合同范本之电力外线施工合同.docx
《合同范本之电力外线施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同范本之电力外线施工合同.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
合同范本之电力外线施工合同
电力外线施工合同
【篇一：
电力工程总包外线流程】
电力工程总包外线流程
大家好，今天在这里和大家分享一下我操作总包的一点心得体会。
我们为什么要做总包，对于我们来说，是因为总包的利润很大，拿我去年的总包来说，单单设备的系数就在2个点左右，如果单纯的做设备很难把系数做高，而对于客户来说交给我们做他能省时、省钱、省心、省力。
为什么这么说呢？
因为供电项目的报装受理及安装施工直到送电是一个很复杂的过程，由于行业垄断等各种原因，用户在与供电部门联系过程中，手续复杂，部门多，需要消耗大量精力，如果客户选择电力工程总包，这些工作就由承包单位来完成，对用户而言就省心和省力。
省时主要是因为我们熟悉整个流程的每个环节，并且有专人在供电公司协调这个事情，并且随叫随到，在每一个环节都尽量缩短时间，提高供电公司人员的办事效率。
省钱可以通过优化方案，配电设备自己生产节省成本。
这是谈总包对于我们和客户的好处，再来说说总包流程。
总包里面有红线以内和红线以外的划分，红线以内指的是厂区配电房内部的设备安装和调试，我想对于设备在座的同事比我更有经验，在这里我也就不班门弄斧了，今天我主要讲一下红线以外的操作。
红线以外也就是我们常说的外线部分，外线部分可以说是直接关系着我们操作总包的风险，里面有很多可变因素，稍有变动外线的价格可能就会相差很大，所以我们首先要掌握外线的流程，办理用电业
务的流程是：
营业受理——供电方案答复——外线工程设计——客户付费——工程施工——客户内部图纸审核——客户竣工报验——竣工验收——装表接电。
第一步：
征询，这个征询是申请新装用电超过800kva及以上的客户才需要走的程序，如果是800kva以下的可以跳过这个环节，直接进行正式工询申请。
（还有就是100kva以下的是在镇属供电所办理供电安装手续，100kva至150kva到区属供电公司办理，150kva以上的到各区属大客户中心办理）征询的意思就是说通过我们向供电局提供一些报装材料，工询部会根据我们提供的材料到现场查勘来初步的设计出我们电源点的取点，这个征询需要的时间是一个月，如果我们不满意，认为他没有采取就近原则，我们可以要求他重新设计。
因为方案阶段是大包执行流程中最为关键的环节。
在报装容量较大或项目周边供电电源较为复杂的情况下，一个供电方案的合理与否，可以直接决定这个项目的盈利与否和利润高低。
那么我们需要向供电局提供的材料有：
书面征询报告、项目委托书、上级部门项目批准文件、建设工程规划许可证、用电单位的营业执照副本、厂区总平面蓝图以及地形图，其中书面征询报告包括用电容量（1250kva以上和以下是有很大区别的，不管是电缆的大小还是电源点的选择，这个我后面会详细的说明）、几路供电（是一路进线还是两路进线，一路进线的话供电方面没有保障，如果供电局停电检修那整个厂区就都停止运行了；而两路供电有两种情况1，是一路主供一路备供，为确保用电质量，对申请新装及增加用电容量两路及以上多回路供电用
第二步：
工询，也就是正式的申请新装用电，这个主要是确认征询时电源点的取点以及外线的走向，走法，是电缆沟，还是穿管、直埋、或者架空（从价高到价低，电缆沟最贵，架空线最便宜，当然现在大部分的工业园区是要求电缆必须走地下的），除了需要再次提供征询时所提供的材料外，还需要提供正式用电征询的复函供电方案通知单、单位客户用电申请表、用电设备统计表、公安门牌号批复、房屋土地权属调查报告书、地下管线图和配电间平面布置蓝图（这个蓝图是需要得到当地供电公司认可的设计院设计的才可以通过审图的）
第三步：
外线工程设计，这个是根据前面工询提供的送电方案设计出所产生的费用，这个费用里面关键的还是电源点的取点，再就是电缆的长度和大小，就节约成本而言，以我去年的1250kva的总包为例：
供电公司出的设计方案是要求用240的电缆，但是根据我们自己的测算只需要90的电缆就够用了，为了保证它的安全我们折中要
求使用120的电缆，光这一点就为我们节省了7万元，再就是电源点，配电房容量在1250kva及以下的可以从环网柜进线，一个环网柜的费用在20万左右，如果自己做的话成本太高，而且产权归电业，所以这就要求我们自己要尽可能的在厂区附近寻找其他厂家做好的环网柜或者是低压开闭所，然后去供电公司查询里面有没有空位，如果有就可以直接申请使用而不需要付占位费，配电房容量超出1250kva的就要从开闭所走专线，开闭所的一个间隔的使用费是在25万左右，所以如果客户的配电房容量是在1250kva——2500kva之间的，我建议采取两路进线，这样就不必走开闭所，可以降低成本，当然，我指的是开闭所的距离过长，如果开闭所就在厂区附近的话除外。
第四步：
和供电公司签订电力工程建设合同，付费。
第五步：
外线安装，申请领取和安装计量装置，送电，交付使用。
第四和第五步我们的工作方向主要是缩短安装，送电的施工周期，使其尽快的为我们的客户送电。
今天就先讲到这里，希望能够对大家在操作总包上有所帮助，谢谢！
【篇二：
电力工程施工合同书】
电力工程购买材料施工合同书
工程名称：
建设单位：
施工单位：
2014年8月20日
低压配电工程施工合同
甲方（发包方）：
xx第三小学
乙方（承包方）：
xxxx水电实业有限公司
受甲方委托，乙方承担上饶县第三小学低压配电工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和上饶电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。
一、工程概况：
1、工程名称：
xx第三小学低压配电工程。
2、工程地点：
xx第三小学。
3、工程内容:
以现场查勘设计并报信州区供电局审核的图纸为准。
即从10kv线路t接到上饶县第三小学新大楼分支箱。
二、工程的承包及付款方式
1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。
包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。
全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。
2、工程造价：
经双方协商，工程造价为人民币陆万伍仟元整（￥65000元），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议在工程完工后，于
2014年9月30日前一次性xx
三、工期
1、开工时间：
2014年8月22日。
2、完工时间：
2014年8月25日
四、工程质量及安全
1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。
2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和江西省电力公司及信州区供电局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。
五、双方责任
甲方责任：
1、按本协议的要求支付此项工程款。
2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。
3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。
4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由施工单位自行办理。
5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。
乙方责任；
1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。
2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。
3、施工期间，乙方应安全施工，防止安全事故的发生，如因乙方责任发生的安全事故，其责任费用由乙方承担。
4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。
如因乙方原因造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。
六、其他约定
1、如因乙方原因使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不可抗力原因导致工期顺延，则乙方不承担延期责任。
2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应承担违约责任。
乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方承担相应责任。
3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷承担全部责任。
4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。
5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
6、双方发生争议后，除出现下列情况的，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已完工程：
a：
合同确无法履行；b：
双方协议停止施工；c：
法院要求停止施工。
7、本合同附件具有同等法律效力。
8、本合同经双方签字盖章生效，一式两份，甲乙双方各一份。
xx第三小学（xx）：
xxxx水电实业有限公司（xx）：
签定日期：
2014年8月20日
【篇三：
电力工程施工委托合同书】
电力工程施工委托合同书
制单日期：
签订地点：
发包方：
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙方）
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
承包形式：
（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线
工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）第二条工程总价合同总价为（rmb）：
元整含税（大写壹佰万元整）。
第三条付款方式
1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款（人民币）40%40,00元整,（大写肆拾万元整）；
2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,00元整（大写伍拾万元整）
3、工程验收通电合格后7天内付款10%（人民币）10,00元整（大写拾整）
4、双方xx后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。
（详细内容见合同附件）
2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量（以供电局审批为依据），双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付；
3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电；
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助
5、向乙方提供配电房土建（包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等）。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成；
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电；
3、协助甲方向供电局申请10kv外线施工的手续；
4、自柜体到厂日起履行保固条款；
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电（要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工），如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；
第九条解约
1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；
2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条
保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。
第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。
未尽
事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方（xx）：
乙方（xx）：
法定代表人（签章）：
法定代表人（签章）：
委托代理人（签章）：
委托代理人（签章）：
单位地址：
单位地址：
账号：
账号：
电话：
电话：
传真：
传真：
合同签订时间：
合同签订时间：
费用计算表
建设单位：
昆山莎美娜制衣有限公司
其他项目费用
措施项目费用
编制说明
一、工程概况见设计说明及施工图，工程量以旖i为依据；二、工程规划内容：
本工程一期用电容量为630kva。
三、工程设备品牌选用：
1、高低压柜选用苏州电气成套设备有限公司
2、高压真空断路器选用宝临
3、高压综合保护选用无锡斯达
4、低压开关选用常熟
5、变压器选用常州恐龙油式变压器
6、电缆选用无锡神光
7、交直流屏选用思其四、工程报价包含内容
1、本工程有高低压开关柜（kyn28-12高压柜台7台、hxgn-12负荷柜4台、ggd固定式柜5台）、变压器1台等相关
2、设备的运输、现场安装及实验调试
3、昆山供电公司所需要的费用在内
4、协助客户向供电局申请10kv外线施工手续
5、主动完成送电的相关手续直至工程送电完成
6、设备的保固及完整的售后服务五、工程报价不包含内容
1、配电所土建照明工程费用
2、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、电缆保护管、电缆井安装工程费用3，低压出线工程材料费及施工费4，高压外线进线工程材料费及施工费5，高压进出线电缆
六、交货期限：
合同生效后配合土建完工90个工作日交货。
七、本工程总造价：
元
升级会员 