劳务施工承包合同包清工.docx

劳务施工承包合同包清工.docx

《劳务施工承包合同包清工.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务施工承包合同包清工.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

劳务施工承包合同包清工

劳

务

施

工

承

包

合

同

发包方：

承包方：

日期：

《劳务施工承包合同》（包清工）

发包方（以下简称“甲方”）：

承包方（以下简称“乙方”）：

 依据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）部分劳务施工承包事宜协商达成一致，特订立本合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称：

  2、工程地点：

3、建设单位：

第二条承包方式及内容

1、承包方式：

劳务分包（包清工、包现场文明施工、包工期、包安全、保质量、包机械、配合甲方及建设单位验收）

2、承包范围：

甲方负责施工的工程，具体工程量以甲方和建设单位认可的施工图及实际施工量为准。

3、承包内容：

（以下内容为可选项，请在□上打“√”）

□电缆铺设、看护：

□管道施工：

□拉管；□顶管；□隧道；□管井（木工、钢筋工、小工）

□电气安装：

□配电室基础；□支架安装

第三条承包价格

  1、合同总价：

暂定；

2、工程量及分项人工单价：

2.1工程量以甲方及建设单位最终审定的为准；

2.2单价：

□电缆铺设、看护：

看护人工单价按元/日执行，电缆敷设按元/米执行；

□管道施工：

定额人工单价按元/日执行；

□电气安装：

定额人工单价按元/日执行；

以上工日均为综合工日，单价不予调整。

3、承包价格包含的内容：

  承包价格包括乙方施工期间的人工费、机械费、管理费、利润、往返车旅费、加班费、办证费、工期奖、质量奖、材料场内运输费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工费用；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；

4、本合同单价为固定单价合同，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。

第四条结算办法及付款方式

甲方不预付乙方劳务费用。

工期在一月之内，待工程验收发电合格后，劳务费用一次性结算。

工期超过一个月，可申请支付已完工程劳务费用的50%，已完工程量以现场工程师签认为依据。

待工程验收发电合格后，剩余尾款一次性支付。

  第五条工程工期

  1．计划开工日期：

年月日；

计划完工日期：

年月日；

总日历天数为：

天；

  2．主要节点工期：

 3．乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括甲方单方新调整的进度计划）。

  第六条工程质量标准

本工程应达到工程质量评定优良等级，具体标准如下：

1、电气安装工程符合《建筑电气工程质量验收规范》（50303-2002），《智能建筑工程施工质量验收规范》（50339-2001）要求；

2、电缆敷设、看护：

。

合同期内电缆如有遗失、损坏，乙方需全额赔偿，并全权负责由此所造成的全部损失。

电缆敷设数量需经甲方驻工地代表、甲方工程部经理及总经理签字认可。

3、管道施工：

若乙方施工的工程质量无法达到验收标准，乙方应负责按照甲方的要求无条件整改或返工，所造成的整改或返工费用由均由乙方承担，工期不顺延。

  第七条组成合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

  1．本合同；

  2．附件；

  3．招投标文件（如有）；

  4．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范（如有）；

  注：

上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第八条标准规范

  本合同适用标准规范：

1、《建筑电气工程质量验收规范》（50303-2002）；

2、《智能建筑工程施工质量验收规范》（50339-2001）；

3、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《北京市施工现场消防工作标准》、《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》；

4、《建筑安装工程施工及验收规范》

5、《建筑安装工程质量评定标准》

第九条甲方责任和义务

  1、甲方委派为驻工地现场代表；

2、负责实施对工程质量、工期进度、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；对主要工序进行中间检查验收，参加隐蔽工程的验收；

3、开工前，甲方可向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明,并可向乙方进行现场交底；

4、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

 5、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。

对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

 6、及时提供按约定应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。

 7、按本合同约定，向乙方支付劳务承包费。

  8、甲方负责施工用电接至二级配电柜（分箱）处，二级柜（分箱）到三级电箱之后的配电设备、灯具均由乙方负责，施工用水甲方负责提供至施工现场；甲方协助乙方安排施工人员的生活临时设施、用水、用电，费用应由乙方承担。

  9、协助乙方办理施工及施工人员所涉的各种申请、批件，费用由乙方自理；

10、乙方在施工中因违约而须按合同约定向甲方支付违约金时，甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除；

11、施工过程中由于乙方原因出现质量问题、安全事故的，乙方应向甲方支付20000元/次的违约金（甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除），并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

  第十条乙方责任和义务

（一）通用条款

1、乙方应遵守国家政策和法律法规，对承包的劳务工程，无权再分包和转包；遵守建设单位和甲方的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作；

2、根据建设单位或甲方的计划要求（包括调整后的计划），组织、配备齐全各种施工机具，以及技术人员和施工作业人员，满足质量、安全、工期要求，对进场的施工作业人员进行日常质量、安全文明施工教育、检查和管理；

3、进场施工人员应具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果；

4、乙方委派为驻工地现场代表，乙方班组及作业人员必须服从甲方现场主管人员的调度指挥，若无正当理由不服从甲方现场主管人员的调度指挥，甲方有权予以清退；

  5、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款；

6、应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员（持证）保质保量到位。

技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。

特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%；

7、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和建设单位有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；

8、做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作。

因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

9、按甲方统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

10、乙方应处理好其与进场务工人员之间的劳动关系，特别是务工人员的工资及人身安全问题。

乙方应向甲方提供进场务工人员的花名册，并将月工资发放情况造册，如因发生因乙方与务工人员之间的纠纷影响甲方正常经营及工作的，包括技术人员、农民工等聚众工地、甲方营业场所、办公场所闹事等情况每次罚款20000元（甲方有权从乙方劳务承包费中直接扣除）。

如经核实因乙方欠工人报酬不按时支付而引起的，甲方有权先行支付乙方工人工资，并从乙方劳务承包费中直接扣除；

11、乙方应为进场施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品）；

12、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

（二）专用条款：

1、木工：

1.1严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；

1.2铁丝、铁钉、穿墙管、安全帽、笔墨线，包小型手动机具、圆盘锯、电线等辅助材乙方自备。

乙方负责将所需用的主要材料及支架报计划给甲方项目部，以便组织材料；

1.3乙方要做到计划用料、科学管理，长料不短用，短料接长用，禁止采用一刀切的施工方法，板材的损耗率为2%。

乙方领用甲方的对拉螺杆时，必须办理领用手续，螺母、蝴蝶扣、拉螺杆的损耗必须控制在2％以内，否则按市场价赔偿给甲方。

1.4支模时需拉水平线设置垂直控制线，确保横平竖直，位置正确，平整度和垂直度达到优良验收标准；必须达到稳固、平整、垂直、接槎严密、不漏浆、不涨模。

1.5出现走模、爆模、涨模、漏浆、平整度或垂直度不合格标的，乙方必须拆模后二小时内修凿平整，所用抹灰砂石材料费、人工费由乙方负责；乙方超时未处理的，甲方有权处理，并按所用抹灰砂石材料费、人工费的二倍处罚乙方；若因模板下沉、倾斜、胀摸、爆模造成砼质量事故的，按所损失的材料费双倍处罚。

1.6模板应进行设计并编号就位，保证周转使用在同一部位上。

标准层二，三、四层模板制作完成后，禁止圆盘锯上板面。

施工时应充分利用和节省材料，未经批准和甲方管理人员同意不得随便乱锯模板板材；

1.7所有结构预留的孔洞必须严格按图纸的位置和标高留置，要求每层安装墙柱模时都必须进行复核，保证孔洞位置准确；

1.8起模只能使用撬杠，不得使用钢管砸、撬；外界地须用手提锯开口，不得硬砸，如发现乙方工人有上述破坏行为，乙方损坏一块板须按十块板的价格向甲方赔偿，并以此类推；

1.9模板拆除必须有主管工长下达的拆模令方可拆模（不论任何部位）；拆模要按先后顺序，严禁乱拆。

拆模后应把所有木料、铁件、钢管、碎模和杂物清理干净，经甲方检查合格后交由下道工序班组进行施工。

每次拆模后必须将材料起钉，去掉砼渣，堆放整齐，废料清理到指定地点，最后一次拆模，所有木料、方木、铁件、钢管、碎模和杂物必须清理干净后搬运到甲方指定的场地按要求堆放整齐，保证施工现场无遗漏。

否则甲方可派人清理，并按支出的人工费双倍处罚乙方；

1.10完工后模内（柱、梁、墙、板）必须干净无杂物，否则处以乙方每处1000元罚款，甲方有权从乙方的劳务承包费中直接扣除；

2、钢筋工

2.1按照设计图纸、施工规范、操作规程及施工方案的要求和下料单进行制作和绑扎；

2.2钢筋要按品种、规格、类别进行堆放，严防混杂，安装钢筋时操作地点要预先检查，保证安全可靠。

钢筋的调直要有专人负责，钢筋加工机械操作有专人管理使用；

2.3按图或按甲方指定的间距绑扎钢筋，绑扎位置要正确、要牢固。

绑扎前对铁锈严重的要除锈，在浇灌混凝土的过程中要检查整理，按规定做好梁柱板保护层垫块；

2.4坚持三检制度，做到自检、互检、交接检，责任到人；

2.5每个管井扎好后，剩余钢筋要随时收回料场，节约使用钢筋扎丝，做到厉行节约，精打细算，严禁浪费；

2.6在钢筋绑扎前，应先检查工作面的安全设施，做到安全施工，严禁违章作业；钢筋搭接长度、焊接长度应符合规范规定，焊缝平直，无夹渣，并除去氧化皮；

2.7顾全大局，团结协作，与木工、混凝土工加强配合。

第十一条环境保护、安全生产和文明施工

  1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行；

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。

由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用；

3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理；

4、乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款；

5、乙方应加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

第十二条材料、设备供应与管理

  1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。

  2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备（包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放）；因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的市场价格赔偿。

  3、材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。

如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。

  第十三条验收

  1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。

施工完毕，乙方应三日内向甲方提交自检报告，书面通知甲方进行验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。

  竣工验收时，建设单位、监理单位等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方的相关损失，乙方不得以先期已经甲方验收为由减轻乙方责任。

  2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以无偿配合。

 第十四条工程保修

 1、保修范围、期限：

  2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。

第十五条保险

  1、乙方负责人必须为从事危险作业的工作人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

  2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施减少损失，对未采取必要措施而扩大的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

  第十六条合同履约保证金

  1、乙方应于进场三日前向甲方缴纳合同履约保证金元；

  2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：

工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。

若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的损失；

3、本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求后，则甲方在一个月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。

第十七条违约责任

1、甲方的违约责任：

甲方不能按时支付劳务费时，应提前通知乙方。

在建设单位结算后30日内仍不能支付劳务费的，双方未能协商新的解决办法的，乙方有权撤走其人员，并通过法律途径追回拖欠的劳务费。

2、乙方的违约责任：

2.1乙方人员未按甲方要求进场施工，造成工期延误，按每延误一天2000元从劳务费中扣除。

乙方在甲方通知后5日内仍未进场的，甲方可单方解除合同，并要求乙方支付违约金2000元；

乙方无故撤走部分或全部工人，并且因此造成影响的，甲方有权解除合同，拒付其所有的劳务费，并要求乙方支付违约金5000元；

2.2乙方施工人员技能不符合要求，甲方有权要求乙方进行调整，乙方无法调整的，甲方有权暂不安排施工任务，造成的窝工损失乙方自行承担；因此造成工期延误的，每延误一天按2000元的标准向甲方赔偿；

2.3由于乙方责任造成质量事故和延误工期，其人工、工料等损失全部由乙方承担；

2.4.施工期间乙方不得以各种理由停工、闹事、故意拖延工期或借故不做。

以上情节一经发现，乙方除负责赔偿由于乙方给甲方造成的各种损失外，工程人工费按实际完成的50%结算，乙方不得有任何异议且无条件退场；

施工期间，因乙方原因造成的哄闹、聚众等情形影响甲方的，甲方有权解除合同，并向乙方索要违约金5000元。

第十八条不可抗力

1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定；

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方的驻工地现场代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施；

3、因不可抗力事件延误的工作时间相应顺延。

4、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十九条合同解除

1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方可以解除合同；

2、因建设单位原因造成合同解除，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并按要求撤出施工场地；甲方在收到建设单位工程款后，按合同约定支付乙方已完工作的劳务承包费。

第二十条合同终止

双方履行合同全部义务，劳务承包费价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格，且保修期满未发生质量问题的，本合同即告终止。

第二十一条争议

1、甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

  2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；

  2．1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；

 2．2调解要求停止合同工作，且为双方接受；

2．3人民法院判决解除合同。

第二十二条生效

本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

第二十三条合同份数

本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

附件一：

《安全生产协议书》

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

合同签订日期：

年月日合同签订地点：