给排水施工合同.docx
《给排水施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《给排水施工合同.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
![给排水施工合同.docx](https://file1.bingdoc.com/fileroot1/2023-5/18/7a72c0bd-3d14-4426-9852-a99951c7d512/7a72c0bd-3d14-4426-9852-a99951c7d5121.gif)
给排水施工合同
给排水施工合同
篇一:
给水排水工程施工合同
给水排水工程施工合同
甲方(全称):
乙方(全称):
依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。
一.工程名称:
__________给排水工程
二.建设地点:
____________
三.工程内容及工程量:
本工程的内容及工程量严格遵循招标文件和标前答疑的有关规定,承包方投标文件内容与之相矛盾的,以招标文件和标前答疑及施工图为准。
四,工程内容:
1)全长约1500M的自来水供水管工程。
2)全长约120XXM的排水管工程。
3)施工临时水电接引、临时道路:
由施工单位自行解决。
费用含在合同价款中。
4)原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内,交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。
五,工程承包方式:
1、工程实行包工、包料、包工期、包质量,非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。
3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。
乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。
分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。
4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。
甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
5、工程开工后,如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果由乙方承担。
6、如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中所列的人员进场,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。
六、施工时间:
年月日至年月日止。
七、工程价格:
自来水供水管道采用50PE给水管,每米按80元计算,工程款大约____万元。
结算时按实际数计算。
排水管采用DN1000的钢筋混凝管道,每米按220元计算,工程款大约_____万元。
结算时按实际数计算。
八、付款方式:
自签定合同之日起3天之内预付乙方工程款的30%,完工后经工程监理验收合格付清全部工程款的90%,余下的10%留做保证金,如不出现问题,在____年__月__-日前一次付清。
九、甲方权利和义务
1,施工中甲方提供乙方施工人员的水、电、住宿问题,但收取相应的水电费。
如施工中人员与村民发生纠纷,由甲方负责调解。
2.协调解决施工用电。
十、乙方权利和义务
1,乙方必须严格按照区改水工程设计规范施工,严把质量关,保证施工质量。
按照设计和监理要求,分段打压实验。
服从监理的管理,服从甲方的监督管理。
2,乙方负责的施工范围和工程质量要求:
(1)施工范围、材料供应及施工材料:
水表井井体、井盖、挖沟、回填、井垫层、路面切割、破碎、管道安装。
(2)砌井:
采用砖、沙、石子、水泥打垫层。
内经1。
2米,深1。
1至1。
2米。
(3)乙方自购材料:
砖、沙、水泥、石子等建筑材料、主管道配件、闸阀、消防栓、排气阀、分水器、由水表至入户材料(20铜球阀一户一个)、入户塑料管,各种螺丝等小料。
3,乙方自购所使用的材料必须由甲方检验合格后才可以使用,由乙方负责检测费用,向甲方提供入户管的检测报告、水泥压块取样的检测报告。
4,乙方自施工之日起,必须按要求做好施工相关的图纸、内业资料等图纸材料,完工后交给甲方。
5、施工人员在施工过程中要注意安全,并配有必要的安全措施,要同甲方签定安全施工协议,如发生意外事故,由乙方自行负责所有责任。
如因未及时回填或施工过程中发生村民伤害,也全部由乙方负责,可找甲方协调解决。
十一、其他约定
1、乙方在签订合同后,施工队负责厂家技术员的食宿。
2、乙方在甲方规定工期内没有完成任务,超期一天,结算时扣除工程总价的5%作为罚款。
4、甲乙双方自签约之日起,如单方违约,支付对方违约金为总造价的10%
5、本合同自签订之日起,如发生纠纷,可以协商解决,也可以据此向甲方所在的人民法院起诉。
6、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
发包人:
(公章)法定代表人
承包人:
(公章)法定代表人
___年____月____日
篇二:
给排水承包合同
给排水工程承包合同
发包人(甲方):
(以下简称甲方)承包人(乙方):
(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,经双方友好协商,就建设工程承包合作事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
***************工程内容:
给排水安装二、工程承包方式及承包范围承包方式:
包工
承包范围:
主体工程的给、排水系统三、质量标准
工程质量标准:
符合国家验收规范标准。
经甲方、监理、质检联合验收,符合设计要求国家及地方规范要求。
按《**********工程项目排给水施工方案》《施工图纸》进行严格审查施工。
四、合同价款
该项目给、排水工程总包工价大写:
贰拾万元(¥:
*****.00)。
五、合同生效期限
乙方向甲方交付施工保证金后,双方合同签字日起生效,同时产生法律效力。
工程竣工验收结算清后,保修期到,该合同终止
六、工程款支付
甲方按乙方实际施工进度向乙方支付工程款(具体事项双方另作协商)。
七、甲方的权利义务
1、甲方向乙方提供施工图纸及施工方案。
2、按乙方提前三天提供的材料计划,按时材料到位。
3、提供材料放置仓库。
八、乙方的权利义务
按甲方提供的图纸、施工方案,安排好技工、工具及预埋材料。
按建筑方工程进度配合确保安全顺利施工。
向甲方提供技师资格证复印件及施工人数。
九、质量与检验
乙方接受甲方及工程主管部门各项检查,有返工之处乙方要最快时间进行处理。
十、施工安全
依照国家工程安全施工标准进行施工,出现安全事故乙方自行处理(劳工保险由甲方向建筑方提供)
十一、竣工验收与结算
乙方完成所有范围内的工程,验收通过后甲方扣留总工程款5%作为质量保修金,期限按国家相关文件为依据进行退还。
十二、保证金
乙方向甲方交付人民币壹万元为保证金。
在确保乙方正常顺利施工情况下,竣工结算后退还。
十三、违约赔偿
双方严守合同条款,不得违反。
违约方按所造成的损失向对方进行赔偿。
未尽事宜,双方另行协商解决。
本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
发包人(甲方):
(盖章)地址:
身份证号:
委托代理人:
身份证号:
日期:
承包人(乙方):
地址:
身份证号:
委托代理人:
身份证号:
日期:
(盖章)
篇三:
室内给排水安装施工合同
商铺水暖改造施工合同
工程名称:
工程地点:
合同编号:
发包人:
承包人:
签订日期:
二0一三年月日
发包方:
(以下简称甲方)承包人:
(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规,结合迁安市有关规定和本工程具体情况。
甲方将“”即给排水、采暖安装工程发包给乙方承建。
为进一步明确双方的权利和义务,保证工程顺利实施,双方本着自愿、平等、公正、诚信的原则,经协商一致,签订本协议,望共同遵守。
一、工程项目
工程概况:
本工程是20XX年开发,一直出租,管道很多地方都已锈蚀,公司决定,对其进行改造,即把原管道拆除、重新安装。
工程名称:
工程地点:
工程规模:
平方米
结构形式:
框架剪力墙结构
施工图纸:
施工图重新设计。
二、承包内容:
散水以内全部与水相关的一切工作。
(含:
管、线、给排水、砼填塞管洞边、管洞防水等的预埋及安装工作.及甲方在施工期间的施工用水.用电..临设用水.用电.菅线安装维护工作)
三、承包方式:
包工包料,一次包死,每平方米330元。
工程价款:
包干总造价:
按建筑面积7339平方米×330元/平方米=万元,
2、付款方式:
本工程没有预付款,工程完成验收合格后支付支付。
五、甲方的责任。
负责定时对乙方施工现场进行安全、文明检查,检查发现的问题乙方必须按甲方要求按时完成整改,否则视乙方违约,甲方按¥500元/次收取乙方违约金;违约金在乙方的工程款或工程覆约保证金中扣除。
甲方向乙方提供的资料:
本工程的施工图2套;
本工程的施工现场总平面图1份;
乙方收到施工图纸后十日内,甲方将组织设计、乙方和监理等单位参加的设计交底及图纸会审。
乙方进场前3日内,甲方将对监理公司授权范围及监理公司对监理工程师授权范围书面告知乙方。
六、乙方的责任
6.1乙方承包本工程后严禁转包、违法分包。
施工中,如监理公司或甲方发现乙方明显不能履行保证质量和工期等合同约定义务,达不到甲方提出的限期整改要求,甲方有权重新选择专业施
工队伍,至终止本合同,要求乙方限期退场,并赔偿甲方相应损失。
乙方应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场的环境卫生和污染管理规定,如在工程进行期间,因违反了上述规定而被政府有关部门要求停止、罚款以及其他处罚时乙方应承担全部经济和法律责任。
乙方应作好对入场工人的三级教育、定期进行安全培训,凡施工中所发生的一切大小安全事故、机械伤人事故等由乙方负责,由乙方处理并承担全部经济和法律责任。
工程实体未移交给甲方之前,乙方负责成品保护。
乙方应对全部现场作业和施工方法的适应性、稳妥性和安全性承担全部法律责任及经济责任。
在本工程项目中不得有因乙方责任而产生的劳资纠纷、经济合同纠纷导致民工、工人或企业到甲方办公区、项目所在地讨薪,上街游行,到政府和行政主管部门上访、静坐等一切事件的发生,否则由此给甲方带来的社会负面影响、经济损失,由乙方负责。
乙方必须无条件服从甲方、监理方管理。
否则视为乙方违约,甲方将按¥1000元/次收取乙方违约金,违约金在乙方的工程款中扣除。
七、工程质量:
本工程的质量管理按照《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量管理条例》等国家及当地政府现行的相关法律、法规的
附件中的《工程质量管理制度》执行。
要求工程质量达到合格等级标准。
如乙方不按协议约定施工,施工质量达不到协议约定质量标准,或施工用材料、设备不符合设计图纸及甲方、现场监理工程师的要求,甲方有权责令乙方暂停施工、进行整改,由此造成的返工费用和工期延误责任由乙方自行承担。
八、合同工期
开工竣工日期:
开工时间为,工时间为,共计日历天。
九、安全、文明施工
乙方应严格按照《建筑工程安全生产管理条例》和建设部建办
[20XX]89号文件及地方行政主管部门的有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者的安全。
凡施工中所发生的一切大小安全事故、机械伤人事故等由乙方负责,由乙方处理并承担全部经济和法律责任。
若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即报告建设行政管理部门并通知甲方及监理公司,由此产生的工程延误、造成的经济、法律责任概由乙方承担。
十、保险:
乙方应严格按照国家规定办理人事和财产保险。
乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,并支付保险费用。
篇四:
给排水安装承包合同
土建工程内部单项承包合同书
总包方(全称):
(下称甲方)
单项包工方(全称):
(身份证号:
)(下称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规。
甲方将总承包的中的给排水(含洁具、阀门井)安装,强弱电气安装分项工程以包工、包机具不包料的形式承包给乙方施工,为确保工程质量、施工安全、按约定工期完成,遵循平等、互利和诚信的原则,经甲乙双方协商,达成协议如下,双方共同遵守执行。
第一条工程概况:
工程名称:
建设单位:
施工单位:
监理单位:
工程地址:
第二条工程承包范围、承包方式:
承包范围:
以“工程”图纸、设计图纸会审文件、设计变更和引用的建筑配件图集为施工依据。
承包本工程范围内的所有给排水(含洁具、阀门井)安装至连接市政管道给水口或排水井(化粪池)分项工程;本工程范围内的所有电气及弱电安装分项工程。
以给排水及强弱电气专业工程进行单项承包,自甲方把所供材料运至工地范围内和所提供的机械在工地范围内能够正常使用,乙方完成所承包的全部工作内容。
承包方式:
包工不包料:
按施工需要乙方配合有关工种、工序进行施工,乙方把承包范围内的全部专业工程由开工直至工完场清的所有工序。
包施工机械、工具:
除甲方提供垂直运输机械一台(甲方统筹使用)和接至施工范围50m内的临时施工用水、用电;水泥、河沙外。
乙方承包施工项目所需要的所有电动、机动、人力等施工机械;乙方施工用胶水管和施工操作工具,楼内施工用的电线电缆、照明灯具等施工工具。
包工程质量:
⑴执行工程质量验收标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2201)。
⑵分项工程验收质量约定:
主控项目必须符合要求,一般项目的合格率达80%或以上。
⑶竣工验收质量等级:
合格工程。
⑷单项工程以每层为一检验批进行验收一次。
经建设单位和监理单位验收符合质量要求并签证后才认可该部位已经通过验收。
所承包工程于20XX年12月30日前完成所承包工程(非乙方原因和不可抗力原因造成工期延误则相应顺延)。
包施工人员劳保:
按国家有关规定劳保标准要求对乙方全部施工人员配备齐全。
第三条工程承包价格、承包工程款支付方法
工程承包价格:
给排水(含洁具、阀门井)分项安装以甲方提供的设计图纸和工程量清单的内容进行承包,以竣工建筑面积(㎡)为计量单位,承包单价:
元/㎡;
电气分项安装以甲方提供的设计图纸和工程量清单的内容进行承包,以竣工建筑面积(㎡)为计量单位,承包单价:
元/㎡;
弱电分项安装以甲方提供的设计图纸和工程量清单的内容进行承包,以竣工建筑面积(㎡)为计量单位,承包单价:
元/㎡;
所有承包价内已包括:
乙方负责的人工、材料、机械和工具费,工资、津贴、补贴、节假日加班费、夜餐费、劳保费、医疗费、保险费、差旅费等费用和工程利润。
所有工程进度计量、增减工程签证、工程结算等必须经现场施工员、项目技术负责人、工程负责人等甲方管理人员核实审批签名后才能作为有效的工程进度款支付和工程款结算取款凭证。
承包工程款支付方法:
月进度款按当月完成工程量的80%支付,支付期限为下月20号内,中途不支付任何款项;余下20%工程进度款在工程竣工验收后一个月内结算付清。
甲方有权监督乙方工程款的使用,做到专款专用,如发现乙方挪用工程款不按时发工人工资,甲方有权扣留进度款,以支付工人工资。
第四条甲乙双方责任:
甲方责任:
建立健全的项目管理班子,组织指挥项目内的施工管理工作,落实工程质量、安全及进度的贯彻实施,协调各施工班组之间工作的正常作业。
负责提供设计图纸及有关工程文件,进行施工技术和安全操作交底;负责派驻施工技术人员指导施工,组织工程质量验收,工程计量;统筹安排、协调各班组各工种施工交接工作;负责与业主、监理、设计及有关部门联系沟通,协调施工现场与外部工作。
负责按施工需要提供施工使用的材料及施工机械设备到施工现场范围内;提供安全设施保证施工需要;提供施工用水、电,施工场地及垂直运输机械调配使用,保证正常施工。
负责按施工需要提供施工用电,接通电源的固定配电箱,每个配电箱接至施工点50m范围内;配备电工满足施工班组施工电源装拆的需要。
负责按本协议约定,向乙方支付工程承包款。
因甲方原因造成乙方返工,应补偿乙方因返工所产生的全部费用。
乙方责任
必须遵守国家法律和本地区法规,行业法规和甲方所订制度;服从甲方管理人员的正确指挥。
必须按设计文件及有关规范、规程进行施工作业;具备满足施工需要的技术力量和劳动力。
落实施工技术交底、安全技术交底及三级安全教育。
乙方现场负责人(,联系电话:
)离开现场要向甲方请假,无故、无请假离开工地超过二天,每天罚款元;超过五天后作自动退场处理,所做工程按70%结算,甲方有权责令乙方全部人员退场。
对承包工程的工程质量和安全生产文明施工负责,精心施工,确保工程质量和安全生产文明施工达到约定的验收标准。
负责因乙方管理不善或违章作业造成安全事故所产生的一切责任;负责因乙方责任造成工程质量不合格返工所产生的一切工料及机械费用。
因乙方原因造成工程质量差返工,返工后仍不合格,甲方有权终止本合同。
负责按约定工期完成,因乙方原因,超期罚款元/天;在施工过程中发现乙方作业人力或施工技术力量不够,甲方及时提出后,乙方在三天内未补充以致延误工期,甲方有权帮乙方另请工人施工,甲方帮乙方另请工人施工所产生的人工费在乙方的工程款中扣除。
乙方不得损坏甲方提供的机械、设备、机具等,不得损坏其他班组的机具及财物,损坏除按原价赔偿外并处以元/次的罚款;合理使用原材料,凡发生浪费材料情况,按浪费材料3倍价格罚款处理。
做好已完成部分工程的成品保护、安全防护设施和临时设施的保护工作。
因乙方原因造成损坏,乙方承担由此引起的一切经济责任。
不准私自使用他人的机械工具,每次罚款元/次;乙方须自行保管好自己的一切机械和工具,如发生遗失,责任自负。
第五条其他:
本协议一经订立,甲乙双方严格遵守执行,否则由违约方全部承担违约责任。
未尽事宜,双方可另订补充条款,与本合同具有同等法律效力及同等责任和义务。
甲乙双方发生争议时,应本着事实求是的原则协商解决,如协商不成,可向有关主管部门申诉或向东莞市人民法院起诉。
本协议一式二份,甲方执一份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起开始生效,工程款结算完毕后自动失效。
甲方:
代表:
乙代二○○九年月
方:
表:
日
篇五:
给水施工合同范本
城东A三区施工合同
发包方(简称甲方):
_______________
承包方(简称乙方):
_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《室外给水安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《南通市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《给水排水管道工程施工及验收规范》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
给水施工地点:
如皋区(县)_城东A三区。
1、承包方式:
管道施工为包清工形式,DN600球墨铸铁管和钢管为50元每米。
DN300以下含DN300球墨铸铁管和钢管均为25元每米。
2、PPR管道安装以每米15元计算。
3、衬塑钢管安装以每米15元计算,具体做法;外防腐采用环氧煤沥青防腐涂料,四油两布,即:
底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆。
4、阀门井DN1800按每口1200元计算,DN1600、DN1200、DN1400按每口900元计算。
承包方式:
包工包料方式其中包含(砖头、水泥、黄沙、钢筋等。
)浇底板和面板包括最后路面调整。
5、标志牌安装以每个10元计算。
(标志牌下方用钢筋焊十字用混凝土浇筑)。
6、大号阀箱安装以每个20元计算。
(调高用管材包含在安装费用内)。
7、管道安装包含挖土及回填土。
7、
8、所有管道安装均为全垫资。
其他所有材料由甲方提供,乙方必须提前3天申报辅材计划,所有耗材由乙方自理。
9、工程工期根据实际情况暂定于20XX年10月5日完工。
经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:
详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。
如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:
所有耗材和机械及配电箱等。
3、乙方对甲方采购的材料、用于本合同规定的给水施工,非经甲方同意,不得挪作他用。
如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行GB50013-20XX《室外给水设计规范》、GB50268-20XX《给排水管道工程施工及验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。
凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。
事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。
若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:
乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。
如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。
乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。
如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款付款方式列下表:
付款时间20XX年1月30日前付清所有工程款。
扣除5000元为工程质量保证金。
2、工程结算:
按实计算。
六、其它事项
1、甲方工作:
(1)乙方应在开工前一天,向甲方提供管理部门认可的施工图纸或做法说明_2___份,并向乙方进行现场交底。
向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
甲方派驻工地代表,负责合同履行。
按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由甲方负责的各