建筑劳务合同合集15篇.doc
《建筑劳务合同合集15篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑劳务合同合集15篇.doc(61页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
建筑劳务合同合集15篇
建筑劳务合同1
发包方:
___________(以下简称甲方)
承包方:
___________(以下简称乙方)
经双方友好协商,根据有关法律条文规定,遵照平等、互利、自愿的原则,结合本项目实际情况,甲方把工程承包范围内的水电工程承包给乙方,为了明确双方职责及义务,特订立以下协议:
一、承包范围:
水电安装工程。
二、承包方式:
包清工。
三、承包单价:
按建筑面积每平方米整结算。
此价格已包括职工福利费、加班补贴费、加快进度措施费等。
四、承包工作内容:
劳务承包工作内容:
本项目承包区域工程内的土建工程的强电所有项目的预埋安装、给排水的所有工程项目、所有弱电的预埋及安装。
五、设备、工具、劳保用品、材料供应
1、甲方提供塔吊(共用),井架(共用),总配电箱及三级分配电箱到楼层,其他所有设备由乙方自备,包括(开刀、榔头、电钻、小型手提切割机、老虎钳)等工具,其维修费用由乙方自行结算。
2、乙方必须节约材料的使用,不得超过结算工程量的10%。
六、付款方法及工资结算
1、乙方自带从带基础开始壹个月的职工生活费和职工工资。
2、依承建商的合同付款方式为准,每月支付工人生活费、三大节支付每人已做工程量的百分之七十的工资款。
乙方负责人必须计划好资金运作,在与职工订立劳动协议中根据承包协议精神明确生活和工资发放标准和中途退场人员结算方法。
中途发生职工预支或结算,一切由乙方负责人自行解决。
中途自动退场或终止协议退场,按完成产值的70%结算退场。
3、乙方在完成合同约定后(质检站工程验收达到标准后),在一个月内及时向甲方办理工程劳务结算清单,现场主要负责人核定后结算签字生效。
结算完成后一个月内付清。
4、在工程竣工结算前,计算建筑面积均以结算文件面积为依据。
5、乙方在承包过程中发生的债权、债务、和亏损,均由乙方承当和处理,与甲方无关。
七、质量要求:
1、确保优质工程质量。
2、乙方应严格按施工图纸、设计变更联系单、施工规范要求进行施工。
3、乙方必须配备一名兼职质量员,做好班组内质量技术交底以及质量管理工作,并整理好资料上交项目部资料员。
4、施工期间,乙方对完成的部位及半成品和外购材料、构件、建设单位外分报单位施工的完成部位等应采取有效的保护措施。
八、安全生产文明施工要求:
1、施工区域内,非施工人员不得入内,亲友采访应在工地外会谈。
2、遵守有关安全法规和公司及甲方的规章制度,确保无重大伤亡事故,达到区标样板工地。
工人进场后一个星期,应进行三级安全教育。
3、承包人乙方为安全第一负责人,乙方必须对本班组全体人员在安全、文明施工、生活等方面全面负责。
乙方在接受项目部安全教育的基础上,必须对每个操作人员进行各种形式的安全教育,严格遵守国家的有关法律、法规以及六安市的有关规定,执行项目部的各项规章制度。
并签订安全责任书,做好资料交给甲方安全员,服从甲方对安全文明施工的整体安排。
对施工过程中不符合要求的必须及时整改,同时甲方根据项目部的各项制度有权对违反安全文明施工的行为进行经济上处罚。
4、对没有达到安全要求或没有安全保护措施,乙方施工人员应立即停止作业,有权向项目部提出合理化的建议,并会同甲方做好相应的安全防护工作,原则上一经甲方发现,将以罚款处理。
5、故意破坏安全设施和拒绝执行安全条例,强行施工造成重大事故,应承担法律责任。
6、乙方必须派人员做好施工现场和材料清理工作,做好本工种施工区域和本工种材料的清理、归类、堆放等工作,做好场地整洁,保证施工道路畅通。
7、在施工过程中,若出现安全事故贰仟元以内由乙方自负,超出贰仟元以外由甲方负责协调解决(不含乙方)。
九、劳动力的配备
乙方应根据项目部总体进度计划要求配备足够的操作人员,人员由乙方自行组织,但招收劳动力应手续齐全,符合当地政府的要求,不得招收"三无"人员(无身份证、就业证、计生证),各技术操作人员必须持上岗证,提供足够有效的操作证。
各种原材料乙方在规范允许范围内例行节约,人为造成原材料浪费由乙主承担全部损失。
十、工期要求
1、乙方在项目部进度计划应完成本工种的施工任务,乙方必须确保足够的劳动力来完成施工任务,同时要合理安排工作,利用好劳动力,做好劳逸结合工作,若工程施工中达不到足够的劳动力,甲方有权调整增加期他劳动力,所发生工资及费用由乙方承担。
如由甲方原因造成工地连续停工10天,对工人进行补贴,根据现场实际情况双方协商。
2、工期天数包括雨天、停电、停水造成的停工因素,但遇人力不可抗拒的自然灾害、连续停电、停水10天以上的,工期双方协商解决。
十一、甲、乙双方职责
甲方的职责与权利
(一)职责
l、甲方根据乙方进场施工人员名单,由甲方安排职工住宿,家属不得入住工地。
2、在施工中甲方应协助乙方进行质量检查,如发现质量、安全问题,帮助乙方提出整改措施。
3、甲方及时组织材料进场,及时解决乙方在施工中与其他班组所产生的矛盾,以保证工程顺利进行。
4、组织乙方人员参加安全知识学习和安全检查。
(二)权利
乙方职责
1、工人进工地之前必须向甲方缴纳施工人员的身份证复印件、暂住证、就业证、计生证、健康证和操作证及一寸免冠照片六张,无上述证件,应上报甲方办理,其费用由乙方自理,否则一切后果由乙方承担,对证者甲方有权拒绝其在本工地施工。
2、施工过程中,必须按图纸和甲方要求进行规范施工,不得违章作业。
遵守工地的各项规章制度和公司制定的质量、安全奖罚条款。
3、乙方应按项目部规定的生活费发放标准发放给工人,如发现乙方不及时按项目部所发工资的比例支付给工人工资,所造成的一切责任由乙方负责,并处工资额三倍罚款。
4、乙方应服从甲方现场管理人员的指挥和领导,但有权对甲方现场管理人员提出合理管理的建议和意见,也有权拒绝管理人员的瞎指挥。
十二、管理制度
l、根据六安市有关劳务规定:
所有务工者必须办理好务工工资卡,以便发放工资按财务制度执行,发放到每位务工者本人。
2、禁赌博,发现一例罚承包人200元。
3、严禁打架斗殴,发生一例罚承包人1000—5000元,情节严重交公安部门处理。
4、对有偷窃行为的人员发现一次按所偷原值的10倍处罚班组承包人,偷窃原值超过500元者报送公安部门处理。
5、生活区严禁宿舍私拉乱接电,发现烧电炉、私自烧火发生一例罚承包人200元。
6、乙方必须服从甲方的安全及现场宿舍文明管理,若乙方不及时进行纠正或制止,甲方每次罚承包人200元。
本协议一式四份,甲方三份,乙方一份,双方签字后生效,完成本协议全部约定后自行失效。
甲方(公章):
_________乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑劳务合同2
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程劳务用工事项协商一致,订立本合同。
一、项目部:
二、工程名称:
三、工程地点:
四、劳务施工内容:
五、工期
用工开始日期年月日,用工结束日期年月日。
六、结算方式:
采用以下第种结算方式。
第壹种结算方式:
包干单价。
根据上海市“九三”预算定额规定计算建筑面积,每平方米单价元。
根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。
第贰种结算方式:
计时工资。
乙方的工资标准为元/天。
甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。
第叁种结算方式:
计件工资。
根据上海市“九三”预算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日,结算标准元/工日。
根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。
第肆种结算方式:
劳务用工合同总价:
1、无论采用上述何种结算方式,甲方均先向乙方支付生活费。
具体支付办法为:
签订本合同次月开始,每月支付一次,标准为元/人。
乙方完成本合同全部施工内容,并达到本合同约定要求后,经双方确认结算金额,甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节,则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资,其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后,一次结算。
2、乙方承担本合同之外的施工内容,事前须征得甲方书面同意,事后7日内向甲方签证确认,否则甲方不予结算工资。
3、乙方人员增加,须经甲方书面同意,否则增加的人员甲方不予结算工资。
4、乙方施工结束后,若人工费超过合同总价,超出部分由乙方承担。
七、质量:
八、文明施工、标准化管理
施工现场乙方必须达到级文明工地要求;必须达到级标化工地要求。
九、双方责任
(一)甲方责任
1、编制施工组织设计和施工方案,对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育,并提供施工图纸。
2、提供施工临时设施和水、电源,提供乙方人员的住宿。
3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。
(二)乙方责任
1、乙方须经甲方审核同意后进场,进场前必须向甲方提交或办理有关证件(身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等),保证提供证件的真实性和有效性。
2、进场前,乙方须确定其负责人,并订立委托书,授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。
3、保证向甲方填报各种资料的真实性,禁止弄虚作假,维护公司正常的经营管理秩序。
4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工,必须更改时应征得甲方的书面同意,否则甲方有权拒绝验收和结算工资。
5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡,不得带无关人员进出现场和生活区,非作业时间,不得进入工地。
6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工,确保工程进度。
如乙方不能按期完成计划,甲方可以采取相应措施以保证进度,所发生费用由乙方承担。
若乙方连续二个月未完成计划,甲方可以单方面终止本合同,由此造成的损失由乙方承担。
7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥,增强自我管理意识,做到安全施工,文明施工。
8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况,包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。
如因乙方残疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承担;进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者,必须无条件退场。
9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有权辞退。
10、严格按照施工工序组织施工,未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。
11、对甲方所提要求存在异议时,可采取协商办法处理。
12、乙方违反国家法律和甲方的规章制度,扰乱生产、生活和社会秩序,由此所引起的一切后果,乙方承担全部责任,并无条件退场。
十、工程质量与验收
1、验收以《建筑工程质量评定标准》及国家和地方制订的其他强制性标准和规范为依据。
2、施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。
3、未达到本合同约定的质量标准,乙方需进行返工,直到达到本合同约定的质量标准,并承担返工费用。
甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中,乙方不得再要求增加费用。
4、乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
5、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工,乙方必须返工;由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担;此类返工不顺延工期。
十一、安全施工
1、无重大安全事故。
2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。
3、对甲方提供的安全生产设施,乙方应检查合格后方可使用。
乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施;如遇特殊情况需拆除的,必须征得甲方同意,否则由此引起的一切后果由乙方承担;乙方认为甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方应及时处理。
4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品,特殊作业必须采取系安全带等安全措施,禁止吸烟。
十二、产品保护
1、在工程尚未验收交付之前,乙方施工区域内已完工程、甲供材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责,期间发生损坏、遗失,乙方自费予以修复和赔偿。
2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作,以及公共部位的成品保护。
十三、违约责任
1、施工期间发生以下之一情况,均视为乙方违约,甲方有权单方面终止合同,并追究违约方的责任。
(1)接到甲方的进场通知未按期进场。
(2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。
(3)现场施工管理混乱且不及时整改。
(4)乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。
(5)乙方不能达到甲方施工要求。
2、乙方不得浪费材料,否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款;因乙方使用不当造成材料、设备损坏的,乙方应承担赔偿责任。
3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求,乙方承担违约责任,违约金按乙方结算金额计算。
4、乙方发生重大安全事故,视情况乙方承担50-80%的责任。
十四、其他事项:
1、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效,至乙方全部施工完毕,甲方结算后终止。
甲方(盖章)
项目责任人(签字)
乙方班组全体成员(签字、指印)
合同订立日期:
年月日
建筑劳务合同3
甲方(建筑施工企业):
___________________________
名称:
__________________________________________
法定代表人:
___________________________________
__________________________________________
电话:
__________________________________________
乙方(工人):
____________________________________
姓名:
_____性别:
___年龄:
____文化程度:
_____
住址:
_______省_____市______县______村_______组
身份证号:
___________________________________
甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定,平等自愿、协商一致,签订本合同。
一、合同期限
自______年___月___日起至______年___月___日止或者工作(工程)结束止。
二、工作内容
甲方分配乙方在____________岗位担任职务________。
在正常情况下乙方应当完成生产(工作)任务,具体生产(工作)任务和质量标准:
____________________。
三、工作时间
1、甲方实行每日不超过___小时、每周不超过______小时工作制;如实行综合计算工时或不定时工作制,由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。
2、因生产工作需要,经协商安排乙方加班加点,甲方按规定支付工资。
日加班不超过______小时,月加班不超过______小时。
工作时间甲方可以按实际需要调动安排。
四、劳动报酬
1、甲方按月足额以货币形式支付乙方工资,每月____日为发薪日。
2、工资制度和分配形式,实行按时工资制,乙方完成生产工作任务,每日工资____________(大写)元________(小写)元。
3、每月工资按实际工作日数计算;年终工资全部结清。
4、合同有效期内,由于雨、雪等天气、自然灾害以及社会环境等非甲方原因,致使乙方待
工/窝工的`,甲方不支付乙方当天工资,仅向乙方支付当天的生活费______元。
五、劳动保护
1、甲方按照______区人民政府的规定参加工伤保险,工伤医疗保险费用由甲方承担。
乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。
2、甲方为乙方提供符合国家、______区有关劳动安全、职业卫生规定的作业场所和防护设施;
3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程,不得违章操作。
六、其他约定的事项
1、工人工资从______市___月___日上车启程开始计算,到了工地___天以后没办法开工,甲方必须支付工人工资。
2、施工工具一切由甲方提供。
工人必须爱护保护好那些工具,丢失必须赔偿。
3、一年工人的路费报销一次来回程路费,其他的时间段工人自己负责。
4、工人工资按约定支付,在工作后,如果成绩有所提高,甲方会给予提升工资。
5、工人在赶工作期间不得随意提出休息,或故意旷工,甲方根据需要会调整时间让员工休息。
6、工人要辞职至少提前半个月提出。
等到找到人新的工人才可以离开,否则工资不予计算。
7、工人工作期间吃住甲方提供安排负责。
七、合同的变更、解除和终止
1、当订立该合同所依据的法律、行政法规、规章制度发生变化,本合同变更相应内容。
2、经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。
3、乙方有下列情形之一,甲方可以解除合同,但需提前通知乙方:
①严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
②严重失职,营私舞弊,给甲方利益造成的损失(______元以上);
③被依法追究刑事责任的。
4、有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除合同:
①甲方以暴力、威胁、监禁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
②甲方不能按照本合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的。
5、有下列情形之一的,劳动合同终止:
①劳动合同期满的;
②劳动者死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
③法律、行政法规规定的其他情形。
6、本合同具有法律效力,双方应严格履行。
一方违反本合同,应承担违约责任;给对方造成经济损失的,依法赔偿相关损失。
八、本合同未尽事宜,双方另行协商确定。
因双方因履行本合同发生争议,当事人可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲载。
九、本合同一式两份,确认签字后生效,甲乙双方各执一份。
甲方(章):
__________________________
法定代表人(签章):
_________________
乙方(签章):
________________________
日期:
______________年_____月____日
鉴证机关(章):
_____________________
鉴证人(签章):
_____________________
日期:
______________年_____月____日
建筑劳务合同4
使用建筑单位:
以下简称甲方提供建筑劳务单位:
以下简称甲方
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,为了明确双方在建筑劳务合作中的权利,义务和违约责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条合作项目:
武汉市三达经济发展有限公司安装工程项目工程山东济宁机电厂
合作内容:
水、电、风等安装工程
第二条合作方式
电缆敷设劳务费。
第三条乙方张雨施工队
第四条提供劳务时间:
9月22日
第五条劳务费用的结算和支付
1、劳务费用的结算:
应根据乙方在生产中实际完成的工作量,经甲乙双方核实检验后,按工程进度分期结算的方法。
第六条安全生产及安全事故处理
2、乙方人员发生伤亡事故时,双方尽力施救,但甲方不负经济和法律责任,由乙方对家属进行经济补偿,做好善后工作。
第七条承包工作量和金额
电、水、风等共计人民币壹佰壹拾捌万元。
第八条本合同经双方代理人签字盖章后生效,代理人应出示身份证明。
第九条合同未尽事项可经双方协商后列入补充条款,补充条款与正文有同等效力。
注:
本合同一式四份,双方各执二份。
甲方盖章:
__________________乙方:
_________________________
代表人签字:
________________身份证号码:
____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
建筑劳务合同5
发包方(全称):
___(以下简称甲方)
承包方(全称):
___(以下简称乙方)
为落实岗位责任,保证工程质量、工期与安全生产,双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的原则,现就“_____”水电工程项目发包给乙方施工,并达成以下条款,以兹共同遵照执行。
一、工程概况:
1、工程名称:
___(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)
2、工程地点:
___
3、设计单位:
___
4、监理单位:
___
二、工程承包范围:
1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、与有关部门的施工界限:
若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分,由相关部门施工。
甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工,乙方应无条件配合,若未经甲方审批,乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期:
1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工,不单独安排工期。
合同签订后___天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划,合理安排劳力、机械、材料进场施工。
2、安装过程中,如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔:
a、因甲方原因,需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、1周内连续停水停电累计超过___小时且确实影响施工。
3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中,造成后续分项工程工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款,造成土建工程总包工期延误时,甲方对乙方处以每延误一天___元的罚款。
如因乙方原因延误交房的,乙方还应承担延误交房的责任。
四、工程承包方式及计价方式:
1、水电项目按以下计价条款进行计价:
a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;
b)安装定额套用《___》;
c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《___》;
d)主材、设备由甲方指定品牌、规格,按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补___%,然后由乙方负责采购、安装、保管;
e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;
f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;
g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行,仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费),其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、