公路工程合同协议书.docx
《公路工程合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程合同协议书.docx（22页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
公路工程合同协议书
公路工程合同协议书
篇一：
公路工程施工协议书
公路工程施工协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路承包给乙方，达成协议，共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称：
高寨乡谷丰村塘坎寨至新塘村公路
二、工程范围和内容：
施工图范围内所示全部内容。
三、工程承包形式：
单包工。
第二条工程工期
一、工程工期为3个月，从甲方通知到乙方进场之日算起。
二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延工期应双方协商，另签协议。
1、由于不可抗力造成的工程停工。
2、由于业主单位原因造成的工程停工。
3、由于甲方原因造成的工程停工。
三、如因乙方原因造成工程工期延误，公司处罚和罚款由乙方全权负责。
第三条材料及设备
甲方自行采购，但必须是合格产品，使用前须经业主方
工程师验收合格（与设计要求吻合）留样后方可使用或安装。
第四条工程款及结算
一、工程按合同施工，计算每平方元，计算总方量，以公路固定米宽计算，包括运力、路面清光、路肩墙清光、段缝等所有路面工程。
二、乙方每月25日向甲方提交工程进度报表及该部分工程款民工工资表。
甲方接到乙方呈报的工程进度报告后，七日内审定，按审定额的80%支付当月进度，并在五日内支付完毕。
三、工程完工后，甲方支付乙方合同总价的80%。
第五条竣工验收结算
一、在工程竣工验收中，如发现工程质量不符合设计规定，乙方应负责无偿修理或返工，造成的工期及经济损失由乙方承担。
二、工程竣工验收后，甲方于30日内将剩余20%工程款拨付给乙方。
第六条质量、安全
一、因乙方只限该工程单包工，全场施工技术与要求全由甲方施工人员指挥施工，则乙方做到甲方认可为准，如乙方未按甲方要求施工，所造成的一切后果由乙方负责，对于上级政府部门对该工程最后验收结果不与乙方有直接利害关系。
二、在施工过程中，乙方必须严格执行国家相关规定，保证工程施工安全。
如发生安全问题，车人伤亡甲方不承担任何责任，造成的经济损失及其他相关责任由乙方承担。
第七条其他
一、在该项目施工过程中，如发生下列情况造成工程量变化，工程总造价可进行调整。
1、设计变更。
2、投标施工图及图纸大于工程量外的工程量增减。
3、现场签证。
二、该工程在进行过程中，如因甲方原因，不能及时拨付工程进度款，造成的损失由甲方负责。
四、乙方向甲方呈报工程进度表及相关材料后，甲方必须在收到后7日内审定完毕，并与审定后5日内拨付工程进度款。
如因甲方原因不能及时支付工程进度款造成的损失由甲方承担。
第八条本协议条款如有未尽事宜，双方协商订立补充协议，作为本协议书的附件。
第九条本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份，自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
年月日
篇二：
格式
第四篇
合同协议书格式
A.合同协议书格式
鉴于业主为修建并接受了承包人对该项工程______合同段的投
标书,现由（业主全称）（以下简称"业主）为一方和（承包人全称）（以下简称“承
包人”）为另一方于20XX年_____月______日共同达成并签订本协议如下:
1．第___合同段由K___+____至K____+_____,长约____km,技术标准___级，____路
面。
以及其他构造物工程等。
2．下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：
（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
（2）中标通知书；
（3）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有
关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
（4）合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）合同通用条款（范本）；
（6）技术规范（项目专用本，含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）技术规范（范本）
（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（9）标价的工程量清单；
（10）投标书附表（辅助资料表）
（11）使用农民工承诺书。
（12）构成本合同组成部分的其他文件。
3．上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大
写）____元（￥__元）。
5．由于业主按本协议第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：
保证在
各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷修复。
6．作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：
保证按
照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。
7．承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开
工。
本合同工程工期为_____个月,工期从上述开工期的最后一天算起。
开工令应在签订
合同协议书以后，在投标书附录中写明的开工通知书期限内发出。
8．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署
与加盖公章后生效。
全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后生效。
9．本协议书正本二份、副本_____份,合同双方各执正本一份,副本___份,当正本与
副本的内容不一致时,以正本为准。
业主：
（单位全称）（盖章）承包人：
（姓名）
法定代表人法定代表人
或或
其授权的代理人：
（职务）其授权的代理人：
（职务）
日期：
年月日
B、建设工程廉政合同
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程
建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质。
保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立以下合同。
第一条甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。
（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商
业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章
制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的
权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建
议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不
得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方
提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、
配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工
程分包、劳务等经济活动等。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位。
不将要求乙方购
买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵
重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应有甲方单位或个人支付的
任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用
品等。
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依照有关规定给
予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成
经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定。
给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的。
甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设
市场的处罚。
第五条双方约定：
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。
由
甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同
履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第七条本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同
具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第八条本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。
篇三：
（范本）
江西省景德镇市湘官一级公路第四标段路基工程
施工承包合同书
工程项目名称：
景德镇市湘湖至官庄（高家）一级公路
工程地点：
景德镇
甲方：
榆林市榆阳区交通局
乙方：
榆林市志明建筑有限责任公司
工程施工承建合同书
建设单位：
景德镇华溪建设投资经营有限责任公司（以下简称甲方）
施工单位：
江西省地质工程（集团）公司（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》
的有关规定，景德镇市湘官一级公路工程，经过公开招标，确定承担景德镇市湘官一级公路工程第4合同段公里（K14+000至+）施工任务。
为明确双方在施工中的职责、权利和义务。
结合本工程具体情况，经双方共同协商一致，特订立本合同，以便共
同遵守。
第一条工程概况
１、工程名称：
景德镇市湘官一级公路工程4合同段（K14+至。
２、工程地点：
景德镇
３、工程范围：
景德镇市湘官一级公路工程该合同段设计文件包
括批准的施工图设计文件中所包含和隐含的全部永久性工程。
４、工程内容：
该合同段设计文件中的全部工程内容。
5．缺陷修复责任期：
签发交工验收后12个月；保修期：
签发
缺陷责任期终止证书之日起2年。
６、工期及开工、竣工日期：
本合同总日历工期为22个月。
计划开工时间：
20XX年8月10日。
计划竣工：
20XX年5月30日。
乙方必须按时完成，不得延期。
如经验收不合格，不能交付使用，不
能视为竣工，乙方无条件负责返工直至合格为止，由此产生的一切费
用概由乙方承担。
、合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、
十级以下台风及停电、停水等影响施工的时间。
、如因材料供应、施工劳动力和机具设备的不足或发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。
、如遇下列情况，乙方应在三天内以书面形式向甲方报告由此而影响工程完工的程度，申请顺延工期的时间；甲方应及时作出反应，进行协商，并通过书面形式确定顺延期限，乙方逾期不提出申请顺延期，则视乙方放弃申请延期的权利，仍同意按合同期完工。
、乙方因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工（指遇六级以上地震，十级以上强台风或龙卷风造成的重大破坏而延误工期）.
、乙方因重大变更施工设计图而不能连续施工。
、乙方因甲方责任不能按时提供施工场地（及应由甲方办理的有关手续）而被迫停工。
7、质量等级：
承包范围工程质量按交通部颁布的《质量检验评定标准》（JTGF80/1—20XX）验收，单位工程一次验收合格，合格率100%扣留乙方的保留金、履约保证金、差额履约保证金,且不作工程价款的结算作为处罚，并承担由此而产生的不合格工程的差额损失（前述处罚不足部分），而且将影响其资信及今后投标中的信誉。
第二条合同文件及解释顺序
下列文件是构成合同的组成部分：
1、本施工承建合同书
2、中标通知书
3、投标书及投标书附录（含乙方在评标期间送交和确认并经甲方同意的对有关问题有补充资料和澄清文件等，如果有）：
4、合同专用条款（参照原合同专用条款）
5、合同通用条款（参照原合同通用条款）
6、技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）：
7、图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）：
8、标价的工程量清单
9、投标书附表（辅助资料表）
10、构成本合同书组成部分的其它文件。
上述文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以本合同为准。
第三条、合同文件使用的标准和适用法律
１、适用标准、规范：
交通部现行有关公路路基、路面、桥涵的各种设计、施工、监理、验收的标准、规范及操作规程等。
２、适用法律：
《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家现行相关规定。
第四条甲、乙双方权利、义务
1、甲方应及时提供施工设计图纸。
2、甲方负责处理好前施工单位和地方遗留问题并协助乙方协调地方关系，确保良好的施工环境。
如因甲方原因导致工程停工，乙方有权根据实际情况顺延工期或终止该协议。
停工期间造成的损失甲方应给予乙方补偿。
3、乙方必须按要求进场，要组织责任心强，技术过硬，有安全意识的专业队伍施工，超出合同规定开工日期不动工，按违约责任处理；拖期损失偿金：
20XX0元/天（限额：
合同价的2%）。
4．施工质量、进度、安全和环境保护：
乙方应严格按照国家相关规定重视并做好施工质量和安全工作，杜绝重特大施工质量、安全事故，如发生施工质量、安全事故，一切责任及损失由乙方负责。
（1）质量要求：
质量检查的依据是：
国家及部颁的现行规程、规范、标准和有关实施细则；批准的设计文件及设计修改通知。
（2）乙方所有用于本工程的钢材、水泥必须使用国家免检产品，料石、块石、砂及其它材料必须符合设计质量标准，所有材料必须检验合格并经监理工程师检查签证认可后方能使用。
（增加：
原则上由乙方自行采购，如有实际困难时，乙方可以向甲方申请代为购买，其价格根据市场价或双方核实价，但甲方需向乙方收取总价款%的采保费。
乙方向甲方申请购买的材料有计量支付时按计量数量金额扣回，材料进入施工场地时，乙方派人确认并签收。
）
（3）清单第300章路面工程中所用碎石料由甲方根据实际施工需
要按计划直接供应到乙方施工地点，乙方现场收货。
碎石单价：
75/m3,当月计量当月扣回甲供料。
竣工结算时，如超出合同使用数量，按实际调拨数量扣回。
（4）甲方或甲方派出的监理工程师对工程施工质量进行监督，甲方或监理工程师有权在该段工程施工过程中对合同范围内的设备、材料、施工工艺进行检查和试验，乙方必须配合按监理工程师要求改进质量。
监理工程师还负责按照合同规定的形象进度签发支付单。
施工中乙方必须接受监理工程师和甲方的质量、进度、工期、造价的监督及监理，不得刁难、拒绝。
所有隐蔽工程及甲方认为有必要参加验收的单项单位工程，甲方全程参与验收。
如因质量不合格，又无改进措施，而强行施工，甲方有权制止并进行经济处罚，直至终止合同，后果由乙方负责。
施工中若发生与设计不符的，乙方应及时书面报告监理工程师，监理工程师据实核查提出意见后报甲方审批，如需变更设计由甲方协调设计部门出据变更文件，甲方书面批复后方可实施。
（5）乙方必须文明施工，安全生产，严格按照国家有关安全生产的规定执行。
乙方应采取施工安全措施，确保工程及其管辖权限内的人员、材料和设备的安全，在施工中要确保工地附近建筑物和居民的生命财产不受损害。
凡因乙方施工过程中，发生的一切大小安全亡事故和财产损失责任及一切民事纠纷，概由乙方负责。
（6）乙方应遵守国家和地方关于环境保护的法律、法规和规章，并应按规定采取必要的措施，保证工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。
5、乙方不得将本合同工程或其中任何部分转包或分包给其它的法人或自然人，否则视乙方违约，甲方有权中止合同并没收履约保证金、差额履约保证金金额，并追索由此导致给甲方造成的其它经济损失和社会影响。
6、乙方项目经理和工程技术负责人必须常驻工地，现场组织指挥施工，负责质量、施工、安全和处理工地日常事务。
篇四：
道路工程施工合同书（范本）
问安镇郑家井村新农村建设公路维修工程施工合同
发包人：
（简称甲方）承包人：
（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致，订立本合同如下。
一、工程概况1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、合同工期
1、开工日期：
年月日2、竣工日期：
年月日3、合同工期：
天。
四、甲、乙双方一般权利和义务：
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务：
⑴为乙方提供施工场所及相关资料，负责施工期间的协调工作，审查施工技术方案及施工进度计划；
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务：
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工，确质量和进度。
⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
五、合同金额、付款原则和付款方式及违约责任1、工程合同金额：
￥：
，大写：
（不含税金）。
2、工程款支付：
为工程竣工验收决算后，按实际工程量办理结算，并支付齐全部工程款。
3、违约责任：
若一方违约，则按承包总额50%支付违约金。
六、本协议自签订之日起生效。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
合同订立日期：
年月日
工程验收表
工程预算表
工程结算表
篇五：
公路工程施工合同样本
工程施工合同
合同编号：
发包人（以下简称甲方）:
聊城顺成市政工程有限公司
承包人（以下简称乙方）:
东昌府区“村村通”油路建设领导小组
第一条:
总则
为优质、高效的完成凤凰办事处老韩村合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。
第二条:
组成合同的文件
（一）本合同
本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。
乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。
（二）组成合同的文件
1.本合同及附件；
2.在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。
3.甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等；
4.主合同规定的合同文件（除《公路工程国内招标文件范本（20XX版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外）相关部分。
合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小到大依次优先。
除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。
第三条:
本合同概况
1.工程名称：
老韩村公路改造工程
2.工程地点：
凤凰办事处境内
3.工程范围及内容:
1）施工段落或桩号：
2）详细施工内容：
（含不予单独支付的附属工作）
4.工程期限:
20XX年7月10日至20XX年7月30日，缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准[特殊情况可单独约定]。
5.工程数量及单价:
1）承包方式：
单价承包；
2）工程数量及单价：
详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》；
本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。
本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完工的全部报酬，含：
劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险除外）、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。
3元（大写元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。
其中：
乙方为完成合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于乙方在本合同中应该履行的合同义务。
乙方在完成这些工作内容过程中形成的各种形式的工程计量资料只能用于甲方和业主之间的结算，不能用于甲乙双方之间的结算。
第四条：
工程质量
（一）工程质量标准
1、工程质量应符合主合同对相关工程质量条款的规定，满足施工设计图纸和国家相关技术标准的要求。
2、工程质量达到甲方提出的创优目标，产品合格率100%，优良率95%以上。
符合监理要求，达到业主满意。
（二）甲方对工程质量管理
1、监督、指导乙方建立、健全质量保证体系，并检查其运行情况。
2、提供相关工程施工图纸、平面位置控制基准点和施工配合比，定期对测量基准点复核及修正。
3、编制下达（或审批乙方上报的）施工组织设计（或施工方案）。
对乙方进行施工技术和工程质量检验、验收标准与程序交底。
4、参与乙方首件工程质量控制与管理。
5、负责工序检查及协调监理工程师进行工程报验，对施工过程实施技术指导与质量监控，工程完工后组织工程交工验收。
6、对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用乙方自负。
当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方有权视情况对乙方进行处罚（如：
监理书面通报处罚元/次，业主书面通报处罚元/次等）或减少工程数量甚至终止合同。
7、负责施工资料填写表格的有偿提供，指导乙方正确填写，负责资料审核、报签、汇总和整理、归档。
（三）乙方对工程质量控制
1、遵守总合同对相关工程质量条款的规定，严格按施工设计图纸、技术规范和经甲方批准（或下发）的施工组织设计精心施工。
2、对所属施工人员进行施工技术交底，施工过程管理、检查和纠偏。
3、对施工及检验计量器具定期认证、用前标定，保证自检精度，无权擅自改变施工图设计、配合比、施工技术方案等，由此造成的损失责任自负。
4、执行开工“首件制”
升级会员 