酒店装修合同范本_1篇（共4页）2300字.docx

酒店装修合同范本_1篇（共4页）2300字.docx

《酒店装修合同范本_1篇（共4页）2300字.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店装修合同范本_1篇（共4页）2300字.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

酒店装修合同范本

　　酒店（或称饭店hotel）的出现，从英国公元14XX年左右出现的酒店雏形——客栈算起，已有6XX年的发展历程，虽然中国也是世界上最早出现旅馆的国家，但真正代表中国酒店诞生的是19XX年建成的北京饭店和随后建于上海外滩的中国饭店的建成，尤其是中国改革开放以来。

市场经济，旅游经济的迅速发展为中国酒店业带来了前所未有的机遇。

　　酒店装修合同范本

　　甲方：

__________________________

　　乙方：

__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1工程地点：

xx。

　　2工程内容：

总建筑面积平方米。

　　3承包范围;装饰装修人工费用;

　　4开工日期：

XX年月日;竣工日期：

XX年月日;总工期（包括法定节假日）：

29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：

壹拾叁万贰仟元;￥：

。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：

。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：

。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：

。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：

。

　　第三条;甲方责任

　　1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。

负责协调与周围的邻里关系。

　　4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;材料供应

　　1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。

禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

　　2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。

若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。

发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

工程（保修一年）。

　　第十条;违约责任

　　1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。

每停工或窝工一天，发包人支付给承包人XXXX年元。

发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人XXXX年元违约金。

工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责。

　　5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方（盖章）：

_________

　　承包方（盖章）：

_________

　　发包方电话

　　承包方电话

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　编辑推荐：