工程建设监理标准合同.docx
《工程建设监理标准合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设监理标准合同.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
工程建设监理标准合同
工程建设监理合同
业主（甲方）：
监理单位（乙方）：
（以下简称“业主”）与（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。
业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本合同”）概况如下：
工程名称：
工程地点：
工程规模：
，建筑面积为m2。
总投资：
暂定元（大写：
）
监理范围：
红线范围以内的建筑及装饰装修、水电、安装工程施工阶段监理。
本合同中的措词和用语与所属合同条件及有关附件同义。
下列文件均为本合同的组成部分：
监理委托函：
工程建设监理合同标准条件：
工程建设监理合同专用条件：
在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
监理单位同意，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
业主同意按照如下及相关条款注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。
1.监理单位酬金计算：
以单位工程竣工建筑面积为计算基础，按人民币元/㎡为监理单位酬金固定综合单价，计算监理单位酬金，即：
监理单位酬金=竣工建筑面积×固定综合单价。
各单位工程的监理费如下：
序号
单位工程
建筑面积
（㎡）
监理单位酬金取费标准
（元人民币/㎡）
小计
（元人民币）
1
2
3
合计
2.监理单位酬金支付：
合同经双方签订后，业主于天内向监理单位支付至合同暂定金额的30%；
工程形象进度完成至±0.00时，业主于天内向监理单位支付至合同暂定金额的%；
工程形象进度完成至主体结构封顶时，业主于天内向监理单位支付至合同暂定金额的%；
工程竣工移交业主后，双方于天内办妥竣工资料移交及结算手续，业主于交楼后个月内向监理单位付清余款。
监理单位每次收取监理单位酬金时，须同时向业主提供单位工程所在地有效等额发票；否则业主可顺延支付且扣除相应税金支付。
合同暂定金额（即监理单位暂定酬金）：
人民币元（大写：
）
本合同的监理业务总工期（日历总天数）天，即自年月日开始实施，至年月日完成。
本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。
副本两份，各执一份。
业主：
（签章）监理单位：
（签章）
法定代表人：
（签章）法定代表人：
（签章）
或授权委托人：
（签章）或授权委托人：
（签章）
地址：
地址：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮编：
邮编：
电话：
电话：
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规
下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。
（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。
（2）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。
（8）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
工程建设监理合同适用的法规及监理依据
工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。
当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。
监理单位的义务
向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作，帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。
监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。
在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。
在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务
业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。
业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。
业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。
业主应当授权一名熟悉本工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。
更换常驻代表，要提前通知监理单位。
业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。
业主应为监理机构提供如下协助：
获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
提供与工程有关的协作单位、配合单位的名录。
业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。
如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
监理单位的权利
业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：
选择工程设计单位和施工总承包单位的建议权；
选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权；
工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向业主的建议权；
工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得业主的同意；
工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。
工程建设有关的协作单位有组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告；
报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；
工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。
承建商取得监理机构复工令后才能复工。
发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。
工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签定权；
在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程的复核确认权与否定权。
未经监理机构签字确认，业主不支付工程款。
监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。
如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。
在紧急情况下未能事先报告业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。
在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。
在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。
当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。
当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。
业主的权利
业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权；
业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；
监理单位调换总监理工程师须经业主同意；
业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告；
业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。
监理单位的责任
监理单位的责任期限即监理合同有效期。
在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。
监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。
如果因监理单位过失而造成了经济损失，应当向业主进行赔偿。
累计赔偿总额不应超过监理酬金总数（除去税金）。
监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。
因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。
监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。
业主的责任
业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。
业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
本合同自签订之日起生效。
由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。
以致增加的工作量,视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。
在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主，共同协商监理业务完成时间的延长事宜。
当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。
业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。
当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。
若业主发出通知后21天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。
监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第32条或第33条已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。
如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外的工作，有权得到额外的时间和酬金。
合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理酬金
正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。
如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。
利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。
支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理单位发出异议的通知，但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。
其他
委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，经业主同意其所需费用随时向业主实报实销。
监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围外，其费用由业主承担。
监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主给予适当的物质奖励。
未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。
除业主书面同意外，监理单位及职员不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。
监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。
争议的解决
因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，向工程所在地人民法院起诉。
工程建设监理合同专用条件
第二条本合同适用的法规及监理依据：
现行国家法律、行政法规及工程所在地的地方法规、规章。
监理业务：
完成红线范围以内以下监理工程范围内的监理业务：
（一）建设前期阶段
进行建设项目的可行性研究。
参与设计任务书的编制。
（二）设计阶段
1、提出设计要求，组织评选设计方案。
2、协助选择勘察、设计单位，商签勘察、设计合同，并组织实施。
审查设计和概（预）算。
（三）施工招标阶段
1、准备与发送招标文件，协助评审投标书，提出决标意见。
2、协助建设单位与承建单位签订承包合同。
（四）施工阶段
1、协助建设单位与承建单位编写开工报告。
2、确认承建单位选择的分包单位。
3、审查承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见。
审查承建单位提出的材料和设备清单及其所列的规格与质量，并审查材料和设备供应单位的资质。
督促、检查承建单位严格执行工程承包合同工程技术标准。
调解建设单位与承建单位之间的争执。
检查工程使用的材料、构件和设备的质量，检查安全防护措施，对不合格者提出试验或更换要求。
检查工程进度和工程质量，验收分部分工项工程，签署工程付款凭证，对严重违反规范施工者，必要时签发停工通知单。
签认隐蔽工程，参与处理工程质量事故，监督事故处理方案的执行。
10、督促整理合同文件和技术档案资料。
11、组织设计单位和施工单位进行工程初步验收，提出竣工验收报告。
12、审查工程结算。
（五）保修阶段
负责检查工程状况，签订质量问题责任书，督促保修。
经双方协商，业主委托监理单位对工程的施工、保修等阶段实行监理工作，监理单位将按照本公司制定的相应阶段的监理程序及工作细则实施监理工作，对上述各阶段实行工期控制、质量控制、费用控制及合同管理、信息管理。
外部条件包括：
除施工单位以外的所有与本工程建设相关的条件。
双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：
工程开工前7天，业主向监理单位提供政府批文、图纸及相关文件。
业主应在7天内对监理单位书面提交要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十四条业主免费向监理机构提供如下设施：
独立监理办公室及宿舍各一间；
办公桌张，文件柜个；
工地电话；
互联网接接口。
监理单位自备的，业主给予经济补偿的设施如下：
无。
第十五条在监理期间，业主免费向监理机构提供\名职员，由总监理工程师安排其工作，并免费提供\名服务人员。
第二十五条监理单位在责任内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：
赔偿金＝直接经济损失×酬金比例，酬金比例=监理单位暂定酬金/总投资×100%。
第三十七条业主同意按以下的结算方法、支付时间，支付监理单位的酬金。
（详见本合同其他条款）
第三十九条双方同意用人民币支付酬金，按\汇率计付。
合同签订后监理单位向业主提供现场监理组总监代表、监理人员名单及联系办法。
第四十三条奖励办法
第四十六条工程建设监理合同在履行过程中发生争议时，业主与监理单位应及时协商解决。
协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
升级会员 