合同管理模拟14.docx
《合同管理模拟14.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同管理模拟14.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
合同管理模拟14
合同管理模拟14
一、单项选择题
1.某项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还______万元。
A.100
B.150
C.200
D.250
答案：
C
2.工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列______证明文件。
A.企业法人营业执照
B.企业等级证书
C.优良工程证书
D.企业法人营业执照和企业等级证书
答案：
D
3.施工中的费用索赔出现的原因是______。
A.非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿
B.只限定当事人违约而提出的赔偿
C.只限定事件引起的补偿
D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
答案：
A
4.经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有______。
A.预付款是定金的形式之一
B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D.留置物的所有人必须是债务人
答案：
B
5.按照法律规定，______不能成为建筑施工合同的担保人。
A.建设主管部门
B.建筑公司
C.银行
D.贸易公司
答案：
A
6.工程建设监理招标的宗旨是对监理单位______的选择。
A.报价
B.能力
C.资历、信誉
D.规模和经济实力
答案：
B
7.《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用______的有关规定。
A.买卖合同
B.技术合同
C.承揽合同
D.委托合同
答案：
C
8.世行贷款公路项目主要采用______。
A.成本加酬金合同
B.总价合同
C.单价合同
D.设计施工总承包合同
答案：
C
9.在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是______。
A.由业主负责
B.由承包人负责
C.由设计单位负责
D.由业主与承包人各负责一半
答案：
B
10.根据《招标投标法》的规定，投标人少于______的，招标人应当依照《招标投标法》重新招标。
A.2个
B.5个
C.10个
D.3个
答案：
D
11.监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可______。
A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B.发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
答案：
D
12.FIDIC土木工程施工合同条件按计价方式属______合同。
A.固定总价
B.调值总价
C.单价
D.成本补偿
答案：
C
13.FIDIC合同条件下，当业主与承包人发生合同争议时，首先______。
A.由工程师对争议事项作出决定
B.双方友好协商
C.申请仲裁
D.提起诉讼
答案：
A
14.经济合同的核心是______，它是当事人双方权利和义务的焦点。
A.价款
B.标的
C.违约责任
D.履行期限
答案：
B
15.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方______。
A.经催告后，可解除合同
B.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同
C.可解除合同
D.在履行期限届满之前可解除合同
答案：
D
16.监理工程师有权处理的索赔是承包人______。
A.依据合同条款提出的索赔
B.依据其他法律文书提出的索赔
C.提出的道义索赔
D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
答案：
A
17.工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。
检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。
此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是______。
A.工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B.工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C.顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D.工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
答案：
B
18.无效经济合同的确认权属于______。
A.法院或仲裁机关
B.法院
C.工商局
D.建设管理部门
答案：
A
19.招标文件中的工程量清单是______。
A.准确的工程量
B.竣工结算的依据
C.投标单位计算标价的依据
D.总价承包时的工程量
答案：
C
20.FIDIC条款中对合同拥有解释权的是______。
A.承包人
B.业主
C.第三方
D.监理
答案：
D
二、多项选择题
1.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。
评标报告应当如实记载以下内容______。
A.基本情况和数据表
B.评标委员会成员名单
C.经评审的投标人排序
D.经评审的价格或者评分比较一览表
E.符合要求的投标一览表
F.开标记录
答案：
ABCDEF
2.下列行为属于招标人与投标人串通投标的是______。
A.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价
B.投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿
D.招标人预先内定中标人
E.投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
答案：
ACD
3.投标人通过合同条件评审的主要条件是______。
A.投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法
B.投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务
C.投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法
D.投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议
E.投标人对合同条款没有重要保留
答案：
ACDE
4.监理招标文件中，______是财务建议书的主要内容。
A.执行监理任务的计划表
B.承担监理工作的人员组成
C.人员酬金报价表
D.要求监理单位提供的设备清单
E.提供自备仪器设备的报价表
答案：
CDE
5.有资格代理招标的机构条件应包括______。
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系
C.有从事招标代理义务的场所
D.有编制招标文件的能力
E.有自己的评标专家库
答案：
BCDE
6.土木工程施工合同通用条件规定，属于______的情况，承包人可以获得工期展延。
A.业主延误施工现场移交
B.监理工程师延误图纸移交
C.不利施工的自然条件或障碍影响
D.增加合同外的施工项目
E.暂时停工
答案：
ABD
7.合同成立的有效条件包括______。
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
答案：
ABC
8.合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括______。
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
答案：
ACD
9.无效经济合同的财产后果，可按______处理。
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
答案：
BCE
10.属于下列______情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。
A.没有经过上级主管部门审批
B.主体不合格
C.没有经工商局鉴证
D.内容不合法
E.没有经公证处公证
F.无效代理
答案：
BDF
11.施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括______。
A.有利于本地区的承包人
B.有利于本系统的承包人
C.施工内容的专业要求
D.避免施工现场的交叉干扰
E.对项目建设总投资的影响
答案：
CDE
12.应由监理工程师签发的文件包括______。
A.临时支付证书
B.竣工结算支付证书
C.最终报表
D.最终支付证书
E.结清单
答案：
ABD
13.代理人接受委托与第三方签订经济合同过程中，应______。
A.以自己的名义签订合同
B.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
C.在授权范围内单独与第三方谈判合同
D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务
E.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
答案：
BCE
14.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括______。
A.批准招标申请
B.审核招标文件
C.负责编制标底
D.参加开标会议
E.监督评标过程
答案：
ABDE
15.按照FIDIC合同条件的规定，在______期限内承包人都有权提出索赔。
A.合同签字日到发布开工令日
B.开工令日到颁发工程移交证书日
C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
E.结清单生效日到提出合同争议日
答案：
ABCD
16.下列合同中，属于主合同的是______。
A.施工承包合同
B.施工分包合同
C.担保合同
D.监理合同
E.工程保险合同
答案：
AD
17.在FIDIC土木工程施工合同条件中，______属业主的风险。
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包人无法预测和防范的自然力的作用
答案：
ADEF
18.仲裁协议包括如下______内容。
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C.仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的仲裁委员会
F.争议调解人
答案：
ACE
19.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划，主要比较______等方面内容。
A.监理工作目标设置的合理性
B.项目监理班子组织机构的完备性
C.工作计划的可行性
D.承诺保证提前竣工时间的长短
E.提交的方案是否有创新性
答案：
ABCE
20.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下______内容。
A.招标的目标
B.招标项目的范围和性质
C.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
D.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素
E.工程的施工质量评定标准
答案：
ABCD
三、判断题A对B错
1.建设工程物资采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。
答案：
A
2.由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责给予补充完善使其达到质量合格，但可以得到额外的报酬。
答案：
B
3.设置缺陷通知期的目的是为了考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求。
答案：
A
4.业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包人实施。
答案：
A
5.对指定分包人的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包人不承担责任。
答案：
B
6.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效，但担保合同另有约定的按照约定处理。
答案：
A
7.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。
答案：
B
8.第三者责任险是指凡在工程期间内因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
答案：
B
9.合同公证与鉴证的效力不同。
经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同。
答案：
B
10.非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。
答案：
A
四、综合分析题
1.某工程项目，业主委托监理单位全权进行施工阶段监理，分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。
在施工工程中，总承包单位没有做屋面防水的专门技术，按照合同约定，提出将屋面防水工程分包。
为了保证工程质量，赶在雨季前做完屋面防水，业主代表选择了一家专业防水施工队，将屋面防水工程分包了出去（合同未签），并向施工总承包单位和监理单位发出了通知，要求施工总承包单位配合屋面防水分包单位施工。
[问题]
（1）业主代表的做法是否正确?
为什么?
（2）施工总承包单位提出异议，监理单位应按什么程序协调有关方的关系?
（3）分包单位施工完毕后，向监理单位报送了工程款支付申请和工程结算书，你认为监理方应如何处理?
答案：
（1）业主代表的做法不正确，理由：
①业主代表不应直接分包，工程分包是承包人的权利，业主这样做属于违约。
②业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对，业主这样做也属于违约。
③业主代表自行选择分包人不正确。
（2）监理单位应按以下程序协调各方关系：
①由总监理工程师签发监理通知，要求业主终止违约做法。
②在承包人自愿的条件下，由承包人向监理工程师提出分包申请，并将分包人的资质材料报送监理工程师，由监理工程师审核和确认，并报送业主批准。
③由承包人与被批准的分包人签订分包协议，报监理工程师核备。
（3）监理方处理方法如下：
①退回分包人的支付申请，并告知分包人，分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。
②通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。
2.对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包人。
签订合同时，业主为了约束承包人能保证工程质量，要求承包人支付了20万元定金。
业主与承包人双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。
两次停工承包人都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
[问题]
（1）招标时对承包人的资质审查的内容有哪些?
（2）定金与预付款有何区别?
（3）判定索赔成立的条件是什么?
（4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理?
答案：
（1）对承包人资质审查的内容有：
法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近五年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近两年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。
（2）定金与预付款的区别：
①目的不同。
定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行，而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料准备中的资金问题。
②性质不同。
定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。
③处理不同。
定金视合同履行情况有不同的法律后果：
合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收受定金的一方不履行合同，双倍返还定金。
预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。
（3）监理工程师判定承包人索赔成立的条件：
①与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误。
②造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或风险责任。
③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。
（4）两次索赔处理：
对第一次索赔应判定索赔成立。
因为：
第一，遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包人的责任，工期索赔理由成立；第二，承包人及时提供了证据资料；第三，承包人及时提出了索赔申请。
监理工程师根据监理记录核实延误的天数。
监理工程师签发工期变更指令。
对第二次索赔判定索赔不成立。
因为施工机械故障造成工期延误是承包人自己的责任，索赔无理由。
监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。
升级会员 