最新水利工程施工合同范本.docx
《最新水利工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新水利工程施工合同范本.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
最新水利工程施工合同范本
【正本】
建筑工程施工合同
合同名称：
************
合同编号：
ZXJG∕2017-HS01
发包人：
******
承包人：
*********
签订日期：
2017年11月15日
一、合同协议书
合同名称：
************施工
合同编号：
ZXJG∕2017-HS01
*******************（发包人名称，以下简称：
“发包人”）为实施*************（项目名称），已接受*************（承包人名称，以下简称：
“承包人”）对************（项目名称）的投标，并确定其为中标人。
发包人和承包人共同达成如下协议：
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书;
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3签约合同价：
人民币（大写）肆佰
3、承包人项目经理：
4、工程质量符合合格标准。
5、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
6、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
7、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为100天。
8、本合同一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，承包人执壹份，其余副本由招标人分送有关单位。
9、合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。
补充协议是合同的组成部分。
发包人：
*************承包人：
*************
法定代表人：
法定代表人：
（或委托代理人）（或委托代理人）
地址：
地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
签订日期：
2017年11月15日
签订地点：
*********
二、专用合同条款
前言
专用合同条款中的各条款是补充和修改《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）的《通用合同条款》中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分和修改的部分仍有效。
1、一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：
*************项目建设管理办公室
1.1.2.3承包人：
*************
1.1.2.5分包人：
1.1.2.6监理人：
湖北金瓯工程咨询有限公司
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：
壹年
1.1.6其他
1.1.6.1本目后补充：
电报、传真应补交正式件（指盖有单位公章）
1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书（含补充协议和备忘录）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求（合同技术条款）；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）招标文件（不含以上文件的部分）；
（10）投标文件
（11）其他合同文件。
1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达：
*************工程项目建设管理办公室
2发包人义务
2.3提供施工场地
2.3.2发包人提供的施工场地范围为：
发包人负责办理工地范围内的征地和拆
迁，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
3监理人
3.1监理人的职责与权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权利范围行使权力，发包人批准的权利范围：
（1）按第4.3款约定，批准工程的分包；
（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；
（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
单项索赔金额小于1000元或累计不超过5000元的费用索赔事件处理。
4承包人
4.6承包人人员的管理
4.6本款补充：
（1）承包人应按投标书中的承诺安排项目经理，项目技术负责人和质检员、施工员、预算员、材料员、安全员和测量员进场，项目经理、项目技术负责人不得随意更换，否则按合同价的进行违约经济处罚。
（2）项目经理、项目技术负责人如确需更换，承包人应提前30天向发包人提出书面报告，经批准后方可予以调整更换，更换的项目经理或项目技术负责人应具备与前任相当的资质和技能。
（3）未经发包人同意，项目经理、项目技术负责人不得离开工地，且月驻工地时间不得少于22天。
否则，按1000／天·人进行违约经济处罚。
（4）未经发包人同意，项目经理、项目技术负责人不得无故缺席发包人、监理召开的例行会议。
否则，按1000／天·人进行违约经济处罚。
4.12压证上岗
根据鄂水利建函【2010】192号文《关于进一步加强水利建设市场管理工作的通知》“项目法人在施工单位进场时，查验施工单位的人员是否与招标文件、投标文件和合同文件的要求一致，并对施工单位关键岗位人员实行“压证上岗”制度。
在工程开工后的15个工作日内，施工单位将项目经理的注册建造师证和安全生产考核合格证、技术负责人的职称证、“五大员”岗位证（含安全员的安全生产考核合格证），报项目法人审核备存，并报水利厅备案，在备案压证期间不得参与其他项目的投标。
项目工程完工或非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）、因非承包方原因合同工期内工程未完工且工程已完成80﹪以上的工作量的，经项目法人同意方可取回相应证件。
在工程建设过程中，参建各方人员原则上不允许更换，若因退休、调离等特殊情况需要更换的，必须配备相应资质能力不低于原工作人员的替代人员，并经相应水行政主管部门书面批准同意。
”
8测量放线
8.1施工控制网
8.1.1施工控制网的约定：
在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供本标段内及毗邻的测量控制点成果，承包人据此成果进行本标段的施工网测设。
承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。
监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
9施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：
施工环保措施计划、应急救援预案、施工安全教育和培训计划。
9.7文明工地
9.7.1本合同文明工地的约定：
按照监理人批准的文明施工措施计划、文明施工保障措施，以及施工现场封闭管理措施进行施工，所需的一切费用由承包人承担。
承包人必须自行负责周边施工环境的协调。
11开工和竣工（完工）
11.1开工
开工日期：
2017年，完工日期：
，总工期：
100天，具体开工日期以监理人发出的开工令之日为准。
本条增加：
11.1.5从约定开工日期算起，承包人未按投标文件上足管理人员和施工设备或未按监理工程师的要求上足管理人员和施工设备，每延误一天，按2000／天计算处罚金。
超过约定开工日期14天，承包人仍未按投标文件上足管理人员和施工设备或未按监理工程师的要求上足管理人员和施工设备的，发包人有权解除施工合同，承包人须赔偿发包人相应的经济损失。
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）日降雨大于167.1mm的雨日超过3天；
（2）风速大于16.7m/s风灾害；
（3）日气温低于-9.6℃的严寒大于3天。
（4）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：
5≤DD＜10且SS≥10,或10≤DD＜15且SS≥5,或DD≥15且SS≥2的冰雹灾害（注：
DD指冰雹直径，单位为毫米，SS指冰雹持续时间，单位为分钟；大雪及以上等级降雪持续24小时以上。
）。
（5）其他异常恶劣气候灾害。
11.5承包人工期延误
（1）逾期竣工违约金的计算方法：
由承包人责任造成工期延误除自行承担采取赶工措施所增加费用外，还应支付逾期完工违约金，每延误工期一天，支付违约金为1千元人民币。
（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同总价的10﹪）。
11.6工期提前
承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划，发包人不支付提前完工奖金。
15变更
15.1变更的范围和内容
发生第（6）目情形，单价不予以调整。
16价格调整
本合同采用固定单价合同（以投标文件为准）。
17计量与支付
17.1计量
17.1.6承包人完成的月结算工程量及工程最终结算工程量须由发包人进行核准。
承包人完成了本合同《工程量清单》中每个项目的全部工程量后，需由发包人、监理人和承包人共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和通过测量核实该项目的最终结算工程量，并可要求承包人提供补充计量资料，以确定该项目最后一次进度付款的准确工程量。
如承包人未按监理人的要求派员参加，则发包人、监理人最终核实的工程量应被视为该项目完成的准确工程量。
17.2预付款
工程开工后，支付﹪预付款。
17.3工程进度付款
增加：
“月工程进度付款额按本月承包人应得款额扣除承包人应扣款项额（含质量保证金）后的﹪支付”。
单位工程完工验收合格、提交完整资料并经审计后支付到结算价款的﹪，余下5﹪作为质量保证金，1年后若无质量问题全部结清。
17.4质量保证金
17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的5﹪，扣留的质量保证金总额为实际合同结算价的5﹪。
17.5竣工（完工）结算
17.5.1竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式6份。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式6份。
18竣工验收（验收）
18.1验收工作分类
本工程法人验收包括：
分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；
政府验收包括：
阶段验收、专项验收、竣工验收。
18.2分部工程验收
18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收为：
由业主和监理具体规定，其余由监理人主持。
18.9试运行
18.9.1试运行的组织：
业主和监理；费用承担：
由施工单位。
19缺陷责任与保修责任
19.1本工程缺陷责任期（工程质量保质期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保质期）计算如下：
签发工程移交证书之日起。
20保险
20.1工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：
承包人应办理建筑工程一切险和安装工程一切险，费用由承包人承担。
20.4第三者责任险
20.4.2第三者责任险保险费由承包人承担。
20.5其他保险
本款补充：
具体投保项目及其保险金额由承包人根据其配备的施工设备状况自行确定，但承包人应充分估计主要施工设备可能发生的重大事故或因自然灾害造成施工设备的损失和损坏对工程的影响。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1保险凭证
承包人提交保险凭证的期限:
在接到开工通知后的天内。
24争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：
向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁。
升级会员 