钻孔分包合同2.docx

钻孔分包合同2.docx

《钻孔分包合同2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钻孔分包合同2.docx（19页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

钻孔分包合同2

东莞市轨道交通R2线2309标

陈屋站～盾构吊出井盾构区间

孤石处理地质钻孔

分包合同

甲方：

广州三维建设工程劳务有限公司

乙方：

身份证号：

签订合同地点：

广东省东莞市厚街镇

签订合同日期：

2012年月日

甲方：

广州三维建设工程劳务有限公司（以下简称甲方）

乙方：

（以下简称乙方）身份证号：

　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的需要，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳务合作关系。

经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守。

　　一、分包工作内容

　　工程名称：

东莞市轨道交通R2线2309标盾构区间孤石处理工程

　　工程地点：

东莞市厚街镇

　　分包范围：

东莞市轨道交通R2线2309标盾构区间孤石处理钻孔工程（根据乙方施工能力、现场进度情况及甲方总体工期要求，甲方有权随时调整范围）。

　　提供分包劳务内容：

盾构区间孤石处理钻孔工程，包括但不限于以下内容：

施工准备、孤石定位钻孔、炮眼钻孔、清孔、抽水、下PVC管、钻孔质量效果检测、钻孔洞封堵（甲方提供封堵材料）、施工照明、围蔽（甲方提供围蔽材料）及必要的辅助工作、施工期间的防洪、施工道路养护、现场安全文明施工、现场泥浆渣土清理、小型机具按要求摆放整齐、缺陷修补等完成本项工作所需要的全部工作内容及必要的辅助工作。

二、分包工作期限

　开始工作日期：

2012年7月10日，结束工作日期：

2012年12月31日总日历工作天数为：

175天（暂定）。

三、质量标准

　工程质量：

采用地质钻机进行钻孔。

（1）钻孔直径

采用地质钻机钻孔，土层钻孔孔径、岩石钻孔孔径为110mm或90mm的孔径，下直径90mm或75mm的PVC套管。

（2）钻孔形式

为了便于施工和准确控制钻孔方向，采用垂直钻孔形式。

钻孔过程中用泥浆护孔，必要时下钢套筒。

成孔后下90mm的PVC套管护孔，套管底需安有堵头，爆破前孔口需遮盖，防止异物掉入堵塞炮孔。

三、钻孔质量要求标准：

1、乙方应按甲方规定的钻孔数据进行质量控制和检测。

2、主要项目检验标准：

乙方必须严格按业主和甲方要求的施工技术规范施工，确保工程质量达到合格，并对工程施工质量负责，由乙方处理后的盾构区间孤石爆破要确保提供准确的孤石岩面的各种相关数据，如因乙方原因未按甲方要求进行钻孔而造成甲方爆破处理后的盾构区间孤石碎块直径超过30cm，乙方负责承担全部返工费用和由此造成甲方的全部损失。

3、乙方钻孔回填应保证密实度及强度，且保证盾构机通过时，钻孔中无冒浆现象发生，否则乙方应承担全部返工费用和由此造成甲方的全部损失。

4、乙方必须严格按照甲方交底进行施工，其钻孔质量必须符合甲方要求及验收要求，如乙方爆破未按要求施工，对附近路面及附属结构、建筑物、行人、车辆等造成的损伤，由乙方承担全部责任及费用。

甲方有权责令乙方停工、返工。

其停工、返工所造成的经济损失由乙方自负，工程工期不能因停工、返工而拖延。

5、在施工过程中，甲方如发现乙方违反施工工艺操作程序和甲方质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患和质量问题，甲方有权对乙方采取经济处罚。

同时，不免除乙方自费整改的责任。

6、钻孔的直径和深度须严格按照甲方要求施工，钻孔垂直度要控制在5%的偏差范围内。

四、劳务报酬

　本工程的劳务报酬采用约定不同工作成果的计件单价，按确认的劳务作业量计算，本工程中孤石探测钻孔项目：

1、土层钻孔：

钻孔直径90mm和钻孔直径110mm每米均为30元；因每个孔存在混凝土路基每孔补10元；

2、岩层钻孔：

钻孔直径90mm的每米100元；

钻孔直径110mm的每米120元

3、本工程的劳务计价单价均为一次包死，不再调整。

上诉单价均为人民币结算

4、本工程单价包含施工水电费。

5、甲方提供的设备为：

无。

6、本工程单价包含同一围蔽施工区内10天以内的误工费、所有材料设备装卸运输费、小型临时设施费用、冬雨季及夜间施工措施费、因天气和技术原因产生的施工间歇费用、进出场费、设备调遣费、管理费、合理利润、配合试验检验费用、迎检费用、安全作业环境及措施费、文明施工及环境保护费、已完工程及设备保护费、相邻施工发生的施工配合和施工干扰费用、场地清理费、建筑垃圾处理和施工场地恢复费用、各种培训费用、保险费用、等完成该项工程合同所明示或暗示所有责任、义务和风险的费用。

7、本工程不包含税。

五、现场负责人

1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目现场负责人为，全权代表甲方履行本合同，负责审批乙方报送的劳务费结算资料等文件，签发相关指令等；

2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，全权代表乙方履行本合同，全面负责本合同执行中的有关技术、劳务作业进度、现场管理、质量检验、安全生产、合同结算及受领合同价款等方面工作；根据甲方要求，乙方委派上述各方面的具体管理人员《乙方现场管理人员名单》。

3、乙方现场管理人员必须是钻孔队人员，乙方现场管理人员必须持有乙方合同签订代表人签字的被授权委托书或任命书。

六、进度款支付

本工程的进度款支付比例为70%。

七、甲方的义务

1、负责审核乙方编制的实施性施工组织方案，质量、安全、进度保证措施，并提出改进意见。

2、负责对乙方承担工程项目（工序）工作内容在施工前进行技术交底、安全交底、施工图纸交底及交付有关资料。

3、为乙方施工提供场地及围蔽所需材料。

4、负责提供地下管线布置图等技术指导工作。

5、组织对施工进度、质量和安全进行管理、指导、监督、奖惩。

6、对乙方的管理人员、技术人员、班组劳务人员进行登记、造册。

7、负责核实乙方现场实际投入本工程项目（工序）的主要机械设备的规格、数量、进退场时间是否与合同相符，并提出改进意见。

8、负责对乙方完成劳务作业的质量、数量的签证。

9、负责乙方已完工程项目的验工计价工作。

10、协助乙方协调施工关系，费用由乙方负责。

八、乙方的义务

1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，并提供参加本项目施工的人员名册及劳动合同复印件，填写乙方从业人员登记表；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人、监理及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

2、根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前3天提交下月劳务作业计划，有阶段工期要求的提交阶段劳务作业计划，必要时按甲方要求提交旬、周劳务作业计划，经甲方批准后严格实施；

3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其自备工具、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

4、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，安装围档，清洗路面，清理施工场地内泥浆及渣土，并将泥浆渣土集中堆放至甲方陈屋车站内渣土仓，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作，保证所属职工按甲方要求统一着装，干净整齐，注意环保，相应费用由乙方承担；

5、按时提交报表、完整的原始技术经济及影像资料，配合甲方办理业主验工计价及交工验收工作；

6、做好劳务作业场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，并承担相应费用，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

7、乙方施工中如出现钻杆掉入钻孔等事故时，乙方负责处理取出钻孔，费用由乙方负责，如乙方处理不善，对甲造成影响，乙方负责赔偿甲方全部损失。

8、负责甲供物资、设备的卸车、倒运，并承担相应费用；妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，承担由于保管不善或不合理使用给甲方带来的损失；

9、乙方须服从甲方及甲方转发的发包人及工程师的指令；

10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序；

11、现场人员配备、机械设备、资金保障能力发生变动，以书面形式向甲方提出申请，经批准后才能实施。

乙方作业队长、技术管理人员暂时离开或更换应书面形式征求甲方同意，未经甲方同意，乙方作业队长、技术管理人员擅自离岗，应向甲方支付5000元/人.次的违约金；擅自更换应向甲方支付50000元/人.次的违约金；乙方作业队长、技术管理人员不胜任此项工作时根据甲方要求及时更换。

12、乙方提供特殊工种的执业资格证（如：

电工、焊工、钻机操作证等）

13、乙方负责施工范围内甲方施工主便道以外的便道和场地临设（围挡）的修建及维护，并承担相应费用。

由甲方提供给乙方使用的便道和其他临时设施，由乙方负责维护并承担相应费用。

14、乙方自行负责提供水电接口，将其接驳至施工场地内，并承担水电线路架设及相应配套设施的费用，如施工过程中乙方使用到甲方水电接口，乙方自行承担水电线路架设及相应配套设施的费用，每月水电费甲方按乙方实际用量及3.5元/吨和1元/度的单价在计量支付时扣除。

15、乙方在承包范围内的任何作业内容，由于乙方原因导致的任何源自业主、总包单位和监理工程师方面的罚款，由乙方全额承担，甲方可在任何一期验工计价支付款或履约担保金中扣除其金额。

16、乙方应对甲方的技术交底（含技术交底图纸）进行认真的审核与校对，当发生下列各项事实之一时，乙方应立即以书面形式报告给甲方现场管理人员进行确认。

得到明确认可后，方可进行施工。

由于乙方未对所承担工程项目（工序）的技术交底图纸、技术交底进行认真的审核和实地校对，施工过程中形成下列几个方面的错误，乙方应承担全部责任并承担返工费用。

九、安全劳务作业与检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行劳务作业，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于乙方安全措施不力、乙方人员操作不当等非甲方原因造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

2、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底，提出明确的安全生产要求，并进行监督检查；

3、甲方与乙方另行签订安全生产管理协议书，乙方必须按安全生产管理协议书要求做好安全生产工作。

十、安全防护与环境保护

1、乙方应严格按甲方要求布置好施工现场，做好卫生、消防、治安及环保等工作，教育施工人员遵纪守法、自觉遵守驻地乡规民约，确保现场施工人员及相邻居民正常工作生活关系融洽。

做好安全生产、文明施工，树立良好的施工单位形象。

施工现场应设置各种必要的告示、标牌，执行业主有关施工现场的规范化管理规定。

2、施工临时用电、用水、员工住房、料场硬化、小临设施的修建、工程项目（工序）承包范围内施工便道的修建、使用与维护由乙方自行解决，修建地点、规模、标准必须报甲方审批。

施工临时用地及占道施工范围由甲方按审批的施工组织设计方案计划用地数量办理征用事宜，计划内临时用地费用由甲方承担，计划外临时用地费用由乙方承担。

3、乙方在工程项目（工序）施工中发生的现有运输道路的维护保养和环境污染、自建便道的恢复等费用一律由甲方协调相关的使用单位（根据承包工程项目（工序）结算总价）分摊承担。

甲方协助办理使用手续后不再承担任何费用。

4、乙方应加强文物、环境保护、水土保持和文明施工意识。

加强对取土、弃土场和施工现场的整型、清理、恢复、绿化及管理工作。

在工程占地边线外可视范围内或在高速公路路边超越挖方界限取土前，应取得甲方的同意。

虽经甲方同意，但由于乙方取土、弃土等原因引起的与外界所有争议、索赔责任均由乙方承担。

5、乙方进出甲方工地车辆需自行清洗车身：

甲方提供水、电接口，水电及其他相关费用由乙方承担；乙方司机自觉清洗车身后离开现场，做到文明施工，防治扬尘和污染周边环境。

6、乙方在施工过程中必须保证所承包工程范围内的地下管线系统、路基边沟、甲方基坑、构造物等排水畅通，要确保交通顺畅，施工所用便道要经常维护，避免扬尘污染周围农田及其它物体，禁止乱倒碴土、垃圾等。

由于乙方施工原因造成的水毁、水淹路面、商铺、路基、基坑、构造物等和扬尘污染的一切费用由乙方承担。

7、乙方必须积极贯彻执行国家环境保护及职业健康方面的法律、法规，贯彻执行甲方制定的关于环保及职业健康方面的管理制度，加强环保和职业健康知识教育，提高环保和职业健康意识，积极配合甲方的环境和职业健康检查，并对检查中发现的问题及时整改。

8、原材料的选择和利用服从甲方统一管理，合理利用资源，采用先进生产工艺和设备，减少建筑垃圾和固体废物及其他有毒有害废物的产生，减少施工粉尘及扬尘。

9、乙方施工中，须及时妥善处理各类施工垃圾、生活垃圾、固体废物和其他有毒有害的危险物品，保持生态植被平衡，防止水土流失。

10、加强易燃易爆、有毒危险物品的管理，严格按照甲方的规定使用和存放危险物品，严格施工现场施爆安全管理，杜绝一切火灾和爆破作业安全事故。

11、加强乙方驻地食堂和环境卫生管理，保持食堂和环境清洁卫生，消除“四害”防止食物中毒，防止传染各种疾病。

12、由于乙方的原因，在职业健康和环境保护方面造成的损失，一切责任和经济损失均由乙方承担。

十一、事故处理

1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规和规章规定对事故进行报告处理。

2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

十二、商业保险

1、乙方除按劳动合同法的规定为其职工交纳各种社会保险外，还必须为其职工办理工伤保险，及为劳务作业场地内自有人员生命财产和劳务作业机械设备办理保险，支付保险费用，并将保险合同复印交甲方存档。

2、保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

并按保险合同约定，及时履行通知及提供相关证明资料的义务。

十三、材料、设备供应：

本工程中所涉及的所有与钻孔有关的材料及设备均有乙方自行供给，相关费用由乙方负责。

十四、劳务报酬的计量支付

1、甲方在现场管理等相关人员会同乙方现场验工计价,计量起止时间为上月20日至当月19日，验工计价资料报甲方审批后，作为计量支付的依据。

2、在收到业主的计量工程价款后，由甲方核实预留按相关合同条款及甲方有关文件规定的扣款后，根据资金情况支付乙方。

乙方收到资金后，应首先支付用于本工程的管理人员、技术人员、班组劳务人员的工资、租赁机械设备费用、机械设备维修费用、工程所用地方材料、辅助材料费等费用。

3、任何情况下（甲方原因除外）造成的返工返修的工程数量不予计价。

4、在验工计价过程中，如发现数量有明显错误时，甲方有权根据合同约定单价和实际情况进行纠正，并按纠正后的数据修正所有的计量支付。

5甲方只对乙方一个经甲方合同签订人确认的银行账号进行支付，必须由乙方合同签订人或委托人（必须有委托书）办理。

合同签订后10天内乙方应将开户行、银行账号报甲方财务部确认核备。

6、乙方计价款优先用于以下支付：

7、甲方代扣乙方劳务人员工资

8、乙方在当地发生的租赁机械设备费用、机械设备维修费用、物资采购费用等费用。

十五、劳务作业变更

1、劳务作业中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。

乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工作量；

　　（3）改变有关的劳务作业时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

2、因变更增加劳务作业量，按照约定的劳务单价增加劳务报酬，工期相应顺延；因变更减少劳务作业量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

3、劳务作业中乙方不得对原工程设计进行变更。

因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

4、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

5、因变更致使乙方产生的窝工停机费用包含在劳务价格里面，不另外增加费用。

十六、劳务作业验收

1、工程竣工时，乙方应按照甲方有关工程验收的规定准备竣工移交施工资料，并在进行初验的基础上，向甲方正式书面提出竣工移交报告，及时交回所有技术交底图纸及其他技术交底资料。

2、甲方在收到竣工移交报告7天内会同有关人员组织检查验收。

甲方的验收认可并不能免除乙方任何应付责任。

十七、劳务报酬最终支付

1、乙方工程项目（工序）全部完工、验收合格后进行一次性清理决算，作为工程的最终结算。

由甲方组织相关人员形成决算书后报甲方公司经济管理部审批后作为工程最终结算的依据。

甲方预留5%的工程缺陷责任保证金后，按合同有关条款及甲方相关文件处理决算和最终支付事宜；若乙方在完工后三个月内仍未向甲方书面提出办理竣工决算手续的要求，视为乙方已放弃办理决算权利。

2、乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

十八、违约责任

1、合同签订生效后双方应全面履行合同所有责任和义务，如未能全面履行合同条款视为违约，应按合同约定承担相应的违约责任。

2、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

（1）甲方不按时向乙方支付劳务报酬；但因建设单位、总包单位、设计单位原因或不可抗拒的自然灾害等一切非甲方原因导致甲方不能按时支付时，不属于甲方违约，乙方应有足够的资金垫付能力，确保维持工程正常施工。

（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

3、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

（1）业主对甲方的指令、规章制度对乙方具有同等的约束力。

乙方的任何违约行为，甲方可视其违约情况轻重对乙方进行处罚。

（2）因乙方原因导致合同无法继续履行时，甲方有权重新分配劳务工程任务或勒令乙方退场,还将收取乙方合同内未完工程总价20%的违约金，作为甲方赶工措施和重新组织队伍进场的经济损失赔偿。

（3）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元（%）的违约金；

　　（4）乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付100000.00元（%）的违约金；

　　（5）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金100000.00元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

　6、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

7、因建设单位、总包单位、设计单位、地方权力部门原因或不可抗拒的自然灾害、或征地拆迁工作等一切非甲方原因引起乙方人员、机具设备停工、窝工不属于甲方违约，费用已综合考虑在劳务分包价格之中。

8、因本项目为分块分阶段性施工，所以在同一围避内，若因甲方原因（不包括：

因建设单位、总包单位、设计单位、地方权力部门原因或不可抗拒的自然灾害、或征地拆迁工作等一切非甲方原因引起乙方人员、机具设备停工、窝工不属于甲方）造成乙方窝工连续性10天以上的，甲方按情况给予乙方施工工人每天补助工人生活费。

其它相关费用甲方不负责。

在一块围蔽施工区施工完毕后向另一块围蔽施工区转换时产生的误工甲方不负责。

十九、争议解决

　　1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方同意按

（1）方式处理争议（选择以下任一种方式）。

（1）向广州仲裁委员会申请仲裁。

（2）向广州市人民法院提起诉讼。

2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

（1）双方协议终止合同；

（2）单方违约导致合同确已无法履行，并符合本合同约定的解除条件，经书面通知对方；

　　（3）调解要求停止合同工作，且为双方接受；

　　（4）法院或仲裁机构裁定解除合同。

　　26、禁止转包或分包

　　乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或分包给他人。

否则，乙方依法承担违约、赔偿损失、有关行政部门罚款等责任。

　　27、不可抗力

　　27.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　27.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场管理人员，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

甲方现场管理人员认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。

不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方现场管理人员通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方现场管理人员通报一次受害情况。

不可抗力结束后12天内，乙方应向甲方现场管理人员提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

　　27.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

（1）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（2）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；

（3）停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在劳务作业场地的必要的管理人员及保卫人员,费用自理；

（4）因乙方迟延履行合同后发生不可抗力的，由乙方承担全部相应责任。

　　28、文物和地下障碍物

1、在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。

在业主批准的相关费用内解决，顺延合同工作时间。

如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方依法承担相应责任。

2、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。

所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。

由此发生的窝工、停机费用由乙方自负。

因乙方擅自处理或处理不当导致的一切损失，由乙方负责。

29、合同解除

1、甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

3、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任,甲方有权解除合同：

（1）连续两个月不能完成甲方下达的施工计划。

（2）多次违反施工操作规程，施工过程中存在严重的安全质量事故隐患，经甲方指出并限期整改而没有改正的。

（3）施工质量不能满足甲方质量计划要求或部分工序不符合甲方过程控制程序的要求，存在严重的质量事故隐患，经甲方指出并限期整改而没有改正。

（4）上场的人员、机械设备不能满足承包工程项目（工序）的需要，经甲方指出并限期改正而仍不能达到要求的标准。

（5）有未经甲方批准的任何分包、转包行为。

（6）采购质量不合格的材料，经甲方指出改正而仍不能达到标准。

（7）拖欠工资和外部应付款项，甲方责令限期支付而不能执行的。

（8）业主、总包单位、监理或甲方上级单位认为乙方不具备施工能力的。

6、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出劳务作业场地。

30、合同终止

　本合同双方履行完合同全部义务、工程结束验收合格、质保期（缺陷责任期）满且无质量问题后终止。

31、保密条款

双方对合同内容均负有保密义务，因一方泄密，给对方造成损失的，由泄密方赔偿对方经济损失。

32、合同份数

　　本合同一式两份，甲方执壹份，乙方壹份。

　33、合同生效

合同订立时间：

　2012　年　　月　　日

　　合同订立地点：

广东省东莞市厚街镇

　　本合同自双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（必须有书面委托书）后生效。

附：

表1本合同乙方关于工程款进度款支付的承诺书；

表2安全协议；

甲方：

（公章）