电力合同标准版.docx
《电力合同标准版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力合同标准版.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
电力合同标准版
九江500kV变电站工程
施工合同
合同编号：
DWJS九江-01
工程名称：
九江500kV变电站工程
发包人：
江西省电力公司电网建设管理分公司
承包人：
江西省火电建设公司
签订日期：
签订地点：
使用说明
1.本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建筑、安装施工合同。
2.对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。
3.对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行约定，不得直接对通用条款进行改动。
4.有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。
5.国家电网公司各单位合同承办人员应按照本使用说明起草合同，在合同开始内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。
目录
第一部分合同协议书
第二部分合同通用条款（见标准文本）
第三部分合同专用条款
九江500kV变电站工程
施工合同
第一部分合同协议书
发包人：
江西省电力公司电网建设管理分公司
承包人：
江西省火电建设公司
鉴于发包人拟委托承包人承担九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：
九江500kV变电站工程
1.2工程地点：
江西九江
1.3工程概况：
第2条承包范围
承包范围：
九江500kV变电站新建工程
第3条合同工期
3.1开工日期：
年月
3.2竣工日期：
年月
第4条工程建设目标
3.1质量目标：
按照招标文件要求。
3.2安全目标：
按照招标文件要求。
3.3进度目标：
按照招标文件要求。
3.4投资控制目标：
按照招标文件要求。
3.5环境保护目标：
按照招标文件要求。
第5条签约合同价
签约合同价为人民币（大写）伍仟贰佰肆拾伍万元整（¥5245万元）（含税）。
第6条合同组成部分
下列文件为合同的组成部分：
6.1双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
6.2合同协议书；
6.3合同专用条款；
6.4中标通知书；
6.5合同通用条款（见标准文本）
6.6合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；
6.7招标文件和投标文件；
6.8形成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。
第7条承包人承诺
7.1按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
7.2工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。
7.3工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
7.4工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
7.5遵守国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。
7.6严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7.7严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）的要求进行档案管理。
将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。
确保实现：
档案归档率100%，资料准确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
7.8积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第8条发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第9条词语含义
本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。
第10条合同生效
合同生效条件见合同专用条款。
第11条签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第12条合同份数
合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
副本八份，发包人执四份，承包人执四份。
（以下无正文）
签署页
发包人：
江西省电力公司电网建设管理分公司（盖章）
承包人：
（盖章）
法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：
法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：
签订日期:
签订日期:
地址：
地址：
邮编：
邮编：
联系人：
联系人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
税号：
税号：
第三部分合同专用条款
合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。
合同专用条款与合同通用条款不一致时，以专用条款为准。
1.1.2.2项目法人：
江西省电力公司
地址：
湖滨东路666号
邮编：
330077
电话：
7493108
传真：
7493108
1.1.2.4建设管理单位：
江西省电力公司电网建设管理分公司
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.2.6设计方：
江西省电力设计院
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.2.9监理人：
地址：
邮编：
电话：
传真：
1.1.3.4单位工程范围：
见招标文件
1.1.3.10永久占地范围：
变电工程：
指变电站红线内所包含的区域。
线路工程：
铁塔塔基内所包含的区域。
.1.3.11临时占地范围：
指为实施本合同工程需临时占用的土地，施工结束后需恢复原状的土地，由承包人负责承担相关费用。
1.1.4.5缺陷责任期期限为：
（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为1年。
（2）建筑工程保修期2年（屋面防水5年）；
（3）接地极工程保修期为2年。
6.1重大设计变更是指：
改变建设规模、构建筑物结构和单一设计变更或签证费用110kV和220kV输变电工程大于等于5万元、500kV输变电工程大于等于10万元的变更（改扩建为5万元）。
1.7.1发包人应按以下约定向承包人提供图纸：
提交时间：
按照建设单位编制的图纸供应进度计划表
提交数量：
6套
1.7.2承包人应按以下约定向监理人报送资料：
资料名称：
按国网相关工程项目文件、档案管理规定承包人应向监理人上报的资料。
报送时间：
资料内容使用前10天
报送数量：
1式3份
监理人应收到承包人报送的资料后7天内作出批复。
1.7.3监理人应在工程或工程相应部位施工开始14天前向承包人签发图纸修改图。
2.5发包人应按以下约定向承包人提供施工场地：
提供时间：
开工前15天。
场地条件：
根据具体工程待定。
场地范围：
根据工程具体情况确定。
2.6发包人应按以下约定完成各项工作，使工程具备开工条件：
2.6.1水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求：
水：
开工前具备。
电：
开工前具备。
通讯：
开工前具备。
2.6.2施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求：
根据现场情况确定。
2.6.3提供工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求：
根据现场情况确定。
2.6.4应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间：
可研/初设批复文件、建设/施工许可证、开工批复、结算批复。
时间视具体工程时间待定。
2.6.5水准点与坐标控制点位置提供和交验的时间、地点和要求：
开工前15天，施工现场地点及设计文件。
2.6.6会审图纸和设计交底的时间、地点和要求：
由发包方视情况确定。
2.6.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
按国家和地方有关法律法规执行。
3.1.1对于以下事项，监理人在行使权力前需要经发包人事先批准：
改变合同价款的事项、工期和设计、施工技术要求、要求撤换分包单位、发生较大质量事故等事项
3.3.3承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，应在收到指示后3天以内向总监理工程师提出书面异议。
3.3.4总监理工程师不可以（可以/不可以）将合同通用条款第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
4.1.3承包人应按照合同约定完成的工作内容为：
1、按招标文件明确的内容；
2、发包方另行委托项目。
承包人需（需/不需）提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.14
（3）承包人免费保管工程的期限为个月。
超过免费保管期限的，发包人应按如下标准支付保管费用：
由合同双方协商解决。
4.2.1承包人应按以下时间、数额向发包人提供履约保证（省公司系统内单位除外）：
（1）时间：
合同生效后5个工作日内。
（2）数额：
签约合同价的6%。
4.3.1承包人的分包应遵守以下约定：
执行《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（2010版）
4.3.2未经发包人同意，承包人不得（可以/不得）将主体、关键性工作以外的其他工作分包给第三人。
4.3.4分包人资格能力应满足以下要求：
执行《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（2010版）
4.3.7专业分包工程总造价不得超过本合同价格的30％。
4.3.8承包人对劳务分包商的管理措施如下：
执行《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》（2010版）
4.3.10除合同通用条款的约定外，承包人违反合同约定进行分包的，发包人有权采取以下处理措施：
1、限期停工整改；
2、终止合同。
4.5.2承包人项目经理必须满足以下第___项资格要求：
（1）具有一级注册建造师资格；
（2）具有二级注册建造师资格。
承包人项目经理必须具备以下施工管理经验：
符合国网公司有关项目经理任职资格、任职资历的规定条件。
4.8.7承包人应自费采取以下进一步的安全措施，以保证其职员与工人的安全：
1、满足《施工项目部达标验收》。
2、按照《输变电工程安全文明施工标准》（Q／GDW250-2009）和《领导干部和管理人员生产现场到岗到位实施办法（试行）》要求开展工作，
3、施工作业现场必须严格执行统一的《输变电工程安全施工作业票》格式。
5.1.3承包人需报送监理人审批的材料和工程设备的名称、规格、制造商、数量，按有关规定执行。
5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期。
6.2发包人提供的施工设备或临时设施如下：
具体工程视情况待定。
7.1.1关于施工场地的情况如下：
（1）承包人使用的施工场地的总范围：
具体工程视情况待定。
8.1.1
（1）发包人应在承包人进场后7日内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
（2）承包人应按有关要求测设施工控制网。
承包人应在工程开工7日前将施工控制网资料报送监理人审批。
9.1.1承包人应按以下第
（1）项约定，编制施工安全措施计划报送监理人审批：
（1）在工程开工7天前，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
（2）在工程开工前7天日内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。
9.1.2承包人应按下表向发包人及监理人提交文件：
序号
文件内容
提交时间
备注
1
安全管理组织机构及安全责任人情况
开工前7天
2
工程安全管理制度和安全文明环保施工二次策划方案
开工前7天
3
工程项目安全文明施工实施细则
开工前7天
4
经承包人主管领导审批的特殊施工安全技术措施
特殊施工前1个月
5
施工安全及交通安全情况通报及事故报告
开工前7天
6
工程施工创优实施细则
开工前7天
新建工程
7
工程强制性条文执行计划
开工前7天
8
《工程质量通病防治工作计划》
开工前7天
9.1.3承包人编制二次策划所应遵循的项目安全管理目标和安全文明施工规划：
（1）项目安全管理目标：
按照《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》要求，不限于但应高于该标准。
（2）安全文明施工规划：
按照《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《输变电工程安全文明施工标准》（Q／GDW250-2009）要求
10.1承包人应按以下内容和期限编制施工进度计划和施工方案说明报监理人：
10.1.1承包人编制的施工进度计划和施工方案说明应包含以下内容：
根据具体情况定
10.1.2承包人应在开工7天前编制施工进度计划和施工方案说明报监理人。
监理人应在收到承包人报送的施工进度计划和施工方案说明后5日内进行批复或提出修改意见。
11.2若工程在竣工验收时未达到合同约定的质量、安全目标的，承包人应按照如下约定承担违约责任：
11.2.1质量考核金
对于验收缺陷：
按照《输变电工程建设质量验收考核办法》规定执行。
对于质量事故：
签约合同价格的1%为一次质量事故考核扣款的限额。
质量事故性质的认定参照《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》（国家电网基建〔2006〕699号）。
承包人违反合同对施工质量的有关规定，出现质量事故或不满足质量要求的情况时，发包人有权依合同专用条款的约定扣减质量考核金。
发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。
所扣款项以合同约定的数额为限，在合同结算时执行。
扣除质量考核金并不减轻或免除承包人的质量责任。
11.2.2优质工程考核金
（1）500kV及以上新建且满足参加国网公司优质工程评选条件的工程提取2%的优质工程保证金，对于未获得国网公司优质工程的扣除该项全部保证金。
（2）110kV新建且满足参加省公司优质工程评选条件的工程提取2%的优质工程保证金，未获得省公司优质工程的扣除该项全部保证金。
11.2.3考核
发包人工程管理人员、项目经理、质量监督人员、监理人将对施工现场进行例行检查、抽查，按照合同专用条款约定的有关标准或考核办法对承包人的施工质量进行考核，并根据考核结果扣减相关费用或要求承包人承担违约责任。
11.2.3.1制裁措施
承包人违反合同对施工质量的有关约定时，发包人可采取以下措施（包括但不限于，且可以并施）：
（1）通报批评；
（2）责令承包人停工整改，由此造成的损失及责任由承包人承担；
（3）按照合同相关约定扣除质量考核金；
（4）视情节轻重要求承包人支付相应的违约金；
（5）在工程后评价考核中扣除一定分值（后评价考核值为以后施工招标评标的评价指标之一）；
（6）在管辖的范围内停止承包人一定期限的工程投标资格。
11.6.3逾期竣工违约金的计算方法如下：
每逾期一天向发包人支付相当于签约合同价0.3%或_____元的违约金。
延误合同工期达____个月时，发包人有权终止合同。
13.1.1承包人应保证工程质量达到如下目标：
达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准，且土建工程的分部分项工程优良品率不低于85%，安装工程的分部分项工程优良品率不低于95%，综合优良品率不低于90%，并不得发生一般质量事故。
13.7.1质量事故的具体分类标准如下：
按照《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》和《国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）》执行。
13.7.2质量事故的调查处理程序如下：
发生质量事故后，承包人除执行本合同约定外，还应按照《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》和《国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）》有关规定进行调查和接受相应的处理。
15.4.2
（1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后____日内向监理人提交变更报价书。
合同价格通过以下第16.2条方式确定：
16.2按工程量报价方式招标项目的合同价格及其调整的范围是：
16.2.1重大设计变更（含设计变更和变更设计）：
重大设计变更可调整合同价款；工程至竣工验收为止期间由于重大政策性调整或人力不可抗拒的自然灾害所引起的费用变动或损失可调整合同价款；
16.2.2工程量变化的调整，实际工程量每项超过招标工程量±3%时，该项工程量可按原报价单价调整，对招标工程量清单中没有而新增工程量的项可全部调整工程量,对未实施的的工程量项目可全部取消该项工程量。
当线路路径、站址等设计条件和规模变化致设计方案大调整，而采用以上方法计算困难时，工程结算时可采用“全量差模式”，即：
采用施工图的工程量、按投标时的单价（或所采用的计价标准），加设计变更或签证计算工程价款。
16.2.3特殊情况：
房屋拆迁及跨越的工程量可据实调整（单价不调整，除特殊情况由省公司批准外），不能采用高跨而需砍伐的单株赔偿费在10000元以上少量特殊树种、成片经济林赔偿、特殊塔基赔偿（处于鱼塘、宅基地等）、特殊跨越措施及和场厂矿的搬迁等经省公司批准后可以调整价款。
项目法人另行委托承包人采购的材料或新增工程费用项目、开工典礼、地方政府移交的场平不到位、主变运输措施或标外项目按签证程序办理并可调整合同价款。
16.2.4通用合同16.1.2款发生的情形不能调整合同价款外，线路工程土石方的变化原则上不调整合同价款，除因发包人提供的地质条件与实际差异较大而引起的土石方工程量的变化并且单基达到重大变更限额的以外。
16.2.7施工激励调整，500千伏及以上输变电工程执行国家电网基建〔2010〕172号“关于印发《国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法》的通知"，施工建安工程费（扣除甲供材费用）结算价由施工合同中的建安工程费（扣除甲供材费用）和调整系数构成。
即：
施工建安工程费（扣除甲供材费用）结算价=施工合同的建安工程费（扣除甲供材费用）×调整系数。
16.4工程结算资料及有关要求
16.4.1在工程竣工投运后，承包人必须在10日（110kV输变电工程5日）内将完整的工程结算资料（一式三份，其中原件至少一份）含电子版报发包人审查。
16.4.2工程结算资料包括所有由承包人承担的标内和标外工程。
设计变更（设计）或签证手续必须齐全，手续不齐全不予考虑进入结算范围之内。
16.4.3承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人负责。
承包人如未能在规定时间内报送完整的工程结算资料，每推迟一天按5000元扣减承包价款。
16.4.4工程结算批复或审查意见下达后，双方应及时办理结算手续，包括编制工程结算费用清单、开具工程款发票等，结算手续必须在20日（110kV输变电工程10日）内完成，每推迟一天扣减承包方2000元的工程结算款。
最终结算价款按审计结论进行调整。
17.1.5总价子目的分解和计量按照下述约定进行：
17.2.1预付款的额度和预付办法如下：
预付款的支付额度为该工程中标价或发承包双方约定合同总价的15%。
发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内，预付工程款。
17.2.5预付款的扣回办法如下：
工程预付款也属于甲方支付给乙方施工进度款的一部分，当甲方支付给乙方的施工进度款累计超过合同价款的50%时，将在超过合同价款的50%进度款的当月和下月分两次抵扣预付款（即每次抵扣合同价款的7.5%）；如当月超过合同价款50%的进度款小于合同价款的7.5%时，则本月只支付至合同价款的50%，其余的进度款进行本月预付款抵扣；下月的施工进度款再进行预付款抵扣，依次类推，直到预付款抵扣完成为止再支付施工进度款。
17.5.1合同价格的8％作为保留金（暂按签约合同价计算，最终合同价确定后，以最终合同价调整），由发包人从进度款中按合同约定的比例分期扣留，直至达规定金额。
保留金包括：
工程保修金、档案考评基金、质量保证金、安全保证金和创国家电网优秀工程保证金，具体数额如下：
（1）工程保修金：
合同价格的1%；
（2）档案考评基金：
合同价格的1%；
（3）质量保证金：
合同价格的1%；
（4）安全保证金：
合同价格的3%；
（5）创国家电网优质工程保证金：
合同价格的2%。
17.6.1竣工付款申请单
（1）承包人应在工程接收证书颁发后30个工作日内向监理人提交4份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。
17.7.1承包人应在缺陷责任期终止证书签发后20个工作日内向监理人提交4份最终结清申请单，并提供相关证明材料。
18.1.7对工程进行达标考核的标准：
符合《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》（国家电网基建〔2005〕255号）及国家电网公司其他相关规定。
18.3承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下：
18.3.1内容、要求：
工程竣工资料包括：
工程开、竣工报告；竣工草图及施工图会审纪要；设计变更通知；材料代用清单；
材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；施工试验报告；施工缺陷处理明细表及附图；发包人、监理人与承包人往来的技术文件；施工记录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。
本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。
施工过程中，承包人必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。
18.3.2份数：
竣工草图____套；其他竣工资料正本____套，副本____套，正本应为原件；全套竣工资料电子版一份（采用不可擦除型光盘）。
18.4发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体办法如下：
见相关规定。
18.6.3单位工程的中间验收按如下约定执行：
见相关规定。
18.10.1工程试运行天数为24小时。
19.3工程质量保修范围、期限和责任：
见1.1.4.5
24.1合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第___种方式处理：
（1）仲裁：
提交_______，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）诉讼：
向_发包人所在地________所在地人民法院提起诉讼。
25.2送达地址：
第29条合同生效条件
本合同在以下条件满足之日生效：
合同协议书经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
合同会签单
工程名称:
九江500kV变电站工程
合同编号:
DWJS马回岭-21
合同方:
江西省火电建设公司
法人代表或委托代理人批准：
拟稿:
会签
工程建设部：
安全质量部：
财 务 部：
审核：
总会计师审定：
合同分管领导审定：
备注:
变电站施工合同
升级会员 