陕西天瑞-露天煤矿土方剥离工程施工协议书Word格式.doc

陕西天瑞-露天煤矿土方剥离工程施工协议书Word格式.doc

《陕西天瑞-露天煤矿土方剥离工程施工协议书Word格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《陕西天瑞-露天煤矿土方剥离工程施工协议书Word格式.doc（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

完成甲方委托的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土、石方剥离及其装卸运输，作业区内的道路修筑、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业、环境治理等工程。

地下大型防排水由业主方负责。

（四）工程量：

5000万m³

（五）承包方式：

本工程采用大包干的承包方式，按工程量每立方米单价进行包干。

全部工程量和工程内容由施工承包方独立承担。

第二条工程期限

（一）开工日期：

约定开工日期为2014年月日，工程全部完工后为合同终止之日（以业主方及甲方签发的《开工通知》日期为准）。

（二）工期暂约定3年。

合作合同根据乙方当年完成工程量每年签约一次。

第三条工程价款

（一）经双方确定，综合单价为：

元/m³

（单价中所包含的工作内容有挖掘、装车、拉运、煤层顶板及底板的清理，矿区修路、堆充土、采坑防汛、洒水及边坡修整等。

不含爆破，税后价）。

开挖深度60米，深度每超10米，单价增加1.00元/m3。

运距2公里，运距每超出1公里，单价增加1.00元/m3。

（二）所涉及的人工费、消耗性材料费、机械费。

（三）所涉及的工程施工机械进、出场费、修理费。

（四）安全、文明施工措施费。

（五）因国家政策和政府行为造成的停工、停建损失费。

（六）间接费：

临时设施费、企业管理费；

工程机械、人员保险费；

利润及其他费用等。

（七）生活用水用电设施及费用。

（八）工人伙食费、安全责任事故处理费，环境生活卫生治理费。

（九）每月支付实际工程款80%，次月结算时支付剩余20%及次月实际工程款80%，依此类推。

（十）协议签订后乙方向甲方交纳安全质量保证金200万元，待进场开工后七日内再交纳100万元，工程施工三个月后无安全质量问题一个月内退还。

（十一）柴油由业主方提供，从工程款中扣除。

第四条工程量确认

（一）开工前甲、乙双方共同对施工区的原始地形进行实地测量，测量后的数据制成地形图经甲、乙双方签字确认后各保存1份供以后结算参考。

（二）每月25-26日测量完成实际所有方量，并按照业主方和甲方的书面通知并结合项目部及矿部管理要求规定，对现场进行施工方量测方确认。

（三）每月由甲乙双方共同参与完成工程验收，由甲方出据验收结果，量方误差不得超过1％，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。

第五条双方责任

（一）甲方责任

1、甲方驻工地代表姓名：

，电话号码：

。

对施工进度与工程质量进行监督检查,组织工程验收,协调解决施工中出现的问题，并负责监督管理乙方安全生产管理情况。

2、负责提出剥离计划,进行剥离工程的月度、季度、年终验收和承包工程量结束时的竣工总验收。

如生产过程中遇有剥离计划调整、挖掘地点或排弃地点调整,甲方负责提前两天通知乙方。

3、负责监督、检查和管理工程质量。

负责检查采掘场和排土场标高，发现不合格时有权责成乙方返工，严重时将不予以验收。

4、负责为施工单位规划、设计运输道路及协调道路维护。

5、及时传达贯彻上级有关安全生产方面的精神。

对工程承包施工单位的安全生产管理工作进行监督检查，对违反甲方规章制度的，要及时提出和处理。

6、甲方责任部门有权通过监管乙方员工的安全培训工作和将乙方员工、设备状况进行留档备案等方式对乙方安全工作予以监督。

（二）乙方责任

1、在本协议有效期内，安全责任主体为乙方。

乙方代表姓名：

。

乙方安全管理责任人对本工程进行全面管理，负责与甲方协调工作，是乙方安全生产管理工作的第一责任人，承担本工程的安全管理责任。

2、乙方应与其工作人员签订书面劳动合同，并按国家规定办理缴纳工伤保险、人身意外伤害保险和各项社会保险。

若因乙方未与其工作人员签订劳动合同或缴纳各项保险而引发的各种争议，由乙方负责解决并承担全部责任及费用。

3、乙方应具备本工程施工作业相适应的专业技术管理人员、管理机构和管理制度。

作业人员应持证上岗。

乙方施工和管理人员在开工前7个工作日内必须向甲方提供身份证复印件及其它证件建立人事档案。

4、乙方必须确保本工程在合同约定的期限内完成及每月应所完成的各项施工生产任务，全面积极的配合甲方开展安全生产及文明施工活动。

5、乙方依据甲方的生产计划任务要求，编制相应的《工程施工组织方案》和工程总进度计划及相应的年、季、月综合性的生产进度计划报告，其中《安全生产措施方案》需单独呈报。

乙方按照甲方下达的工作计划任务组织施工。

在现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。

6、认真做好与本工程相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排，承担盲目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工停工损失。

7、负责施工、生产临建及配套设施的建设和管理训练工作（费用自理）。

8、全面配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术及档案资料等工作。

9、负责配置施工作业的机械设备和技术专项管理人员，对管理不善造成的机械丢失、损坏独立承担损失。

10、按甲方要求规范施工，杜绝乱采滥挖现象。

11、由于乙方管理不善，造成安全事故，影响甲方名誉损害或导致其他施工单位停工等事实，由乙方全部自行负责赔偿承担。

12、乙方严格按照甲方指定地点堆放弃土，年终收山乙方必须按规定布置好安全设施，清理好作业面土石方，妥善安排工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。

13、乙方破坏性开采造成资源浪费，甲方可根据情况予以处理。

第六条协议纠纷

（一）出现不可抗力等客观条件或甲方上级单位发生政策性调整，导致本协议变更或终止，乙方应无条件执行。

（二）任何一方要求提前终止协议,需提前一个月提出申请。

（三）乙方在协议期出现以下问题，甲方有权根据事件或问题的性质、情节、次数、影响和损失及乙方表现等因素来决定是否提前终止协议或采取其它措施，并在作出解除协议的决定前一周书面通知乙方。

1、出现转包现象；

2、不执行甲方代表指令；

3、由于乙方的原因给甲方在公司或地方造成不良影响，出现偷盗、打架行为；

出现治安案件，受到地方司法机构调查；

出现违反劳动、工资、保险方面的法律、制度、条例、规定、办法等，受到地方政府机构调查或职工投诉的；

出现消防问题，受到消防部门调查或处理；

出现环境问题，受到环保部门调查或处理。

（四）甲、乙双方的任何一方由于不可抗力（不可抗力指当事人不能控制和没有过错（或过失）的偶发事件。

包括战争、暴动、地震和洪水等自然力量引起的事件）的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行协议或不能完全履行协议的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

（五）当事人一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第七条争议的解决

甲、乙双方如有争议，可协商或调解解决，如协商或调解不成的，向甲方住所地人民法院起诉。

第八条附加条款

（一）乙方施工所用机械、设备必须满足该项目施工进度需要。

并将所配备的施工机械、设备、工程车辆等清单（附产权证明）在开工20日前报请甲方项目部审查验收备案。

（二）根据矿山及矿区工程特点和实际情况要求结合，乙方应按照施工组织设计和生产计划，选择使用符合矿区作业的挖掘机、载重车和铲车使用。

（三）甲方根据乙方施工进度情况，对乙方设备配置提出改进或更换的要求，乙方应及时改进或更换，否则所造成的经济损失由乙方自行承担。

（四）双方对彼此涉及到商业秘密的资料有相互保密的义务。

（五）乙方工作安全质量出现严重问题或不符合甲方要求，甲方有权单方面解除协议，由此引起的一切后果，全部由乙方负责。

（六）由于乙方自身原因，导致挖掘位置有部分在甲方要求的最终界线之外，则超过部分不予验收结算。

若因乙方原因不能完成合理的月度生产进度计划，甲方将在月工程款中扣减该月计划，在未完成的工程部分按总额3%作为罚金处理。

连续三个月不能完成计划工程量或累计计划工程量，则不予返还保证金，同时终止协议。

（七）乙方要求解除或提前终止协议，在未经甲方允许前，不得擅自停止施工。

（八）协议终止后,甲方驻工地代表以书面形式向乙方下达出场时间，乙方在规定时间内应将所有设备、材料、临建等迁出工地；

若超期仍不处理，甲方有权自行清理该工地，发生费用由乙方承担。

（九）若因甲方原因造成机械人工停工、窝工：

挖机台班每天按1500元/辆计算；

装载机每天按600元/辆计算；

运输车辆每天按800元/辆计算；

人工每天按130元/人计算。

（十）相关事项执行国家有关文本内容所示的各项通用条款。

第九条附则

（一）本协议自双方法定代表人签字并加盖公章后生效，双方履行完本协议规定的权利义务后自行终止。

（二）本协议一式两份，双方各执一份。

（三）本协议未尽事宜，双方可以根据具体情况议定补充协议，同本协议具有同等法律效力。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

身份证号：

身份证号：

电话：

电话：

签约日期：

年月日签约日期：

年月日

第8页共8页