完整word版第三部分专用合同条款.docx
《完整word版第三部分专用合同条款.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《完整word版第三部分专用合同条款.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
完整word版第三部分专用合同条款
第三部分专用合同条款
.一般约定
词语定义
合同
其他合同文件包括：
施工组织设计：
施工组织是用来指导全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
合同当事人及其他相关方
监理人：
名称：
；
资质类别和等级：
；
联系电话：
；
电子信箱：
；
通信地址：
。
设计人：
名称：
；
资质类别和等级：
；
联系电话：
；
电子信箱：
；
通信地址：
。
工程和设备
作为施工现场组成部分的其他场所包括：
。
永久占地包括：
。
临时占地包括：
。
法律
适用于合同的其他规范性文件：
（）现行《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》
（）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【】号）
（）省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件：
标准和规范
适用于工程的标准规范包括：
（）按通用条款约定；
发包人提供国外标准、规范的名称：
；
发包人提供国外标准、规范的份数：
；
发包人提供国外标准、规范的名称：
。
发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
。
合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（）合同协议书；
（）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（）投标函及其附录（如果有）；
（）专用合同条款及其附件；
（）通用合同条款；
（）技术标准和要求；
（）图纸；
（）已标价工程量清单或预算书；
（）其他合同文件：
①施工组织设计；
②其他：
图纸和承包人文件
图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：
；
发包人向承包人提供图纸的数量：
；
发包人向承包人提供图纸的内容：
。
承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
；
承包人提供的文件的期限为：
；
承包人提供的文件的数量为：
；
承包人提供的文件的形式为：
；
发包人审批承包人文件的期限：
。
现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：
。
联络
发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点：
；
发包人指定的接收人为：
。
承包人接收文件的地点：
；
承包人指定的接收人为：
。
监理人接收文件的地点：
；
监理人指定的接收人为：
。
交通运输
出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
。
场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：
。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：
。
超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。
本工程的超大件：
本工程的超重件：
知识产权
关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：
。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：
是；
允许调整合同价格的工程量偏差范围：
；
调整合同价格的修正时间：
。
.发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备名相关人员到岗履职。
发包人代表
发包人代表：
姓名：
；
身份证号：
；
职务：
；
联系电话：
；
电子信箱：
；
通信地址：
。
发包人对发包人代表的授权范围如下：
。
施工现场、施工条件和基础资料的提供
提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：
。
提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
。
资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：
。
发包人是否提供支付担保：
。
发包人提供支付担保的形式：
。
.承包人
承包人的一般义务
（）承包人提交的竣工资料的内容：
。
承包人需要提交的竣工资料套数：
。
承包人提交的竣工资料的费用承担：
。
承包人提交的竣工资料移交时间：
。
承包人提交的竣工资料形式要求：
。
（）承包人应履行的其他义务：
。
项目经理
项目经理：
姓名：
；
身份证号：
；
建造师执业资格等级：
；
建造师注册证书号：
；
建造师执业印章号：
；
安全生产考核合格证书号：
；
联系电话：
；
电子信箱：
；
通信地址：
；
承包人对项目经理的授权范围如下：
。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：
。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
。
承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：
。
（）承包人擅自更换项目经理的违约责任：
。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
。
承包人人员
承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
。
承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：
。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
。
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
。
分包
分包的一般约定
禁止分包的工程包括：
。
主体结构、关键性工作的范围：
。
分包的确定
允许分包的专业工程包括：
。
其他关于分包的约定：
。
分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
。
工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
。
履约担保
承包人是否提供履约担保：
。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：
。
.监理人
监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：
。
关于监理人的监理权限：
。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
。
监理人员
总监理工程师：
姓名：
；
职务：
；
监理工程师执业资格证书号：
；
联系电话：
；
电子信箱：
；
通信地址：
；
关于监理人的其他约定：
。
商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（）；
（）；
（）。
.工程质量
质量要求
特殊质量标准和要求：
。
关于工程奖项的约定：
隐蔽工程检查
承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：
。
监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：
小时。
.安全文明施工与环境保护
安全文明施工
项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（）评定达到“合格”标准。
关于治安保卫的特别约定：
。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：
。
文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（）其他：
。
（）上述手续办理费用约定如下：
。
关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（）种方式约定：
（）发包人应在开工后天内预付安全文明施工费总额的，剩余部分支付按以下第（）种方式约定：
①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他：
。
（）其他：
。
.工期和进度
施工组织设计
合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：
。
施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
合同签订后（）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：
。
施工进度计划
施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：
。
开工
开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：
。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：
。
开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
测量放线
发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
。
工期延误
因发包人原因导致工期延误
（）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误；
②其他：
。
因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
。
不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：
（）施工场地周围地下管线；
（）地下障碍物和污染物；
（）邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（）其他。
异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（）；
（）；
（）。
提前竣工的奖励
提前竣工的奖励：
。
.材料与设备
材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
。
样品
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
。
施工设备和临时设施
承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：
.试验与检验
试验设备与试验人员
试验设备
施工现场需要配置的试验场所：
。
施工现场需要配备的试验设备：
。
施工现场需要具备的其他试验条件：
。
材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：
；
试验、检测单位选择约定：
；
试验、检测费用约定：
。
现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：
。
.变更
变更的范围
关于变更的范围的约定：
按通用合同条款约定。
变更估价
变更估价原则
关于变更估价的约定:
（）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。
（）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：
。
（）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：
凡合价金额占合同总价及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量及以上时，或者合价金额占合同总价不到的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量以上时。
工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：
。
（）其他：
。
承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：
。
发包人审批承包人合理化建议的期限：
。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：
。
暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件：
《暂估价一览表》。
依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第种方式：
承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：
。
暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：
。
.价格调整
市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：
。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：
第种方式：
采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：
；
第种方式：
采用造价信息进行价格调整。
（）关于基准价格的约定：
。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：
专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：
专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：
专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±时，其超过部分据实调整。
第种方式：
采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（）种方式约定执行：
（一）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【】号）执行；
（二）其他：
。
其中：
、风险范围及幅度的约定：
（）人工费的风险幅度（）
（）材料价格的风险幅度（）
、材料价款动态调整结算方式采用以下第（）种方式约定：
（）按时间进度分段结算：
。
（）按工程形象部位（目标）分段结算：
。
（）竣工后一次性结算
。
.合同价格、计量与支付
合同价格形式
、单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。
（）其他：
。
风险费用的计算方法：
。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（）市场价格波动引起的调整按本合同第种方式的约定计算。
（）其他：
。
、总价合同。
总价包含的风险范围：
。
风险费用的计算方法：
。
风险范围以外合同价格的调整方法：
。
、其他价格方式：
。
预付款
预付款的支付
预付款支付比例或金额：
。
预付款支付期限：
。
预付款扣回的方式：
。
预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：
。
预付款担保的形式为：
。
计量
计量原则
工程量计算规则：
（）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
（）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。
计量周期
关于计量周期的约定：
。
单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
。
总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：
。
总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第项〔总价合同的计量〕约定进行计量：
。
其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：
。
工程进度款支付
付款周期
关于付款周期的约定：
。
进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
。
进度付款申请单的提交
（）单价合同进度付款申请单提交的约定：
。
（）总价合同进度付款申请单提交的约定：
。
（）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：
。
进度款审核和支付
（）监理人审查并报送发包人的期限：
。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：
。
（）发包人支付进度款的期限：
。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
。
支付分解表的编制
、总价合同支付分解表的编制与审批：
。
、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：
。
.验收和工程试车
分部分项工程验收
监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：
小时。
竣工验收
竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：
。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
。
移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：
。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：
。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
。
工程试车
试车程序
工程试车内容：
。
（）单机无负荷试车费用由承担；
（）无负荷联动试车费用由承担。
投料试车
关于投料试车相关事项的约定：
。
竣工退场
竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：
。
.竣工结算
竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：
。
竣工结算申请单应包括的内容：
。
竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
。
发包人完成竣工付款的期限：
。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：
。
最终结清
最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：
。
承包人提交最终结算申请单的期限：
。
最终结清证书和支付
（）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：
。
（）发包人完成支付的期限：
。
.缺陷责任期与保修
缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：
不得超过个月。
质量保证金
工程质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算金额的。
关于是否扣留质量保证金的约定：
。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第种方式：
（）质量保证金保函，保证金额为：
；
（）的工程款；
（）其他方式:
。
质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（）种方式：
（）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（）其他扣留方式:
。
关于质量保证金的补充约定：
。
保修
保修责任
工程保修期为：
。
修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：
。
.违约
发包人违约
发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：
。
发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（）因发包人原因未能在计划开工日期前天内下达开工通知的违约责任：
。
（）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：
。
（）发包人违反第款〔变更的范围〕第（）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：
。
（）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：
。
（）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：
。
（）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：
。
（）其他：
。
因发包人违约解除合同
承包人按项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
承包人违约
承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
。
承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
。
因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：
。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：
。
.不可抗力
不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
。
因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。
.保险
工程保险
关于工程保险的特别约定：
。
其他保险
关于其他保险的约定：
。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：
。
通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：
。
.争议解决
争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
。
争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
。
选定争议评审员的期限：
。
争议评审小组成员的报酬承担方式：
。
其他事项的约定：
。
争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：
。
仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第种方式解决争议的除外：
（）提交仲裁委员会申请仲裁；
（）依法向人民法院起诉。
．其他补充事项的约定
附件
协议书附件：
附件：
承包人承揽工程项目一览表
升级会员 