工程施工合同通用版.docx
《工程施工合同通用版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同通用版.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程施工合同通用版
工程施工合同
发包单位：
（以下简称甲方）
承包单位：
（以下简称乙方）
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方共同搞好配合与协作，保证工程按质按量按时完成建设任务。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本工程施工承包合同，以便双方共同遵守。
第一条总则
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程施工范围及内容：
1.4工程造价：
本合同规定乙方以包工包料方式承包。
第二条施工期限及停工
2.1本合同全部工程项目于20xx年9月14日开工，于20xx年12月31日竣工。
2.2在施工过程中，如遇下列情况，工期顺延，双方应及时协商，以书面形式确定顺延期限。
2.2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;
2.2.2因甲方工程计划调整需停工者;
2.2.3因材料采购困难被迫停工者。
第三条工程占地及物资供应
3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。
3.2水泥由乙方在县内采购合格产品。
3.3爆破材料原则上由乙方采购，如有困难，甲方可协助办理有关手续。
第四条工程质量要求及设计变更
4.1乙方在组织施工过程中，必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。
建立健全施工质量保证体系，认真填写单元工程质量评定表。
加强施工质量管理，使工程质量达到合格标准。
4.2各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工，不得降低标准。
4.3建筑材料质量要求：
本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求，不准使用不符合质量要求的材料，如有违反，甲方有权要求乙方赔偿一切损失，并终止合同。
4.3.1砂、石骨料，砂子采用中砂（抹面砂浆采用细砂），含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm，含泥量按重量计不大于3%。
4.3.2砼质量要求：
砼标号必须达到设计要求和有关质量标准，砼浇筑面平整，振捣密实，无蜂窝麻面，防渗性好。
4.4允许偏差
4.4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。
4.4.2若因乙方管理不善，造成工程返工、窝工等浪费，均由乙方自行负责。
第五条工程的支付
5.1工程预付款：
工程开工后，甲方不支付进度款，一切费用由乙方支付。
完工后甲乙双方及时验收结算。
5.2乙方不得拖欠民工工资。
第六条工程竣工验收、结算和保修
6.1工程竣工验收：
工程完工后，乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料（即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等）。
甲方收到竣工资料后，于一个月内组织有关单位和部门验收。
6.2工程结算：
乙方按甲方验收合格的工程，结算甲方认定的实际工程量。
凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单，乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。
第七条工伤事故
乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。
在施工中做到安全第一，严格操作规程，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，乙方自行负责。
第八条违约责任
8.1工期：
竣工时间超过合同规定时间后，甲方有权从第十天开始，每天罚款工程结算款价的5%。
8.2按本合同规定，乙方若违约，甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。
反之，乙方有权要求甲方给予赔偿。
第九条合同份数及有效期
9.1本合同一式四份，乙方执一份，甲方三份。
9.2本合同自双方签字之日起生效，工程尾款付清后失效。
第十条附则
10.1本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
10.3本合同所有附件，与本合同具有同等效力。
发包单位（甲方）：
（签章）
法人委托代表：
（签名）
工程项目负责人：
（签名）
承包单位（乙方）：
（盖公章）
法人委托代表：
（签名）
工程项目负责人：
（签名）
20xx年9月15日订立
弱电工程施工合同
弱电工程施工合同范本
为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，于年月日在签署本合同。
鉴于：
1．甲方委托乙方负责工作。
2．乙方承诺按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行承担。
3．乙方作为有经验的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、研究并考虑到现行的有关规定和行业等现状、（总承包工程）项目的进展情况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、安全施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的'保护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、所有税费的规定和缴纳等因素。
甲乙双方达成如下协议：
1.工程概况
1.1.工程名称：
1.2.工程地点：
1.3.承包范围：
1.4.本工程采用总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期维修。
1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方若拟对部分工程采取分包，须上报甲方，征得甲方书面同意后方可实施，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。
由乙方对全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。
2.工期及施工进度
2.1.本工程绝对日历工期为日，
开工日期：
；
竣工日期：
。
以上日期如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。
2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不可抗力外各种外部不利因素及甲方分包工程的合理工期等。
3.合同价款
本合同为固定总价合同，合同总价为元（大写：
）。
4.质量标准
本工程质量标准：
合格。
5.附则
5.1.本合同采用汉语语言文字书写、解释和说明。
5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。
5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的委托代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。
5.4.本合同一式份，甲方执叁份，乙方执份，具有同等法律效力。
发包方（公章）：
承包方（公章）：
地址：
地址：
电话：
电话：
法定代表人（或授权人）：
法定代表人（或授权人）：
主管领导：
主管领导：
经办人：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
年月日年月日
工程施工合同
篇一：
建设方：
（以下简称甲方）
施工方：
（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及建设工程施工合同示范文本的有关条例，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。
第一条：
工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
消火栓系统、消防泵房、外网工程
4、承包方式：
所承包工程实行包工包料。
5、承包范围：
所承包工程的施工、调试、开通、期内保修。
第二条：
工期
开工日期：
竣工日期：
第三条：
工程质量要求
本工程按
实行优质施工，达到优良标准要求。
第四条：
合同价款
本工程合同预算价年月日年月日和《建筑电器安装规范》
1《消防工程施工规范》
第五条：
合同价款支付方式采用分期付款的方式：
1、签订合同后，甲方预付乙方材料款30%。
2、每月25日，乙方向甲方报送本月施工进度，经甲方有关人员审核工程质量达到合同要求后，于次月5日前拨付工程进度款。
3、工程完工后付至工程造价的求后付至95%，其余作日内一次付清。
第六条：
结算方式工程预算结合现场变更、签证。
采用消耗量预算定额》件，指导价未列的设备、规费以大同市经济管理站核准的为准。
第七条：
甲方的责任和义务1、甲方施工代表：
2、甲方应按照本合同书约定的付款方式如期支付工程款。
如有违约将由违约方承担一切后果。
3、在乙方提出工程工序验收申请之日起三日内，甲方应会同监理方认真做好工程工序验收工作，并对工序验收结构进行会签。
4、乙方所承担工程项目具备验收条件后，乙方将向甲
85%，竣工验收符合要5%作为质保金，保质期满后于七个工
20年《山西省材料按实际供应价经甲方核准计入，，及本工程所涉年季度大同市相应材差文
方提出系统验收申请报告，甲方收到系统验收申请报告并认为符合条件之日一周内，应组织并完成系统验收移交工作等。
5、甲方代表易人，甲方应提前三天通知乙方，后人继续承担前任应付责任。
第八条：
乙方的责任与义务1、乙方施工代表：
2、乙方施工代表服从甲方和监理工程师对工程质量的监督。
3、乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的一切安全事故责任，非乙方责任造成的伤亡事故由责任方承担责任。
4、乙方负责本工程交工前县城成品的保护，工程内容必须达到国家技术质量标准并符合消防部门规定。
乙方供应的设备及材料应具有产品合格证、达到国家标准。
5、乙方负责对甲方有关人员的上岗培训和技术培训。
6、乙方代表易人提前三天通知甲方，应负的责任。
第九条
甲方委托监理公司对乙方承担的工程施工实施监理，监理公司依据为国家和山西省的有关建筑法规，监理规定监理大纲和细则，监理合同及本合同。
乙方承担的后任继续承担前任第十条：
设备材料交验和验收
1、乙方应按设计和规范的要求采购工程需要的设备和材料，但须经监理验收把关。
2、乙方提供的设备和材料运抵现场，应由乙方、监理会同甲方就设备品牌、规格型号等进行验收会签后方可使用。
第十一条：
暂停施工1提出停工后对工程的处理意见，乙方按甲方要求停止施工，实施甲方代表处理意见后，向其提复工要求，经甲方代表同意后继续施工。
2停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用，工期不顺延。
3的原因导致工程停建或缓建，使合同不可继续履行，甲方应为乙方撤出提供必要条件。
第十二条：
保修1所造成的一切损失，由责任方负责。
2换配件工作，但需执行设备造价和所需工作日计算费用。
第十三条：
其他4
24小时内
、甲方因故要求乙方暂停施工应提出要求后
、停工责任在甲方，工期顺延，并承担发生的费用。
、由于国家政策性变化，不可抗力及甲、乙双方以外
、工程竣工后，质保期为壹年，若因非工程质量问题
、保修期满后，乙方将协助甲方做好本工程的维护更
1、工程竣工验收资料，由乙方负责整理一式三份。
2、本合同协议书由双方法人代表或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收达到优良，以及缺陷责任期满由甲方发给乙方缺陷责任终止证书后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。
3正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
甲方：
（盖章）
法定代表人：
其授权代理人：
乙方：
（盖章）法定代表人：
或
其授权代理人：
、本合同协议书正本二份，副本二份，合同双方各执
或
签订日期：
室外附属工程施工合同[1]
小区室外工程（土建部分）
施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方结合本工程具体情况协商一致，订立本合同：
一、工程概况
1、工程名称：
小区门岗、办公用房、围墙及地坪
2、工程地点：
城里社区蓝湖绿城玫瑰园回迁房
3、工程内容：
小区门岗、办公用房、围墙及地坪。
二、合同价款及支付方法
1、合同总价款：
大写：
叁拾捌万玖仟贰佰柒拾贰元玖角整小写：
（389272.9）元。
其中：
①小区路面共2000m2，共计：
94090元
②水沟Φ600波纹管91米、Φ400波纹管120米、Φ300波纹管130米，共计：
86210元
③围墙22.3米，共计：
22633元
2、本合同价为暂定价。
竣工后按实际工程量进行结算。
材料价格执行施工期间市当月信息价；信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。
3、工程款拨付：
本工程不付预付款，工程完工并经验收达到质量标准后，甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%，下余的5%保修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式
乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工
期、安全。
四、开竣工日期
开工日期：
竣工日期：
总工期60日历天。
五、工程质量
乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
六、双方责任和义务
1、甲方负责与其他各施工方协调工作。
2、负责及时组织对以上工程的验收工作。
3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。
4、乙方应遵守各项规章制度，保证安全生产、文明施工，保质保量如期完成施工内容。
5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。
6、乙方应组织安全生产，搞好施工过程中的各项安全工作，若发生安全事故由乙方全权承担。
7、工程交付后，由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
七、保修
本工程保修期为两年，从竣工验收之日起开始计算，保修金额为本工程价款的5%；保修期间，如发生质量问题，甲方向乙方发出维修通知三日内，乙方必须到现场进行维修，若超出三日，甲方有权组织维修，维修费在保修金中扣除。
八、其它
1、本合同一式两份，双方各执一份。
2、本合同未尽事宜，甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议，并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效，保修期满余款结清后本合同自行失效。
甲方：
乙方：
法人定代表人：
法人定代表人：
委托人：
年月
日委托人：
年月日3
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，特订立本协议。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
详见招标文件。
4、工程期限：
日历日
4．
1、工程施工工期：
自甲方通知进场施工开始计算工期，总工期60天。
每拖延一天，乙方需支付甲方每日元违约金。
4．
2、在施工过程中，如遇下列情况则顺延工期，具体顺延期限通过双方及时协商，并以书面形式确定：
4．2．1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
4．2．2因甲方提出的工程变更以至延长工期者；
4．2．3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5、工程承包方式：
本工程采用施工总承包，并采用固定总价包干，包工包料。
工程量如有变更，按照投标文件中的单价进行合同价调整（详见招标文件和投标报价书）。
6、工程价款：
通过公开竞标本工程价款（大写）元人民币。
二、合同组成部分：
1、工程施工合同协议条款；
2、甲乙双方协商一致确定的其他相关书面协议或纪要；
3、招标文件；
4、投标报价书；
5、施工图纸；
6、工程变更通知单；
7、国家关于工程施工的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
三、驻工地代表：
1、甲方驻工地代表：
2、乙方驻工地代表：
3、监理方代表：
四：
甲乙方工作：
1、甲方工作。
1.1施工场地具备开工条件；
1.2外部施工环境协调，内部工程质量、安全、进度管理；
1.3按节点支付工程款；
2、乙方工作。
2.1工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护；
2.2保证施工场地整洁，遵守建设工程安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，如发生安全事故，其一切责任及费用，包括事故处理费用，均由乙方自负；
2.3服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理，及时提供进场材料设备出厂证明、
合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
五、工程结算及付款方式：
1、付款方式（以招标文件为准）
1．
1、根据施工图，实行总价包干，单价不调整，施工时工程量有变动的，按规定调整。
1．
2、工程量完成％，付合同造价的％,；
1．
3、工程量完成％，再付合同造价的%；
1．
4、工程竣工验收再付至合同造价的％；
1．
5、工程结算办理完毕再付总结算造价的％；
2、工程竣工验收合格后，双方按合同约定办理结算。
六、工程质量及验收标准：
1、乙方应有关规范施工，并确保验收；
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品；
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的，甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款，情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场，并承担由此造成一切损失。
七、工程保修：
1、保修内容：
所施工的全部内容；
2、保修期：
土建工程保修一年；水电设备保修二年；苗木绿化管护期一年。
3、保修责任：
在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修，并赔偿造成的损失，如使用不合格材料，乙方承担造成所有经济损失。
八、违约责任：
1、在乙方提请竣工验收后，甲方无正当的理由不组织工程验收，每日支付延迟验收违约金______元。
2、甲方无正当理由拒付工程款的，每月赔偿元迟延付款违约金。
3、乙方未按清单所示的产品（苗木）名称、型号、规格、品牌、产地等提供，私自变更的，甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值%的违约金。
4、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的，甲方有权要求乙方偿付工程款总值%的违约金，并承担由此造成的相关损失，乙方偿付了违约金后和损失费后，不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
5、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的，由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
九、合同份数及有效期限：
1、合同一式四份，甲乙双方各执贰份；
2、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同约定的全部工程竣工验收并结清余款后自行失效。
十、附则：
1、如有特别情况或未尽事宜，双方根据实际情况拟定附则条款，作为本合同之附件。
2、根据需要，甲方有权进行设计变更，若因变更给乙方造成损失，乙方应在接到变更通知后7日内书面提出赔偿报告，否则甲方视为乙方无损失。
3、本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，解决不成交由甲方所在地判决。
4、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方：
（盖章）乙方：
（盖章）
地址：
地址：
法人代表：
（盖章）法人代表：
（盖章）
或委托人（签字）或委托人（签字）
电话：
：
电话：
建设工程施工协议
甲方：
西安高科（集团）新西部实业发展公司
乙方：
陕西省第三建筑工程公司
乙方受甲方的委托，将紫薇田园都市B区1#楼室外建设工程承包施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合工程具体情况，经双方协商达成如下协议：
第一条：
工程概况
1、工程名称：
紫薇田园都市B区1#楼室外工程。
2、工程地点：
西安市高新区新型产业园。
3、工程内容：
紫薇田园都市B区1#楼室外工程施工
4、工程承包范围：
紫薇田园都市B区1#楼室外道路、土方、管沟、景观绿化、各系统管网、室外照明、主楼主电源供电。
第二条：
工期：
2007年6月30日至2007年8月30日。
第三条：
工程质量要求及竣工验收：
1、乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：
合格。
2、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行施工，并接受甲方代表的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改，承担有自身原因导致返工修改费用，但甲方不正确纠正或其他由甲方原因引起的经济支出由甲方承担。
3、工程具备隐蔽条件，乙方进行自检，并通知甲方验收。
验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。
第四条：
安全施工及事故处理：
乙方应遵守安全生产法的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于现场施工等原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方
承担。
第五条：
工程结算及承包方式
1、按照1999年《陕西省建筑工程综合概预算定额》及配套费用定额四类工程取费，不含税工程造价优惠3%；安装按照2001年《全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表》及配套费用定额三类工程取费，不含税工程造价优惠5%；绿化工程按照苗木总价*（1+30%）进行结算，苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费，苗木价需经甲方认质认价。
甲方认价及甲供材料不优惠。
贷款利息不予计取。
2、根据甲方确认竣工图纸工程量、签证，变更文件。
3、乙方自购材料必须经甲方认质认价后作为计价依据。
4、乙方应如实编制工程预算，若出现乙方报送预算与实际审定价相差±5%以上（含±5%），全部审计成果费由乙方承担。
（1）
5、结算时限：
在工程竣工验收合格后30日内乙方报送决算给甲方，在30日内甲方给予审定。
第六条：
付款方式：
1、本工程无预付款。
2、待施工完毕验收合格后以甲方认可的价格按实结算，室外土建、管网、安装工程结算后20日内付至工程造价的70%，财务决算完成后30日内付至总造价的95%，预留5%作为工程质保金，保质期满后20天付清5%工程预留款。
绿化工程付至工程造价的80%后暂停支付，剩余20%的工程款作为保质金，保质期满后20天付清20%工程预留款。
3、发票的提供时间为每次甲方付款前（甲方付款前2日通知），发票金额同每次付款金额。
发票未提供或金额不足，甲方有权不予支付相应款项。
提供发票同时乙方应提供收款单位开户行和账号。
4、付款方式为转账或支票。
第七条：
工程保修：
1、本工程预留工程款的作为质保金，室外土建、管网、安装工程保质期为贰年；绿化工程保质期为壹年，保质期自工程竣工验收合格之日起开始计算。
绿化工程在保质期内，乙方负责修剪、施肥、打药、补植、除草、浇水等工作，保证苗木成活。
2、保修期内乙方负责免费维修，不可抗力因素造成的损失除外，质保期如无质量问题，期满一次性付清；若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知12小时内到达现场进行免费维修。
乙方未按上述要求进行维修的，甲方有权委托第三方修理，因而发生的费用甲方有权从质保金中扣除，不足部分应由乙方承担。
（工程款支付过程中不计利息）。
3、质保金的退付以紫薇物业验收单为依据，执行西安紫薇地产开发有限公司《项目工程、材料设备质保金管理办法》。
第八条：
争议的解决方式：
在工程施工过程中，若出现争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向西安仲裁委员会提出仲裁。
第九条：
其他
1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同，因此造成的一切损失由乙方承担。
2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效。
（以下无正文）
发包方：
承包方：
法定代表人：
法定代表人：
合同订立时间：
年月日
附属工程施工合同
甲方：
重庆璧山天然气有限公司
乙方：
重庆市力冠建设集团有限公司
经双方友好协商，甲方将公司新建办公楼附属工程发包给乙方施工。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家有关主管部份颁发的相关规定，结合工程具体情况，特订立如下协议：
一、工程范围：
重庆璧山天然气有限责任公司新建办公楼附属工程建设。
二、承包内容：
①出车口土石方开挖及运输并修档土墙，硬化车道及打草油路至东林大道。
②办公楼门前已拆除绿化地土石方开挖、运输，平基硬化。
③大门前打草油路。
④门前现留绿化带后面和右边修档土墙及打草油路3.5米左右。
⑤铝孔板墙下3.5米左右不锈钢栏杆和内挡土墙。
⑥燃气空调机房泄爆口开孔和安装百叶。
⑦入车口做水糜子及安排污管。
⑧附一楼杂物间地面混泥土硬化和墙体灰白。
⑨出车口电缆开挖、埋管、回填等。
三、结算方式：
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，
升级会员 