完整word版雨污分流施工合同修改后.docx
《完整word版雨污分流施工合同修改后.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《完整word版雨污分流施工合同修改后.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
完整word版雨污分流施工合同修改后
陕西省建设工程施工合同
陕西省建设厅
陕西省工商行政管理局
二○一年月日
制
-1-
第一部分协议书
发包人(全称):
商洛市里排水管网改造建设管理处承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其余有关法律、行政法例,依照同样、自发、公正和诚实信誉的原则,两方就本建设工程施工事项磋商一致,订立本合同。
一、工程概略
工程名称:
商洛市市里
2016年雨污分流工程
工程地址:
商洛市城区
工程内容:
集体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件
1)
工程立项赞同文号:
资本根源:
政府投资
二、工程承包范围
承包范围:
现行图纸设计范围内的所有内容
三、合同工期
动工日期:
年
月
日
完工日期:
合同工期总日历天数:
天
四、质量标准
工程质量标准:
合格
-2-
五、合同价款
金额(大写):
元(人民币)
¥:
元。
六、构成合同的文件
构成本合同的文件包含:
1
、本合同协议书
2
、招标文件及中标通知书
3
、招标书及其附件
4
、本合同专用条款
5
、本合同通用条款
6
、本合同增补条款(共
17条)
7
、标准、规范及有关技术文件
8
、图纸及答疑纪要
9
、工程量清单
10、工程报价单或估算书
两方有关工程的洽谈、更改等书面协议或文件视为本合
同的构成部分。
七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条
款》中分别给予它们的定义同样。
八、承包人向发包人承诺按商定进行施工、完工并在质
量保修期内肩负工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺依照合同商定的限期和方式支
付合同价款及其余应该支付的款项。
十、合同奏效
合同订即刻间:
-3-
合同订立地址:
本合同两方商定后奏效。
发包人:
(公章)承包人:
(公章)
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
拜托代理人:
拜托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
-4-
第二部分通用条款
(内容同合同示范文本略)
-5-
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解说次序
合同文件构成及解说次序:
2.1合同协议书
2.2合同专用条款
2.3合同通用条款
2.4中标通知书
2.5招标书、工程报价单或估算书及其附件
2.6招标文件、答疑纪要及工程量清单
2.7图纸
2.8标准、规范及有关技术文件
2.9两方为执行合同有关洽谈、更改等书面协议、文件,
视为本合同的构成部分。
3、语言文字和合用法律、标准及规范
3.1合同只使用汉语语言文字。
3.2合用法律和法例
需要明示的法律、行政法例:
《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国合同法》。
3.3合用标准、规范
合用标准、规范的名称:
执行国家建筑工程施工及查收
规范标准以及资料、设备所波及的现行国家、省、市或行业的工
程建设标准、规范的要求。
-6-
发包人供给标准、规范的时间:
不供给
国内没有相应标准、规范时的商定:
_按生产公司在技术监
督局的存案标准,并经监理工程师和业主赞同。
4、图纸
4.1发包人向承包人供给图纸日期和套数:
__合同签署5
天内发包人向承包人供给施工图二套。
发包人对图纸的保密要求:
_未经发包人赞同不得外借。
使用外国图纸的要求及花费肩负:
__无
二、两方一般权益和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名:
______________职务:
_____________
发包人拜托的职权:
施工过程的质量控制、进度控制、
投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、工程预决算的
审察、组织协调等全过程监理。
需要获得发包人赞同才能履行的职权:
重要设计更改、工
程洽谈、资料、设备的认质认价等在决议以前需经业主赞同。
5.4发包人派驻的工程师
姓名:
____________职务:
___________
职权:
施工过程内办理来往文件,对工程质量、进度、
资料进场、安全施工进行监察和管理,配合承包人协调内、
外面关系。
5.6不推行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
-7-
姓名:
__________职务:
___________
8、发包人工作
8.1发包人应按商定的时间和要求达成以下工作:
(1)施工场所具备施工条件的要求及达成的时间:
依据实质状况确立。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场所的时间、地址和供给要求:
施工用水电及花费由承包方自理
(3)施工场所与公共道路的通道开通时间和要求:
动工前五日内。
(4)工程地质和地下管线资料的供给时间:
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和达成时间:
工程动工前十天内。
(6)水平点与坐标控制点交验要求:
以书面形式交给
承包人,现场交验。
(7)图纸会审和设计交底时间:
工程动工前五日内。
(8)协调办理施工场所四周地下管线和周边建筑物、修建
物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:
执行《通用条款》8.1(8)款。
(9)两方商定发包人应做的其余工作:
无
8.2发包人拜托承包人办理的工作:
无
9、承包人工作
9.1承包人应按约准时间和要求,达成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围赞同的承包人达成的设计
-8-
文件提交时间:
(2)应供给计划、报表的名称及达成时间:
每个月
25日向
业主、监理单位报送进度统计表、进度计划表。
其余计划、
报表按监理单位要求执行。
(3)肩负施工安全捍卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
执行《通用条款》9.1(3)款。
(4)向发包人供给的办公和生活房子及设备的要求:
根
据施工现场的状况为甲方工地代表,监理工程师供给办公
室,并装备办公家具。
(5)需承包人办理的有关施工场所交通、环卫和施工噪音管理等手续:
执行《通用条款》9.1(5)款。
(6)已完工程成品保护的特别要求及花费肩负:
执行《通用条款》9.1(6)款。
(7)施工场所四周地下管线和周边建筑物、修建物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及花费肩负:
承包方执行《通用条款》9.1(7)款,如因施工方要素造成损失由承包方肩负;如非因施工方要素造成的文物和管网保护花费,经监理工程师和发包方项目负责人签认后由发包方肩负。
(8)施工场所洁净卫生的要求:
依照市级文明工地要求
(9)两方商定承包人应做的其余工作:
在施工过程中,由承包方自行协调办理好施工周边相邻单位、住户和农村的关系,保证工程正常进行不受影响。
10.1承包人供给施工组织设计(施工方案)和进度计划
的时间:
-9-
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
工程动工前十天内
工程师确认的时间:
收到承包人供给施工组织设计(施工
方案)和进度计划七日内。
10.2集体工程中有关进度计划的要求:
___执行《通用
条款》10.2条__________
13、工期延迟
13.1两方商定工期顺延的其余状况:
执行《通用条款》
13条。
四、质量与检验所有工程一定切合国家规定的建设工
程施工规范和质量查收合格标准。
17、隐蔽工程和中间查收
17.1两方商定中间查收部位:
沟槽基础,混凝土管座,
检查井基础,回填以前按规定进行闭水试验,花费由承包方
肩负。
19、工程试车
19.5试车花费的肩负:
_____无_____
五、安全防备、文明施工
执行《通用条款》第五条所有条款和国家、省、市对于
安全文明施工的要求规定。
凡施工过程中造成的人身伤亡事
故或损害别人事故,均由承包方和施工单位负责,发包人概
不肩负任何经济及法律责任。
本工程要求依照市级文明工地要求施工,该项花费为不
-10-
可竞争费,专款专用,该款随工程款同比率支付。
甲乙双在
施工过程中均不该任意增减。
六、合同价款
26、合同价款商定
26.2本合同价款采纳固定综合单价合同方式确立。
(1)采纳固定总价合同:
(2)采纳固定综合单价合同,综合单价中包含的风险范围:
执行《通用条款》第26条。
风险花费的计算方法:
风险费由承包人在招标报价中自行考虑计入。
其余任何要素造成的风险均包含在合同价款以内,工程价款不作调整。
风险范围之外综合单价调整方法:
_因发包方设计更改、答疑纪要、现场签证、洽谈文件、
发包人认质认价等要素惹起项目增减变化,依照承包人招标
文件中所报价钱进行调整。
承包人漏报的项目不予调整。
(3)采纳可调价钱合同,合同价款调整方法:
执行《通用条款》第26条。
27、合同价款调整
两方商定合同价款的其余调整要素:
__按条款第
27.1条执行_
28、工程预支款
发包人向承包人预支工程款的时间和金额或占合同价
款总数的比率:
本工程不预支工程款。
-11-
扣回工程款的时间、比率:
_____按条款第28条执行_____
29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:
每个月
25日前
30、工程进度款结算与支付
两方商定的工程进度款支付的方式、时间和比率是:
本
工程属承包方垫资工程,在资本到位后按商定支付70%。
原
则按形象进度拨付,付至80%后暂停拨付,工程完工查收合
格,工程结算经审价部门鉴定、施薪资料整理交接后,拨至
95%,预留保修金5%。
保修期满后一次付清。
甲方工程款若临时不可以如期拨付,乙方应自觉恪守承诺
内容自行垫资,保证工程照旧进行,不得歇工或悲观怠工,
保证如期完工交托。
七、资料设备供给
32、承包人采买资料设备如承包人拖欠资料款,经材
料供给商单位申请,承包人赞同,发包人能够从承包人工程
款中代为支付。
32.1承包人采买资料设备的商定:
按条款第
32.1条执行
八、工程更改
33、工程设计更改:
按条款第33条执行__
34、其余更改:
按条款第34条执行__
35.确立更改价款
35.1在本工程施工过程中,如因工程发生设计更改或基础部
分高出设计范围发生增减工程量,更改部分工程量经发包人审察
确认后,按招标所报综合单价、举措费计价标准予以调整。
-12-
35.2招标报价中没有的项目,按2009年陕西省建设工程《工
程量清单计价规则》规定、《2004年陕西省建设工程耗费量定额》
修正定额、联合市场价钱作为调整造价的依照。
35.3资料补差部分按差价办理,除税金外不再计取其余花费。
35.4本次清单工程量是经招标人审察检验调整确认后的工程
量,除施工过程中发生更改增减可调整外,工程量不再改动。
其
他执行《通用条款》35条
九、完工查收与结算
36、完工查收
36.1承包人供给完工图的商定:
完工查收后一个月内,向发包人交完工图及完好资料文
件各二套
36.6中间交工工程的范围和完工时间:
按条款第
条执行
37、完工结算
结算审察限期:
办理完完工查收合格,保质期为一年,保质
期满,无质量问题后,
一次付消除预留5%保修金外的所有工程尾款。
十、违约、索赔和争议
39、违约
39.1本合同中对于发包人违约的详细责任以下:
本合同通用条款第28.1合商定发包人违约应肩负的违
约责任:
-13-
本合同通用条款第30.5款商定发包人违约应肩负的违
约责任:
本合同通用条款第37.6款商定发包人违约应肩负的违
约责任:
两方商定的发包人其余违约责任:
____________
39.2本合同中对于承包人违约的详细责任以下:
本合同通用条款第14.2款商定承包人违约肩负的违约责任:
工期提早无奖赏,工期每推延一天,按中标总价款万分之二处分。
本合同通用条款第15.1款商定承包人违约应肩负的违
约责任:
达不到中标质量等级和设计规范要求的,除按规定进
行返修直至合分外,还应接受合同价款2%的处分。
_并肩负由
此造成的所有损失。
施工过程中因停水、停电、自然灾祸等造成工期延迟,发包人不肩负额外花费,也不肩负逾期付款的违约责任。
两方商定的承包人其余违约责任:
以甲乙两方签署合同时商讨条款为准。
41、争议
41.1两方当事人商定,在执行合同过程中产生争议时:
(1)请合同主管部门或造价主管部门调停;
(2)合同争议调停不行的,按以下第一种方式解决:
1)提交商洛市仲裁委员会申请仲裁;
2)依法向商洛市人民法院提起诉讼。
十一、其余
-14-
42、工程分包
42.1本工程发包人赞同承包人分包的专业工程:
_本工
程禁止承包人分包_
分包施工单位为:
无
43.1两方对于不行抗力的商定:
执行《通用条款》43条
44、保险
44.6本工程两方商定投保内容以下:
(1)发包人投保内容:
执行《通用条款》44.3条发包人拜托承包人办理的保险事项:
执行《通用条款》
44.3条_
(2)承包人投保内容:
_执行《通用条款》44.4条_
45、担保
45.3本工程两方商定担保事项以下:
(1)发包人向承包人供给支付担保,担保方式为:
_银
行保函
担保金额:
______________,担保有效期:
__________。
(2)承包人向发包人供给履约担保,担保方式为:
订合同前依照招标文件的规定供给现金担保担保有效期:
______________________。
(3)两方商定的其余担保事项:
_______________
50、合同份数
50.2两方商定合同副本份数:
_合同正本两方各一份,合
同副本捌份,两方各持肆份。
51、增补条款
-15-
1、对于施工现场因为中标单位自己原由出现的各样扰
乱施工进行的事件,由中标单位自行解决并肩负有关花费。
2、为合理控制工程造价,保护各招标单位的合理利益,
限制不正当竞争,对于招标报价中清单计价的不均衡报价,
其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价的5%
时,工程结算执行招标上限控制价中清单综合单价。
拦标价
与中标价之间的差额由中标人肩负。
3、施工单位应该在项目开始前建立项目部,建立质量
管理机构,其主要人员(项目负责人、技术负责人、质检员)
应与招标文件所列人员一致。
4、中标人在招标中对于招标报价、招标工期、招标质
量等级、合同主要条款的承诺及增补建议等内容,将作为中
标条件列入合同,招标文件及答疑纪要作为合同附件,拥有
同样法律效劳。
5、本工程安全责任所有由承包方负责,若出现任何安
全事故甲方不负任何责任及花费。
若在事故办理中,承包人
推委不踊跃出头解决,发包人有权进行先行支付,不安全事
故发生的有关花费,最后从工程款中扣除。
6、每个工序达成后,待发包方、监理、承包方等建设
有关部门进行查收合格签证后,方可进行下道工序,不然造
成全部损失由承包方负责。
7、在施工过程中若破坏通信线路、自来水、燃气管道、
市政设备的,由施工单位对破坏物品进行补偿修复,甲方概
-16-
不肩负任何责任及花费;如在施工过程中需铺设通信综合管
线及天然气管道等市政设备,承包方无条件听从配合。
8、发包方有权监察承包方在本项目薪资的发放状况。
如施工方拖欠工人薪资或不准时发下班资,且造成不良影
响,发包方有权代行发放,所发款项抵扣工程款,并按相等
金额予以处分,罚金在履约保证金中扣除。
9、承包方如不听从发包方管理意向,而发生迟延工期
及其余不行预示或造成不良影响,发包方有权停止合同,另
行改换施工单位。
10、施工外头环境由承包方自行协调停决,施工单位工程项目负责人对施工现场安全文明负责,施工前施工单位应于交警部门配合拟订施工地区交通组织方案。
11、项目实行法人与中标人签署施工合同时,同时签署施工安全合同和勤政协议。
12、本合同价款及各项商定不因动工工期的顺延而做任何改变;发包方依据施工实质和国家项目建设、城市规划相反抗等外在政策环境发生变化的,有官僚求承包方提早、迟延施工工期或停止施工,半途歇工的待条件具备后再行施工,停止施工的合同随机停止,发包方不支付因工期提早、迟延、半途歇工或停止合同所造成的任何经济损失,但实质发生的工程量据实结算。
13、如承包方不听从发包方管理,不按设计要乞降有关规范施工,偷工减料、故弄玄虚的,除肩负所以形成的全部损失外,再处以必定的经济处分,情节严重的停止合同。
-17-
14、发包方有权对施工线路地址、工程量等进行相应更改或增减,承包方无条件听从,不得提取任何花费。
15、本工程质量推行终生责任制,承包方应付设计使用年限内的工程质量肩负相应终生责任。
16、工程完工结算时,工程量清单项目工程量的变化幅
度在10%以内的,其综合单价不做调整,执行原有综合单价;
工程量清单项目工程量的变化幅度在10%之外的,且其影响分部分项工程费超出0.1%的,其综合单价以及对应的举措花费(若有)均应做调整。
调整的方法是由中标公司对增添
的工程量或减少后节余的工程量提出新的综合单价和举措项目费,经建设单位确认并由建设单位报市财政局鉴定后调整。
17、依据陕西省建设厅“陕建发【2009】3号”文件的规
定,主要建筑资料价钱风险商定及调整以下:
商定主要资料
为:
钢材、水泥。
调整方法:
以上资料的价钱风险,控制在合同约订价(中
标价)的5%以内,对于招标报价中清单计价的不均衡报价,
其报价高于或低于招标上限控制价中清单综合单价的5%
时,工程结算执行招标上限控制价中清单综合单价,其差额
部分由中标人肩负。
-18-