土方工程运输合同Word格式文档下载.docx
《土方工程运输合同Word格式文档下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方工程运输合同Word格式文档下载.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
载。
运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污
染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，
不得迟到、早退。
因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提
前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。
第十条争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。
协商不成的，任
何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。
第十一条其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协
议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。
一式两份，由合同双
方各执一份。
托运方（签字）：
承运方（签字）：
签约日期：
年月日签约日期：
年月日
篇二：
土石方运输合同范本
土石方运输合同
承运方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。
确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。
第一条：
工程概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程总量：
（四）合同期限：
年月日起至年月日。
第二条工程施工内容
（二）工程运距：
（三）装卸地点：
上料点，卸料点。
（四）运输方式：
装料，运料（不含炸药爆破）。
（五）机械车辆：
车辆数：
。
（六）计算方式：
按车计算。
（七）甲方指派统计结算员：
（八）统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。
第三条：
工程价款结算与拨付办法
（一）合同单价：
清运价按每车元人民币计。
以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。
（二）运费结算办法及支付方式：
1、运费结算办法：
以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。
每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款，结款率为100%。
2
（三）本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。
第四条双方责任
（一）甲方责任
1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。
甲方给乙方实际到场的每辆工程车元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。
工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。
2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。
3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。
凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。
4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。
5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。
6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。
7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。
8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。
9元人民币赔偿乙方；
如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。
10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。
（二）乙方责任
1.本合同签定后，乙方确保在日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置（上料点：
）
2.乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。
3.乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故（经济和法律责任）由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。
4.乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每天（24小时）每辆运输车元/辆罚款。
因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。
5.乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车贰仟元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。
6.乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予元罚款。
所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。
8.在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。
9.乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。
乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。
10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。
第五条违约责任
（一）因不可抗力造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。
第七条附则
（一）本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。
（三）本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
第八条附加条款
（一）乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。
（二）工程总车量：
以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。
以实际运输量为准。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
身份证号：
身份证号：
电话：
电话：
年月日年月日
篇三：
土方工程运输合同书
土方工程运输合同书
发包人：
（以下简称甲方）
承包人：
（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
新宁县人防办办公大楼。
1、工程地点：
地处金石镇古田村六组、七组、十六组。
2、承包范围：
上述工程的土方运输。
二、合同价款：
1、运输价格：
起步价为元，每超五百米加元，以此类推。
2、结算方式：
本工程的结算为甲、乙双方确定的实际车数和本协议约定单价为结算依据，按已完成工程量支付油费，每个月支付一次。
3、工程全部完成，经业主方确认后一个月付清。
三、甲方的权利和义务：
1、提供开工场地，保持车辆运输正常。
2、为乙方提供必要的运输条件。
3、按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
4、工程质量达不到约定的标准时，甲方有权要求乙方继续施工运输，并合理加班，直到符合约定的标准。
5、正常施工时，乙方在施工现场应无条件听从甲方指挥、调动，如有不服从指挥的车辆甲方有权扣除他当月运费的10%作为罚款处理。
四、乙方的权利和义务：
1、提供施工所需运输车辆。
2、乙方应当与车队人员签定劳动合同，并收取驾驶人员的相关证件的复印件（驾驶证、行驶证、身份证）交于甲方存档。
3、按期完成承包的工程。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故的隐患。
5、由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用由乙方自行承担，甲方不负任何责任及费用。
6、因工程需要，乙方应按时增补车辆，甲方无权从外界调入车辆。
五、本协议一式两份，甲、乙双方方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
年月日
篇四：
土石方工程运输合同书
土石方工程运输合同书
发包方：
承包方：
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律，就长沙公司豪廷广场土方运输工程一事，经甲、乙双方共同商议，双方秉着平等互利、诚信合同的原则达成如协议：
一、工程运输概况
1、工程名称：
湖南长沙市马王堆豪廷广场土石方运输工程
2、工程地点：
长沙芙蓉区马王堆
3、承包内容：
土石方运输
二、承包方式
1、运价结算每车单价为公里（人民东路东6线弃土场），运价结算每车单价为公里元（汽车东站边弃土场），运价结算每车单价为公里元（人民东路东11线弃土场）。
2、若甲方原因造成误工或停工一天甲方负责乙方每天每辆车500元（伍佰元）误工费，若甲方不履行时，乙方有权停工（除天灾、地震、下雨、战争之外）。
三、付款方式
1、乙方指派一位专业人员每天下午7点钟把所有票证收齐，交管处核准开收据。
甲方确认乙方专业人统一结账，工程款由甲、乙双共同发放，每辆车付清当天现款。
2、乙方车辆运输每天运输款20：
00点前必须结清（也即第2天晚上20：
00点前结清第1天晚上的所有运输款项），当天的运输款依此类推，否则乙方有权停车。
四、甲方责任
1、甲方给每辆车壹仟元放车费，在签合同时付给乙方，动工后在工程运输款中扣还给甲方。
2、乙方在收起甲方壹仟元放车费必须在24小时之内到达目的地，否则未到工地乙方在1日之内把钱退还给甲方。
3、甲方确定好运输道路畅通，确保工作顺利施工。
4、开工前甲方应为乙方办理好合法包进场的手续，对于城管、交警、运输道路、国土办、路政、公安、环保等有关部门手续，如在运输途中有上述单位或个人出面干涉，甲方出面协调，费用由甲方自付。
5、甲方必须有7天以上的工程期。
五、乙方责任
1、乙方保证XX年否则须赔偿甲方工地出土方准备工作（挖机、人员、办理的运输核准证的一切费用共约3000元每天）。
2、严格服从甲方管理人员的安排和指挥，按甲方指定的区域内进行施工。
3、车辆进场后，乙方应负责做完本工程，不得随便进出。
4、车辆进场后，不能以各种借口轰台起价，不得集众闹事，否则后果自负。
六、其它事项
1、本合同双方违约金为每辆伍仟元整，若互相争议时可到有关部门仲裁。
2、本合同若有未尽事宜，在施工中甲、乙双方共同协商。
3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执壹份，自双方负责人签字或盖章之日起生效，具有同等法律效力，工期完工结清款后一并失效。
甲方（签字）：
乙方（签字）
电话电话
身份证号码：
年月日年月日
篇五：
土石方车辆运输协议书
土石方车辆运输协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、项目工程名称：
二、项目工程地点：
三、工程量：
要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。
四、工期：
本项目工程期限拟自____年____月____日起至____年____月____日止，如遇不可抗力，自然灾害、气候异常、政府行为、任何第三方干涉或其他原因而影响施工进度的，则工期相应顺延。
开工时间为____年一月一日，总工期为____日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。
五、单价、结算
以车厢容积为标准算方（加高部分另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上元每吨（该价格为税后价）
甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。
在第二个工作日的17点前，按照乙方前一天的总运输款支付全款。
六、双方的权利义务
（一）甲方的权利义务
1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方承担（甲方提供两个活动板房供乙方使用，并承担这两个板房的费用）。
2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切
费用全部由甲方承担。
如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，认真解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。
如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责承担，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。
4、甲方应派代表长期进驻施工工地，及时按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。
（二）乙方的权利义务
1、乙方车辆司机必须服从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。
乙方对其所提供的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。
2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。
3、乙方车辆必须按甲方指定路线把材料运到指定地点。
4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。
5、乙方不承担开具任何形式正式发票的义务，不承担工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方承担。
6、乙方提供的车辆必须满足甲方的下列要求：
年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。
七、特别约定
1、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，造成乙方停工，甲方应当给予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。
2、施工过程中，如遇石方需要甲方进行爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要承担全部赔偿责任、法律责任。
乙方车辆及人员不服从甲方指挥进行转移的除外。
八、违约责任
1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第三天开始，每天向乙方支付违约每辆车300元。
2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。
九、争议解决办法
本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。
2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号码：
联系电话：
联系电话：
签订时间：
年月日签订时间：
年月日
篇六：
合同编号：
签订地点：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为了明确双
方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。
一、工程名称：
二、工程量：
以实际运输土方量为准。
三、进场日期：
年月日前。
四、运输单价：
人民币元/方.公里（大写：
），以上
运输单价为含税价。
五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳
壹万元履约保证金，合计万元。
此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。
六、结算付款方式：
乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对
账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。
每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。
运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。
七、甲方责任：
1、甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。
2、甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。
八、乙方责任：
1、乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织
车辆进场。
保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。
2、乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。
3、乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。
4、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，
甲方不予承担任何责任。
5、乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情
况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
6、在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及
争议由乙方自行处理。
7、在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承
担，与甲方无关。
8、履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并
承担相应责任。
九、违约责任：
1、甲方必须与乙方委派的专人进行运费结算，不能单方面付款给运输车司机或
其他人，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。
2、施工过程中，在未经甲方允许的情况下，乙方擅自将所属车辆调离现场、无
故停工，或给其他单位使用，视为乙方违约，由此所产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同，剩余运费不再支付并追究乙方违约责任，扣除履约保证金。
3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的运输
款中扣除，运输款不足时乙方应如数补偿。
4、合同双方均不得采用虚假记录、虚假计量或其他不正当方法在运输数量上弄
虚作假。
否则，除虚假部分的运输数量不得作为运费计算依据外，还须按虚假部分运输数量的运费的十倍计算违约方应予承担的违约金。
十、其它约定：
1、在合同执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商，协
商不成，任何一方均可提诉讼，并提交甲方所在地人民法院。
2、本合同未尽事宜，双方可通过友好协商签订补充协议，补充协议与本协议具
有同等法律效力。
3、如遇不可抗拒力造成停工等导致本合同不能实施，双方均不负任何责任。
十一、本合同书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份具有同等法律效力。
本合同自双方签订之日起生效，至本项目土石方运输结束并结清所有财务账款后自动终止。
甲方（章）乙方（章）
代表人代表人
身份证号
单位地址单位地址
电话电话
合同签订日期合同签订日期
承诺书
致：
本人承诺：
1、保证按合同约定的数量提供状况良好的运输车辆；
2、保证按投标文件承诺的垫付能力完成运输任务，不无故停运；
3、保证服从甲方的生产调度和现场指挥，遵守甲方的各项规章
制度；
4、保证本着诚实守信原则，如实计量，不弄虚作假；
5、保证遵守国家和地方有关法律法规，尊重地方民俗，不寻衅
滋事。
以上承诺如有违背，我方自愿扣除相关违约车辆的履约保证金作为
违约金。
承诺人：
年月日
车队授权委托书
致：
本人（姓名）系自卸运输车车辆产权所有人，委托（姓名）为我方代理人，代理人根据此授权，以代理人名义进行车辆日常管理以及与贵公司进行合约签订、运输量计量、财务结算等事宜。
委托期限自年月日至年月日。
车辆信息：
车辆牌照号
车辆行驶证号
车辆道路运输证号
本人身份证复印件：
委托代理人身份证复印件:
车辆所有人（签字）：
授权委托人（签字）：
XX年月日
篇七：
某某公园土方工程运输合同书
同星制冷有限公司小公园工程项目部（以下简称甲方）
身份证号码：
甲、乙双方就某某公园土方工程运输施工进行协商。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、工程名称、地点、范围及内容数量
某某公园土方工程运输。
某某公园。
3、施工范围：
为某某
升级会员 