商品房买卖合同示范文本方案doc.docx
《商品房买卖合同示范文本方案doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房买卖合同示范文本方案doc.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
商品房买卖合同示范文本方案doc
●本示范文本及条文说明，在房地产开发企业售楼处公开展示，供当事人阅读
●本示范文本制订之日后新发布实施的法律政策，可向当地主管部门咨询
商品房买卖合同示范文本
浙江省建设厅、浙江省工商行政管理局
2008年月日
商品房买卖合同示范文本
（征求意见稿）
合同双方当事人：
出卖人：
注册地址：
法定代表人：
联系电话：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
委托代理人：
地址：
邮政编码 ：
联系电话：
委托代理机构：
注册地址：
法定代表人：
联系电话：
营业执照注册号：
企业资质证书号：
邮政编码：
买受人：
【本人】【法定代表人】姓名：
国籍
身份证种类号码
地址：
联系电话：
【委托代理人】【 】姓名：
国籍：
地址：
邮政编码：
电话：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：
第一条 项目建设依据
出卖人以方式取得位于、
编号为的地块的建设用地使用权。
载明该建设用地使用权来源的批准文件或合同是。
该地块总土地面积为。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【建设项目名称】【现定名】【暂定名】。
建设工程规划许可证号为，施工许可证号为。
第二条 商品房销售的依据
买受人购买的商品房为【预售】【现售】商品房。
预售商品房批准机关为，预售许可证号为;或者,现售商品房备案机关为，备案号为。
第三条 买受人所购商品房的基本情况
买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一），为本合同第一条规定的项目中的：
第幢单元号房，或
。
该商品房土地使用权年限自年月日至年月日。
该商品房的设计用途为 ，属结构，层高
。
建筑层数地上层，地下层，该商品房位于第层。
该商品房有阳台个，其建筑样式（封闭式、非封闭式或其他）为。
该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共平方米，其中，套内建筑面积平方米，应分摊的共有建筑面积
平方米（应分摊的共有建筑名称及建筑面积清单见本合同附件二）。
除上述商品房买卖外，有出售（或赠送、出租等）车位、车库、绿地或其他物业的，有关该物业买卖、赠与、租赁合同事项，双方另行约定于本合同附件三。
第四条 建筑区划内相关物业归属的约定
在该商品房所在的建筑区划内，出卖人建设物业服务用房平方米，坐落，属于业主共有。
下列物业属于出卖人所有，出卖人可以另行出售、附赠或者出租，其他道路、绿地、场所、设施、房屋，属于业主共有。
1、车位，。
2、车库，。
3、。
。
城镇公共道路、城镇公共绿地，及依照有关规定、合同约定需要移交政府相关单位管理的物业，不属前款约定范围。
第五条计价方式与价款
出卖人与买受人约定按下述第种方式，计算该商品房价款（货币单位人民币）：
1、按建筑面积计算，该商品房单价为每平方米
元，总价款元。
2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为每平方米
元，总价款元。
3、按套（单元）计算，该商品房总价款为
元。
4、。
按照物业管理有关法规、规章规定，该商品房需要交纳新建物业首期专项维修资金合计元（交纳标准为每平方米
元，以当地物业主管部门确定为准）。
该款项未包含在本条约定的总价款中。
该款项由出卖人统一代交，在物业交付时向买受人收取。
第六条 面积确认及面积差异处理
合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记为准。
1、当事人选择【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）作为计价方式时，商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异， 双方同意按以下方式处理：
①面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算房价款；
②面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起日内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。
买受人不退房的，产权登记面积大于合同面积时，面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。
产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积—合同约定面积
面积误差比=———————————————×100%
合同约定面积
2、当事人选择按套计价的，商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异， 约定按下列第种方式处理：
①交付的房屋套型与设计图纸一致,相关尺寸误差范围在内,总房价款不变。
②。
第七条付款方式及期限
买受人按下列第种方式按期付款：
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第八条买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理（不作累加）
① 逾期不超过日，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金，合同继续履行；
②逾期超过日后，出卖人有权解除合同。
出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的%向出卖人支付违约金。
出卖人愿意继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之（该比率应不小于第①项中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2、
。
第九条 交付期限及条件
出卖人应当在年月日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用：
1、建设工程经竣工验收合格；
2、取得规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；
3、用水、用电、用气、道路、等，具备商品房正常使用的基本条件；
4、。
但如遇到下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起内告知买受人的；
2、；
3、。
第十条出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理（不作累加）
①逾期不超过日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金，合同继续履行；
②逾期超过日后，买受人有权解除合同。
买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起天内退还全部已付购房款，并按买受人累计已付购房款的%向买受人支付违约金。
买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之（该比率应不小于第①项中的比率）的违约金。
2、
。
第十一条规划设计变更的约定
经规划设计单位同意、规划行政主管部门批准的规划设计变更，导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化；
2、。
3、。
买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。
买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。
出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。
买受人退房的，出卖人须在合同解除之日起 天内将买受人已付款还给买受人，并按利率付给利息。
买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。
。
第十二条 交接
商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。
双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。
在签署房屋交接单前，出卖人不得拒绝买受人查验房屋。
所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
商品房交付使用时，买受人对房屋及装修质量，公共设施、设备质量提出异议的，出卖人应当给予解释和说明，仍不能达成一致意见的，双方委托进行质量检测。
双方对检测费用垫付和结算约定为
。
检测结果为合格的，双方提交检测的日期视为交付；检测单位提出返修意见的，出卖人应当按要求返修，并承担赔偿责任。
由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：
。
第十三条抵押与相关债权债务
与本合同商品房有关的土地使用权及在建工程存在抵押情形的，出卖人将相关情况（登记机关、抵押当事人、债务人、被担保的主债权的数额、登记时间等）告知如下：
。
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。
因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。
。
第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任
双方将该商品房的装饰、设备标准约定于本合同附件四，如为精装修房，双方应当约定装修使用的主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容。
出卖人交付的商品房，应当符合约定的的装饰、设备标准。
达不到约定标准的，出卖人补偿装饰、设备差价，并承担违约责任如下：
。
第十五条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的除第九条已经约定为交付条件外的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：
1、。
2、。
3、。
4、。
5、。
如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：
1、。
2、。
3、。
第十六条 关于产权登记的约定
购买商品房，当事人可以申请预告登记。
就该商品房的预告登记有关事项，当事人约定于附件五。
出卖人负责办理土地使用权初始登记，取得《土地使用权证书》或土地使用权证明。
出卖人负责申请该商品房所有权初始登记，取得该商品房《房屋所有权证》；建筑区划内依法或依照约定属于全体业主共有的公共场所、共用设施和物业服务用房等房屋一并申请登记，取得房屋所有权证明。
出卖人承诺于年月日前，取得前款规定的土地、房屋权属证书或登记证明，交付给买受人。
买受人【自行】【委托出卖人】申请该商品房转移登记。
出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书或登记证明，双方同意按照下列约定处理：
1、约定日期起日内，出卖人交付权属证书或登记证明的，按已付房价款的承担违约责任；
2、约定日期起日以后，出卖人仍不能交付权属证书或登记证明的，双方同意按下列第项处理：
①买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起日内将买受人已付房价款退还给买受人，并自约定日期至实际退款日止，按日向买受人支付已交付房价款的违约金。
②买受人不退房，出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向买受人支付已交付房价款的违约金。
第十七条 《消费者权益保护法》实施办法规定的退房情形
凡符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十八条第一款退房条件要求退房的,买受人可以选择按该《办法》第二十八条第三款或本合同约定的办法进行处理。
第十八条 保修责任
商品房实行保修制度。
有关该商品房主要的保修范围、保修期限和保修责任，双方约定于本合同附件六。
买受人购买的商品房为住宅的，出卖人自商品房交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
《住宅质量保证书》应当包含本合同附件六约定的主要内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。
因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。
约定住宅保修责任，应当符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第二十九条的有关规定。
第十九条 商品房相关事项约定
双方可以就下列事项约定：
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权；
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权；
3、该商品房所在楼宇的命名权；
4、该商品房所在小区的命名权；
5、；
6、；
第二十条 房屋交付使用后相关权利义务约定
买受人的房屋仅作使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。
除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。
第二十一条前期物业管理
出卖人已经选聘从事该商品房所在的物业管理区域的前期物业管理。
买受人同意本合同附件七的《业主临时管理规约》、《前期物业服务合同》主要内容。
第二十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下述第 种方式解决：
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十三条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议（附件八）。
第二十四条 合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十五条 本合同连同附件共页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：
出卖人份，买受人份，份，份。
第二十六条 本合同自双方签订之日起生效。
第二十七条 商品房预售的，自本合同签订之日起30天内，由出卖人向申请登记备案。
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
【法定代表人】：
【法定代表人】：
【委托代理人】：
【委托代理人】：
（签章） 【 】：
（签章）
年 月 日 年 月 日
签于 签于
附件一：
房屋平面图
附件二：
应分摊的共有建筑说明
附件三:
其他物业买卖、赠与、租赁协议书
（该物业的名称、面积或尺寸、物业及占用土地的权属状况、价款与结算、交付、违约责任等）
附件四：
装饰、设备标准
（如为精装修房，应当约定主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容）
1、外墙：
2、内墙：
3、顶棚：
4、地面：
5、门窗：
6、厨房：
7、卫生间：
8、阳台：
9、电梯：
10、其它：
附件五：
有关购买该商品房预告登记的约定
根据《房屋登记办法》有关规定，预购商品房或购买商品房现房，当事人可以申请预告登记。
就乙方购买该商品房有关预告登记事项，双方约定如下：
一、本商品房为【预售】【现售】商品房，由【出卖人与买受人】【买受人】向当地房屋登记机构申请预告登记。
二、由出卖人与买受人共同申请预告登记的，双方约定于【商品房买卖合同（预售）备案】【商品房买卖合同（现售）签订】之日起
日内申请登记。
出卖人未按约定申请预告登记的，买受人可以单方申请预告登记。
三、申请预购商品房预告登记时，由出卖人提交下列资料中的第
项，买受人提交下列资料中的第项。
1、登记申请书；
2、申请人的身份证明；
3、已登记备案的商品房预售合同；
4、当事人关于预告登记的约定；
5、其他必要材料。
四、申请购买商品房现房，申请房屋所有权预告登记时，由出卖人提交下列资料中的第项，买受人提交下列资料中的第项。
1、登记申请书；
2、申请人的身份证明；
3、房屋所有权转让合同；
4、转让方的房屋所有权证书或者房地产权证书；
5、当事人关于预告登记的约定；
6、其他必要材料
五、其他有关事项约定如下：
出卖人（签章）：
买受人（签章）：
年 月 日
附件六：
保修责任主要条款
附件七：
《业主临时管理规约》、《前期物业服务合同》的主要内容
附件八：
补充协议内容
商品房买卖合同示范文本说明
一、商品房买卖合同与商品房买卖合同示范文本
1、什么是商品房买卖合同。
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
商品房买卖合同，就是合同当事人以特定商品房为买卖标的物，约定相关权利义务的协议。
2、为什么要制订商品房买卖合同示范文本。
合同订立遵循当事人意思自由原则，在法律规定的范围内，当事人可以就标的物、数量、质量、价款及结算方式、履行期限、违约责任、解决争议方法等内容，自由协商达成协议。
因此，商品房买卖合同完全可以由当事人双方自由协商、签订，订立后的合同按规定报相关主管部门备案即可。
但是，商品房是一种特殊商品，建设周期长，涉及政策多，有些当事人特别是购房人对相关专业知识、法规政策不甚了解，有鉴于此，建设部、国家工商行政管理局早在1995年就制订了商品房买卖合同示范文本。
以国家版的示范文本为基础，省建设厅、省工商行政管理局于1996年制订了适用于本省的商品房买卖合同文本，并于2000年作了修改，根据合同文本使用人及有关方面提出的建议，省建设厅、省工商行政管理局对原文本又进行了修改,形成现在的文本。
3、示范文本的解释。
在缔约过程中，使用人可就条款内容或专业用词的含义，向建设、工商行政主管部门咨询。
当事人认为条文内容或用词容易产生歧义的，可以修改。
在合同签订以后，未被修改的文本内容就转化为合同内容，当事人若对内容理解不一，属于民事争议范围，行政机关不是合同当事人，无权对相关合同内容再作解释。
当事人经协商认为需要增加示范文本中未涉及的内容，可以自行约定。
二、双方当事人 、委托代理机构
1、出卖方和委托代理机构。
商品房合同双方当事人，指出卖人和买受人。
出卖人是特定的房地产开发企业，法律、行政法规对设立房地产开发企业的条件及资质等级的核定作了明确规定。
文本中的“法定代表人”是指出卖人即房地产开发企业的法定代表人，“委托代理人”是受企业法定代表人委托，有权进行洽谈、订立商品房合同的人。
房地产开发企业不自行销售商品房，而是委托其他企业如房地产经纪公司、房地产销售代理公司等代为销售的，应当填写文本中的“委托代理机构”名称及相关内容。
2、买受人。
商品房的买受人是一般民事主体，包括公民、法人及其他组织。
买受人的资格条件适用民法、合同法的规定，除了外销商品房外，没有特别的限制。
三、第一条中建设用地使用权取得方式
建设用地使用权取得方式取得方式分为出让（包括拍卖、招标等方式）和划拨。
建设用地使用权取得方式不同，建成后的房屋，其享有的权利或发生房地产交易时适用的政策也不同，因此，合同中有必要注明该项内容。
至于出让或划拨土地上建造的房屋，在使用或转让中有哪些不同的政策规定，可以查阅《城市房地产管理法》、《土地管理法》、《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（国务院令第55号发布，1990年5月19日起施行）等相关法律、法规的规定。
四、第一条中的规划许可证
《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，应当申请办理建设工程规划许可证，未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，应承担相应的法律责任。
建设工程规划许可证，是确认整个住宅小区或建筑物产权的凭证之一，整个住宅小区或建筑物的产权清晰，又是每一套商品房进行产权登记的基础。
因此，商品房买卖合同签订前，应当了解相关的情况，并在合同上作记载。
五、第二条中的预售和现售
1、商品房预售。
预售是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买卖人，并由买受人支付定金或者价款的行为。
商品房预售条件，《城市房地产管理法》、《城市房地产开发经营管理条例》、《城市房品房预售管理办法》作了规定。
主要包括：
①已交付全部土地使用权出让金、取得土地使用权证书；②持有建设工程规划许可证；③投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上，并确定施工进度和竣工交付日期；④向房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售。
2、商品房现售。
现售是指房地产开发企业将竣工验收合格的商品出售给买受人，并由买受人支付价款的行为。
商品房现售需要符合的条件，建设部《商品房销售管理办法》第七条作了具体规定，主要包括主体资格合法、取得土地使用权证、持有规划许可证和施工许可证、通过竣工验收、拆迁安置已经落实、配套基础设施具备交付条件或已确定施工进度和交付日期、物业管理方案已经落实等方面。
采用商品房现售的方式，交付日期、建筑面积、商品房质量、配套设施建设情况等已经确定，不可预见的风险相对较小。
六、第三条中的土地使用年限、设计用途
1、土地使用年限。
《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等法规、规章规定了各类用途（分居住、工业、商业等）的土地使用权出让最高年限。
每一宗建设用地使用权出让时，土地管理部门在法定的最高年限内，确定具体使用年限。
一个建设项目可能包含多种用途的物业，相应的土地使用年限也不同，在填写“该商品房土地使用年限”时应予注意。
2、设计用途。
设计用途一般包括住宅用房、商业用房、办公用房等类别，具体由城市规划行政主管部门在核发建设工程规划许可证中具体确定。
七、第三条中的建筑面积
1、合同约定的建筑面积。
该建筑面积，一般即为设计单位在设计图纸上标示的建筑面积，由设计单位按照《建筑工程建筑面积计算规范》的有关规定经计算得出。
在有的地方，实行房产建筑面积预测制度。
该建筑面积按照房产测绘单位提供的预测面积确定。
2、产权登记的建筑面积。
产权登记的建筑面积，是指由房产测绘单位依据《房产测绘规范》等规范和有关规定进行测绘，经房地产行政主管部门审核后确定的建筑面积。
3、《建筑工程建筑面积计算规范》、《房产测量规范》有关建筑面积计算规则的区别。
《建筑工程建筑面积计算规范》适用于建筑工程量和工程造价的计算，规划工程许可证记载的建筑面积，一般也依据该规范经计算得出。
《房产测量规范》适用于房屋（套、单元和幢）建筑面积的测量、计算。
上述两个规范关于建筑面积的计算口径不尽相同，涉及计算规则不同的主要部位有：
设备管理层、净高低于2.20m的空间、封闭阳台、雨蓬和自动扶梯等。
如果遇到建设工程有规范规定不一致的建筑部位、建筑形式时，就会出现建筑工程完全按图施工，但产权登记面积与规划工程许可证记载面积不一致的现象。
遇到这种情况，出卖人应当事先予以说明，并明确
升级会员 