、优质工程保证金、安全履约保证金,保证金在施工过程无论以何种原因(不可抗力除外)发生安全事故或乙方不能按合同条款进行履约,该保证金不再支付乙方,安全事故或乙方未能完全履约造成的损失超过安全、履约保证金的,全部由责任方承担;
如果施工中未发生安全事故,且完全履行合同,该保证金于工程竣工结算后30日内支付乙方。
乙方内部发生劳资纠纷,应由乙方自行妥善解决,甲方不承担任何责任。
如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同,乙方应承担违约责任。
十一.争议解决
双方约定,产生争议时,向甲方法人所在地(以法人营业执照上注明的住所为准)人民法院起诉。
十二.其他
1.如发生不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方驻工地代表,在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
2.按照“谁用工谁负责”的原则,乙方应全面负责内部治安秩序管理,经常向员工进行法制教育,积极做好防火、防盗工作,减少或杜绝治安、刑事案件、治安灾害事件及群体性事件的发生。
3.乙方到场的施工劳务人员必须持本人身份证和身份证复印件到甲方办公室登记备案,甲方将根据乙方施