私人房屋建筑工程施工承包合同完整版.docx
《私人房屋建筑工程施工承包合同完整版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《私人房屋建筑工程施工承包合同完整版.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
私人房屋建筑工程施工承包合同完整版
私人房屋建筑工程施工承包合同
私人房屋建筑工程施工承包合同
甲方:
李景楠(以下称甲方)
乙方:
刘金平(以下称乙方)
经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅楼的有关事宜达成以下合同。
一、工作内容
1、一切按照罗军兵设计的李景楠住宅楼施工图施工。
(共15页)
2、经过甲乙双方协商,施工图再作修改补充:
⑴、屋面做防水,再不做瓦屋面。
四周出檐各60公分,屲硫璃瓦。
⑵、房屋正面墙砌瓷砖,尺寸、颜色甲方自选。
房屋背面墙和西面侧墙粉刷细拉毛并加麻刀灰变色,做分格条。
东面侧墙一层砌瓷砖,二层、三层粉刷细拉毛并加麻刀灰着色,做分格条。
⑶、水通
二、三层,规划并做好电路,电视线和网线路,天窗。
⑷、一层地面铺小红砖,水泥填缝,磨平,盘炕。
二层地面铺木地板。
三层地面铺防滑地板砖。
规格60×60cm。
颜色由甲方自选。
⑸、内墙粉刷后再抹麻刀灰二次,屋顶抹828顶子粉。
⑹、房屋基坑开挖清理,基础及墙身砌筑,混凝土浇筑。
各项工作内容满足规范和甲方要求。
一、工程价款和支付方式
1、工程价款:
总工程承包费共计230000元,大写贰拾三万元整。
2、该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。
3、工程价款按四次支付给乙方,第一次在开工前预付40%,第二次在三层封顶后付30%,第三次在完工验收合格后付25%。
第四次付款5%作为质量保证金,质量缺陷责任期为两年。
二、甲乙双方义务与权利
1、甲方负责现场指导、协调。
2、甲方监督乙方工程质量、安全、进度。
乙方服务甲方的管理。
3、工程质量:
乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。
4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。
如果在质量缺陷期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金。
两年缺陷期满无质量问题,将退还5%的保证金。
5、工程安全:
乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。
6、工程进度:
进度为三个月,下雨天除外。
2013年农历3月18日至6月18日竣工。
7、治安管理:
乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。
8、凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
三、其它
1、本合同一式两份,甲乙双方各一份,都具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字并盖手印后生效。
在工程竣工验收质量缺陷责任期工作完成,乙方对内外债务结清完毕后自行失效。
3、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:
身份证号:
日期:
乙方:
身份证号:
日期:
私人房屋建筑工程施工承包合同
甲方:
李景楠(以下称甲方)
乙方:
刘金平(以下称乙方)
经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅楼的有关事宜达成以下合同。
一、工作内容
1、一切按照罗军兵设计的李景楠住宅楼施工图施工。
(共15页)
2、经过甲乙双方协商,施工图再作修改补充:
⑴、屋面做防水,再不做瓦屋面。
四周出檐各60公分,屲硫璃瓦。
⑵、房屋正面墙砌瓷砖,尺寸、颜色甲方自选。
房屋背面墙和西面侧墙粉刷细拉毛并加麻刀灰变色,做分格条。
东面侧墙一层砌瓷砖,二层、三层粉刷细拉毛并加麻刀灰着色,做分格条。
⑶、水通
二、三层,规划并做好电路,电视线和网线路,天窗。
⑷、一层地面铺小红砖,水泥填缝,磨平,盘炕。
二层地面铺木地板。
三层地面铺防滑地板砖。
规格60×60cm。
颜色由甲方自选。
⑸、内墙粉刷后再抹麻刀灰二次,屋顶抹828顶子粉。
⑹、房屋基坑开挖清理,基础及墙身砌筑,混凝土浇筑。
各项工作内容满足规范和甲方要求。
一、工程价款和支付方式
1、工程价款:
总工程承包费共计230000元,大写贰拾三万元整。
2、该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。
3、工程价款按四次支付给乙方,第一次在开工前预付40%,第二次在三层封顶后付30%,第三次在完工验收合格后付25%。
第四次付款5%作为质量保证金,质量缺陷责任期为两年。
二、甲乙双方义务与权利
1、甲方负责现场指导、协调。
2、甲方监督乙方工程质量、安全、进度。
乙方服务甲方的管理。
3、工程质量:
乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。
4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。
如果在质量缺陷期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金。
两年缺陷期满无质量问题,将退还5%的保证金。
5、工程安全:
乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。
6、工程进度:
进度为三个月,下雨天除外。
2013年农历3月18日至6月18日竣工。
7、治安管理:
乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。
8、凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
三、其它
1、本合同一式两份,甲乙双方各一份,都具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字并盖手印后生效。
在工程竣工验收质量缺陷责任期工作完成,乙方对内外债务结清完毕后自行失效。
3、合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:
身份证号:
日期:
乙方:
身份证号:
日期:
房屋建筑施工承包合同
甲方:
(以下简称甲方)乙方:
(以下简称乙方)
甲方位于
,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围
乙方负责承建甲方房屋建设(楼层数量按最终实际修建为准),地面正负零以上开始计算;(包括地基建设、房屋整体结构、房顶屋面、钢筋制作、楼梯、木工、外墙脚手架,房屋内外粗装修等)房屋整体建设工程。
二、建设方式
一楼二楼为框架结构,二楼以上为砖混结构,包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积,
一、二层框架结构为230元/平方米,二层以上砖混结构为170元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑面积确定为准。
四、付款方式
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
五、权利和义务
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;非因市面紧缺材料因素造成材料不到位窝工情况,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方
原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费,乙方为安全责任人,负责该房屋建筑期间所有安全管理工作,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担,甲方不承担任何的责任和经济损失。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向当地劳动仲裁委员会及人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
身份证号:
身份证号:
年
月
日
房屋建筑工程施工承包合同
甲方:
身份证号:
(以下简称甲方)乙方:
身份证号:
(以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商,就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜,达成以下合同:
一、工作内容
房屋基坑开挖清理、基础及墙身砌筑、混凝土浇筑、等各项工作内容,并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式
1.工程价款:
。
2.该房屋建筑工程为包工包料承包方式,机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电、保险费、杂费等一切费用均由乙方自己负责。
3.工程结算以乙方施工进度进行计算,第一层完工后支付35%,第二层完工后支付35%,工程竣工以后支付25%,5%作为质量保证金。
质量缺陷责任期为两年。
三、材料与施工组织
1.砖:
。
2.砂:
由乙方自行在砂厂采购运至施工地点。
第1页共3页3.水泥:
由甲方统一采购,乙方在甲方仓库领取和运至施工地点,甲方按成本价在乙方工程款中扣除水泥款。
4.机械设备、工具、人员:
乙方自行组织机械设备、工具和施工人员,并保证满足甲方的工程进度要求。
5.组织协调:
乙方积极组织协调所需材料、车辆、人员和与项目部管理人员的配合。
四、甲乙双方义务与权利
1.甲方负责现场指导、协调。
2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度,乙方服务甲方的管理。
3.工程质量:
乙方严格按规范进行施工,如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求,甲方有权利制止继续施工,并责令其返工,直到符合要求为止。
4.乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责任期的维修保养工作。
如在质量缺陷责任期内,乙方不进行缺陷修复,甲方扣除质量保证金,两年缺陷期满无质量问题,将退还乙方5%的保证金。
5.工程安全:
乙方自行负责施工人员的安全,发生任何意外事故,均由乙方自行负责。
6.工程进度:
乙方根据甲方的进度要求,组织相应的人力、物力确保工
第2页共3页程进度。
7.治安管理:
乙方施工人员不得违反治安管理条例,不得打架斗殴,发生纠纷和矛盾积极与甲方联系,通过正当方式解决。
8.凡是与乙方相关的债权与债务均归乙方承担。
五、其它
1.本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,2.本合同经双方签字并盖手印后生效,在工程竣工验收及质量缺陷责任期工作完成,乙方对内、外债务结清完毕后自行失效。
3.合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
第3页共3页
私人房屋建筑施工承包合同
甲方:
乙方:
甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围
除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式
包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式
采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。
房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
二〇〇九年月日3
房屋建筑施工承包合同甲方:
乙方:
甲乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用原则签订房屋建筑施工承包合同。
一、甲方将座落在宿豫区方施工建设。
二、工程结构......
房屋建筑工程承包合同甲方:
乙方:
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。
一、工程......
房屋建筑施工承包合同甲方:
(房屋方)身份证号:
乙方:
(承包方)身份证号:
甲、乙双方通过充分了解和协商,本着公平、自愿、诚实、信用的原则,经双方同意,就下列房屋建筑施工承包事项,签订本......
建筑工程施工承包合同居民(以下简称甲方)委托(以下简称乙方)进行工程包工施工,为确保工程质量、安全生产、文明施工、经双方协商如下合同共同遵守。
甲方现有住宅楼壹幢叁层建......
建筑工程施工承包合同工程发包方:
(以下简称甲方)工程承包方:
(以下简称乙方)根据孝顺镇集镇总体规划和村庄整治规划设计的具体要求,决定工程项目。
经过公开招、投标,由经甲、乙......
房屋建筑工程施工承包合同建设单位(甲方):
________________________________工程安装承包单位(乙方):
_______________________身份证号码:
_________________________________......
房屋建筑工程劳务承包合同发包人(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议:
一、工程......
房屋建筑工程总承包合同篇一:
民用房屋建筑承包合同书(样本)民用房屋建筑承包合同书(样本)甲方:
乙方:
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条......
私人房屋建筑施工合同
私人房屋建筑施工合同范本
甲方(房主人):
乙方(承包人):
甲乙双方在平等自愿的原则上,根据有关法律法规,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的`民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况:
开工期为xxx年xx月xx日,竣工期为xxxx年xx月x日。
本工程为一层砖混结构,面积约125平方米,以实际建筑面积为准。
二、工承承包方式:
1、工程承包价格:
本工程为甲方包料,乙方包工,每平方米包工价为:
xxx元人民币,总包工价以实际面积为准。
2、承包方式:
工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
3、工程内容:
从基础以上开始,主体按图施工。
包括:
地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池;室内刮瓷、室内外石膏线条。
4、工程质量要求:
乙方必需按图纸要求施工,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,保证工程质量合格,如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止,造成的损失由乙方负责。
三.双方的责任:
1、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,要及时通知甲方,确实需要变更的,需双方协商一致。
2、安全问题由乙方负全责,发生任何安全事故,甲方不承担任何责任。
乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施。
四、付款方式:
从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元,一层封顶后再付10000元,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。
五、施工电费由乙负责。
五、未尽事宜由双方协商解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份,望甲、乙双方遵守执行,违约方负全部责任。
甲方签字(手印):
乙方签字(手印):
20xx年月日
房屋建筑施工合同书
关于房屋建筑施工合同书
发包人(全称):
____________________________
承包人(全称):
____________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
第二条质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
⒊装修工程为____________年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
⒎其他项目保修期限约定如下:
_______________________________________________
______________________________________________________________________________.
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的`项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
第四条保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第五条其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
___________________________________________
______________________________________________________________________________.
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
年月日年月日
房屋建筑施工合同
房屋建筑施工合同范本
甲方:
乙方:
第一条:
建筑地址:
白花镇第二市场。
该建筑共二间四层半(约600平方米),
该建筑为水泥混凝土半框架结构,一至三层为框空设计,每层设一个卫生间,一楼一条内隔墙,四层及上半层为住宅设计,卫生间共三个,具体施工认图纸设计为准。
第二条:
甲方提供水电及购买一切建筑材料到工地,乙方负责施工。
第三条:
乙方提供模板,顶棍及一切施工工具及器械。
第四条:
楼房基础的挖土回填由甲方负责,其余建筑施工由乙方负责,乙方具体负责如下内容:
1、四层楼房主体的建造及装修,化粪池、排水、下水道和排污管道的安装。
2、楼梯走道墙体贴1.2米高瓷砖,楼梯梯级贴梯级瓷砖。
3、一至三层框空,地面贴地板砖,贴地脚线,其余内墙体及楼底面普通装修,(即校水沙白灰墙),卫生间地面贴瓷砖,墙体贴1.2米高瓷砖。
4、四层住宅:
大厅、房间、厨房、饭厅、阳台贴地板砖,贴地脚线,厨房、卫生间、饭厅贴墙体贴瓷砖到顶,其余墙体及楼面为粗底。
(即水泥沙浆排荡)。
5、上半层:
房间贴地板砖、贴地脚线、卫生间地面贴瓷砖,墙体贴1.2米高瓷砖,其余墙体为普通装修。
(即校水泥白灰墙)。
6、顶层外飘0.2米,护拦高1米,护拦内墙及楼面装修水泥沙浆及水泥油滑面。
第五条:
建造三级化粪池二个(2.5米1.2米1.2米),外墙三面贴马赛克(包括上半层外墙)。
另一面共墙装修水泥沙浆批荡及用水泥油滑面,滴水外门窗上方要求混凝土预制板及外飘0.08米。
第六条:
结算方式:
合适的时间组织初验,检验合格后十天内付清余下尾数工程款。
(注:
如乙方施工中途退出,余下40%工程款不能结算,无异议)。
第七条:
乙方保证房屋质量符合建筑质量另要求,如出现技术质量问题导致需要返工,返工材料及工人工钱全部由乙方负责。
第八条:
乙方有责任保管好甲方的.建筑材料,保证施工过程中不学杂费材料,如发现浪费材料现象,按所浪费材料价值的双倍赔偿给甲方。
第九条:
乙方保证施工安全,在开工前对施工人员做安全技术交底,务必做到每施工员都清楚安全问题,并要求所有施工人员签名确认,施工过程必须佩戴安全帽,外墙搭架需用安全网,在全程施工过程中,如有发生一切工作意外,由乙方负责一切责任,与甲方无关。
第十条:
工期要求:
由开工日起,乙方保证8个月内完成全部建筑工程,开工日期为甲方书面通知乙方施工的日期为准,施工日期为甲方初验合格的日期。
第十一条:
初验合格后,乙方提供工艺质量免费保修一年的服务。
第十二条:
如有一方违反合同,违反方罚款伍仟元正。
本合同一式两份,共有十二条条例,甲、乙双方各执一份,签字后共同生效。
注:
甲方为发包方,乙方为承包方。
甲方因屋内设计修改,甲、乙双方共同商量同意。
甲方(公章):
_________乙方(公章):
_________
法定代表人(签字):
_________法定代表人(签字):
_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:
乙方:
甲方在xx市xx镇金竺村建房屋一栋,建筑层数两层,由乙方承包施工。
双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意特制定本合同,希望双方严格执行,共同遵守。
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:
红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。
甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、墙面贴瓷砖、顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写:
元,建筑面积按三层计算,斜屋面面积不计。
施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,付款