建设工程水库施工合同.docx

1、建设工程水库施工合同建设工程水库施工合同建设工程水库施工合同发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平 等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一 致，订立本合同。1、工程概况1.1项目名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4资金来源： 2.1承包范围： 2.2承包人式： 3、 合同工期:3.1开工日期： 3.2竣工日期： 3.3合同工期总日历天数 天4、 质量标准工程质量标准符合国家或行业的质量检验标准及验收规范， 同时 满足设计要求。5、合同价款5. 1合同价款： 万元（人民币），丫： 元;6、 合同文件6.1合同文件

2、应能相互解释、互为说明，除另有约定外，组成本 合同的文件及优先解释顺序如下：6.1.1本合同；6.1.2中标通知书；6.1.3招标文件；6.1.4投标书及其附件；6.1.5标准、规范及有关技术文件；6.1.6图纸；6.1.7工程报价单或预算书。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组 成部分。6.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常 进行的情况下，由发包人承包人协商解决；协商不成按本合同有关争 议的约定处理。6.3本合同文件适用国家的法律、行政法规以及国家和行业的质 量检验标准及验收规范。6.4发包人应向承包人提供必要的图纸；承包人未经发包人同意， 不得将本工程

3、图纸转给第三人。7、 双方一般权利和义务7.1一般规定7.1.1承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。7.1.2发包人向承包人承诺按照合同约定支付工程价款及其他应当支付的款项。7.2业主代表721本工程不实行社会监理，发包人派驻施工场地履行合同的代 表称业主代表，其姓名、职务、职权由发包人在合同内写明，总监及 监理人员另行通知。7.2.2业主代表：姓名： 职务： 职权：代表发包人履行本合同规定的权利和义务。7.2.3业主代表可委派行使合同约定的自己的职权代表称工程师， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通 知承包人。工程师在

4、授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件， 与业主代表发出的函件具有同等效力。承包人对工程师向其发出的任何书 面形式的函件有疑问时，可将此函件提交业主代表，工程师发出指令 有失误时，业主代表应进行纠正。7.2.4业主代表应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批 准并履行约定的其他义务。由于业主代表未能按合同约定履行义务造 成工期延误，顺延延误的工期。如需更换业主代表，发包人应至少提前 7天以书面形式通知承 包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。725除业主代表或工程师外，发包人派驻工地的其他人员无权 向承包人发出任何指令。7.3项目经理7.3.1项目经理的姓名、职权在

5、合同内写明。姓名： 职权：代表承包人履行本合同规定的权利和义务732承包人依据合同发出的通知，由项目经理签字后以书面形 式送交业主代表，业主代表在回执上签认后生效。733发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。7.4发包人工作7.4.1发包人应完成以下工作：741.1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工 场地具备施工条件；7.4.1.2将施工所需水、电接至施工场地，保证施工期间可用；7.4.1.3开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需 要；7.4.1.4必要时向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；7.4.1.5办理施工许

6、可及其他施工所需证件、 批件和临时用地、停 水、停电、中断交通等的申批手续（证明承包人自身资质的证件除外）；7.4.1.6确定水准点与坐标控制点， 以书面形式交给承包人并进行 现场交验；7.4.1.7组织承包人进行图纸会审和设计交底；7.4.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物 （包括文物保护建筑） 、古树名木的保护工作；7.4.1.9发包人应做的其他工作。7.4.2发包人未能履行 7.4.1款各项义务， 导致工期延误或给承包 人造成损失的，发包人负责赔偿，顺延延误的工期。7.5 承包人工作7.5.1 承包人应完成以下工作：7.5.1.1在其允许的范围内，认真完成发包人临时

7、指派的零星工 作，发包人承担必要的费用；7.5.1.2按合同约定的数量和要求， 向发包人提供施工场地办公和 生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；7.5.1.3已竣工工程未交付发包人之前承包人负责保护，保护期间 发生损坏，承包人自费予以修复；7.5.1.4按合同约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、 构筑物 （包括文物保护建筑） 、古树名木的保护工作；7.5.1.5保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定， 交工前 清理现场达到发包人的要求， 并承担因自身原因违反有关规定造成的 损失和罚款；7.5.1.6承包人应做的其他工作7.5.2承包人未能履行 7.5.1款各项义务，造成发包人损失

8、的，承 包人负责赔偿，工期不予顺延。8、施工组织设计和工期8.1承包人提供施工组织设计 （或施工方案） 和进度计划的时间： 开工前至少 7 天。发包人确认的时间：开工前至少 2 天。8.2承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工，接受发包人 对进度的检查、 监督。工程实际进度与计划进度不符时， 承包人应按 发包人的要求提出改进措施， 经发包人确认后执行。 因承包人的原因 导致实际进度与计划进度不符， 承包人无权就改进措施提出追加工程 价款。8.3承包人应当按照合同约定的日期开工，承包人不能按时开工， 应当不迟于约定的开工日期前 7 日，以书面形式向发包人提出延期开 工的理由和要求。发包人不同意

9、延期或承包人未在规定时间提出延期 开工要求，工期不予顺延。8.4 因发包人原因不能按照合同约定的日期开工， 发包人应以书面 形式通知承包人，推迟开工日期并相应顺延工期。8.5发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包 人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。因发包 人原因造成停工的， 由发包人承担承包人由此造成的损失， 相应顺延 工期；因承包人原因造成停工的， 由承包人承担发生的费用， 工期不 予顺延。8.6因以下原因造成工期延误， 经发包人确认， 工期可相应顺延：（1）发包人未能按合同的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工

10、不 能正常进行；（3）设计变更和工程量增加；（4）在施工中发现影响施工的文物或地下障碍物；（5）因发包人原因导致进度款严重拖欠；（6）不可抗力。8.7承包人必须按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工 期竣工；否则，承包人承担违约责任。9、工程质量与安全施工9.1工程质量应当达到合同约定的质量标准，以国家或行业的质 量检验标准为评定依据。因承包人原因工程质量达不到约定的标准， 承包人承担违约责任。9.2双方对工程质量有争议，由法定的工程质量检测机构鉴定， 所需费用及因此造成的损失， 由责任方承担； 双方均有责任， 由双方 根据其责任大小分别承担。9.3承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求

11、以及发包人依 据合同发出的指令施工， 随时接受发包人的检查， 为检查提供便利条 件。9.4工程质量达不到约定标准的部分，发包人有权要求拆除和重 新施工， 直到符合约定标准。 因承包人原因达不到约定标准， 由承包 人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。9.5因发包人指令失误或其他非承包人原因发生的追加工程价 款，由发包人承担。9.6分部分项工程具备隐蔽条件或分部分项完工后，承包人进行 自检后书面通知发包人验收。 验收合格，发包人在验收记录上签字后， 承包人可进行隐蔽和继续施工； 验收不合格， 承包人在发包人限定的 时间内修改后重新验收。9.7无论发包人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重

12、新 检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔， 并在检验后重新覆盖或修 复。检验合格，发包人承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期； 检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 .9.8承包人应对其现场工作人员进行安全教育，并对他们的安全 负责；承包人应严格按工程建设安全生产有关管理规定组织施工， 采 取必要的安全防护措施。 由于承包人安全措施不力造成事故的， 事故 责任和因此发生的费用，由承包人承担。9.10 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。 因发包 人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。9.11 发生安全事故，发包人承包人应按政府有关部门要求处理， 由事

13、故责任方承担发生的费用。发包人承包人对事故责任有争议时， 应按政府有关部门的认定处理。10、合同价款与支付10.1本合同采用可调价合同，并由发包人承包人在合同内约定。10.2发包人向承包人预付工程款的时间应不迟于约定的开工后 7 日内，占合同价款的 10% 。10.3分项工程验收合格后，承包人应及时向发包人提交已完工程 量的报告。发包人接到报告后 7 天内按合同和设计图纸核实已完工程 量，并在计量前 24 小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并 派人参加；承包人收到通知后不参加计量， 计量结果有效， 作为工程 价款支付的依据。 发包人收到承包人报告后 7 天内未进行计量， 从第 8 天起，

14、承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支 付的依据。10.4工程竣工验收前按形象进度分两次支付 85%的合同价款 （工 程进度款）：土方完成后支付合同价款 60% ，防水薄膜完成支付合同价款 25%。竣工验收合 格后，再支付 15%的合同价款，竣工结算时按照多退少补的原则 对工程价款进行清算；10.5在确认计量结果后发包人应按约定向承包人支付工程进度 款；发包人承包人约定支付工程进度款时先行扣回预付款， 与工程进 度款同期结算10.6发包人不按合同约定支付工程进度款， 双方又未达成延期付 款协议，导致施工无法进行， 承包人可停止施工并由发包人承担违约 责任。11、建筑材料供应11.

15、1本合同实行承包人供应建筑材料，承包人应根据双方确认施工组织设计和进度计划供应建筑材料， 对其质量负责， 并提供产品合 格证明，。11.2承包人负责采购的建筑材料， 应按照合同约定及设计要求采 购，提供产品合格证明并对建筑材料质量负责。 承包人在建筑材料到 施工现场前 24 小时通知发包人验收。验收不合格的由承包人运出施 工现场。11.3承包人采购的建筑材料与设计标准要求不符时， 承包人应按 发包人要求的时间运出施工场地， 重新采购符合要求的产品， 承担由 此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。11.4承包人采购的建筑材料在使用前， 承包人应按发包人的要求 进行检验，不合格的不得使用，检验费用

16、由承包人承担。11.5发包人发现承包人采购并使用不符合设计标准要求的建筑材 料时，应要求承包人负责修复、 拆除或重新采购， 由承包人承担发生 的费用，由此延误的工期不予顺延。12、工程变更12.1施工中发包人需对原工程设计进行变更， 应提前向承包人发 出变更通知并提供变更的相应图纸或说明。 承包人按照发包人发出的 变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：12.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； 12.1.2增减合同中约定的工程量；12.1.3改变有关工程的施工时间和顺序；12.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承 担，延误的

17、工期相应顺延。12.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。 因承包人擅自变 更设计发生的费用和由此导致发包人的损失， 由承包人承担， 延误的 工期不予顺延。12.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施 工组织设计的更改及对材料的换用， 须经发包人同意。 未经同意擅自 更改或换用时， 承包人承担由此发生的费用， 并赔偿发包人的有关损 失，延误的工期不予顺延。12.4合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质 性变更，由双方协商解决。12.5承包人在工程变更确定后 14 天内，提出变更工程价款的报 告，经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：12.5.1合同

18、中已有适用于变更工程的价格， 按合同已有的价格变 更合同价款；12.5.2合同中只有类似于变更工程的价格， 可以参照类似价格变 更合同价款；12.5.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出 适当的变更价格，经发包人确认后执行。12.6承包人在双方确定变更后 14 天内不向发包人提出变更工程 价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。12.7发包人不同意承包人提出的变更价款， 按本合同关于争议的约定处理13、竣工验收与结算13.1工程具备竣工验收条件， 承包人应按国家工程竣工验收有关 规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。13.2发包人收到竣工验收报告后应及时组织验收，

19、并在验收后14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自 身原因造成修改的费用。13.3工程竣工验收通过， 承包人送交竣工验收报告的日期为实际 竣工日期。 工程按发包人要求修改后通过竣工验收的， 实际竣工日期 为承包人修改后提请发包人验收的日期。13.4发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从 第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。13.5因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工 的，双方另行签订甩项竣工协议， 明确双方责任和合同价款的支付方 法。13.6工程未经竣工验收或竣工验收未通过的， 发包人要求使用的 应征得承包人同意， 由此发生的质量问

20、题及其他问题， 由发包人承担 责任。13.7工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人 递交竣工结算报告及完整的结算资料， 双方按照约定进行工程竣工结 算。13.8发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见13.9工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向 发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料， 造成工程竣工结算不能 正常进行， 发包人要求交付工程的， 承包人应当交付； 发包人不要求 交付工程的，承包人承担保管责任。13.10发包人承包人对竣工结算价款有争议时， 按本合同 14.6 款 关于争议的约定处理。13.

21、11承包人应按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规 定，对交付发包人使用的工程承担质量保修责任， 并与发包人签订质 量保修书，作为本合同附件。14、违约、索赔和争议14.1发包人不按合同约定支付工程款 （进度款），双方又未达成延 期付款协议， 导致施工无法进行， 承包人可停止施工， 由发包人向承 包人支付 1000 元天的窝工费，顺延相应工期。工程竣工验收合格， 发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料 后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款， 从第 29 天起向承包 人支付拖欠工程价款 10年利息。14.2因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或发包人同意顺 延的工期竣工的，承包人

22、向发包人支付 1000 元天的误期费。工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家 或行业的质量检验评定标准为依据。 因承包人原因工程质量达不到约 定的质量标准，承包人承担不合格工程造价 10% 的违约金并返工合 格，工期不予顺延。14.3一方违约后，另一方要求违给方继续履行合同时，违约方承 担上述违约责任后仍应继续履行合同。14.4当一方向另一方提出索赔时， 要有正当索赔理由， 且有索赔 事件发生时的有效证据。14.5发包人承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生 错误，给对方造成经济损失，对方可向责任方提出索赔。14.6发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解；当事人不

23、愿和解或者和解不成的，可以向人民法院起诉。14.7发生争议后，双方都应继续履行合同、 保持施工连续、 保护 好已完工程，以下情况除外： （1）单方违约导致合同确已无法履行， 双方协议停止施工；（2）法院要求停止施工。15、其他15.1禁止转包工程；非经发包人书面同意承包人不得分包工程。15.2因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延 履行方的相应责任。15.3发包人承担施工场内的自有人员、 运至施工场地内用于工程 的材料和待安装设备的保险责任。15.4承包人承担施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备的 保险责任。15.5有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：15.5.1因不可抗力致使合同无法履行；15.5.2因一方违约致使合同无法履行。15.6合同解除，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的 损失；并不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。15.7除保修责任外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算 价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。15.8本合同一式四份，具有同等效力，发包人三份承包人一份，15.9合同生效合同订立时间： 本合同双方约定：发包方承包人共同签字盖章后生效。发包人： 住所： 法定（或委托）代表人: 电话：开户银行：账号：邮政编码：承包人： 住所： 法定（或委托）代表人: 电话：开户银行：账号：邮政编码：