风井梯子间封闭工程合同文档格式.docx
《风井梯子间封闭工程合同文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《风井梯子间封闭工程合同文档格式.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
签订地点：
山西.**
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
山西**煤矿风井梯子间封闭安装工程
二、工程地点：
山西**煤矿
三、资金来源：
自筹
四、承包范围、工程内容：
山西**煤矿风井梯子间封闭工程玻璃钢封闭安装
五、合同价款
1、合同总价款：
49万元。
大写：
肆拾玖万圆整（一次性包死价格）
第二条双方责任
一、甲方责任
1、办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件，施工备案由乙方负责。
2、协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常使用。
3、井下风井梯子间封闭工程开工前5天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式四份；
4、按时参加工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。
5、指派**同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。
甲方代表换人，甲方应提前7天通知乙方，后任代表继续履行前任在合同中约定的权利与义务。
6、甲方为乙方提供职工住房、矿灯、自救器、便携式瓦检仪、更衣箱及施工用电源。
其中：
甲方提供的职工宿舍（仅提供床位）按照500元/间收取水电成本费用，使用期限为1个月。
二、乙方责任
1、编制施工组织设计及施工方案，做好各项施工准备工作。
2、严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
3、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，提供月份施工作业计划措施。
4、工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。
在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。
5、已完工的工程，在双方约定的移交日期内负责保管。
6、指派**同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。
第三条工程期限
一、总工期为20天（日历天），自材料到矿时开工。
二、甲方图纸供应不齐全不及时，供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。
第四条工程质量及验收
一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规定、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。
二、甲方提出安装等单位工程要求达到质量等级合格。
工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。
三、工程验收
1、竣工验收。
乙方在单位工程竣工后向甲方提出竣工报告及完整的竣工图纸、资料等。
由甲方组织有关单位在5天内验收完毕。
验收合格，在验收单上签字，进行单位工程质量评级并认证。
如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。
2、竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐，全部竣工资料一式四份，移交甲方。
五、工程保修。
乙方按国家及行业有关规定的保修办法，负责保修。
保修期为：
一年。
第五条材料、设备的供应、验收和价差处理
一、由甲方供应的材料、设备以甲方出库单为准。
二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。
三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。
经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；
不符合质量要求的，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用由材料、设备供应方承担。
第六条工程价款的支付及结算
一、工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定，及本合同约定条款执行。
1、本工程施工合同签订且乙方人员入场后甲方支付乙方5万元预付款，最后乙方开具税票，竣工验收结算。
2、因乙方原因造成的安全、进度、质量、管理等各类罚款，从结算款中扣除。
3、工程竣工验收后，乙方提报完整的竣工结算资料，在30个工作日内，支付至决算总价的95%，留决算总价的5%作为质量保证金，待整个承包范围内工程施工完毕保期满无质量问题一次付清。
如造成质量事故，扣除的质量保证金将作为乙方向甲方支付的质量赔偿费，用于支付质量事故的处理费用，不足部分，仍由乙方支付。
二、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：
1、施工组织设计或方案；
三、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延期付款金额每月万分之2的滞纳金（上限不超过结算总价1%）。
第七条施工与设计变更
一、甲方提供的设计图、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。
由于设计修改或变更而发生增减费用（包括停工、窝工、人员、工程量增减变化等）由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、甲方如需要修改或变更设计，必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。
重大修改或增加造价时，执行上述合同价款计算办法，按照甲方代表书面指令，乙方才予实施。
第八条违约责任
乙方违约责任
一、由于乙方责任造成工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。
由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。
三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后48小时内进行修理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。
甲方违约责任
一、未能按合同的规定履行自己应负担责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中，由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。
三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第九条纠纷解决办法
本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协调解决，协调不成可申请煤炭部主管部门进行调解。
协调不成或调解未达成协议，双方当事人向中阳县人民法院起诉。
第十条施工安全
乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
工程施工中，乙方应严格按国家关于矿山生产安全方面的规定执行，认真采取安全防护措施，做好安全防范工作，严防事故发生。
乙方在施工中出现的安全事故，其责任自负、费用自理，承担由此带给甲方的损失，并对乙方罚款3000—20000元；
在工程施工范围外出现的安全事故，其责任和费用由责任方负责。
施工过程中，因甲方原因发生安全事故，对乙方造成损失的，由甲方负责，并承担相应费用。
第十二条附则
一、本合同一式八份，甲乙双方各执肆份。
二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。
工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协调一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。
第十三条补充条款
1、山西**煤矿风井梯子间封闭工程的施工由乙方进行施工。
2、玻璃钢板由甲方负责采购联系等事宜，乙方协助材料验收。
3、乙方保证进入现场后必须服从甲方管理，累计超过三次不服从甲方管理（除因甲方原因外），甲方有权终止合同。
4、乙方承诺在施工期间如因乙方原因发生重伤以上事故，承担全部费用，并承担因事故给甲方造成的连带费用。
5、本工程禁止转包、分包。
6、其它未尽事宜，甲乙双方另行友好协调解决。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
单位地址：
单位地址：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
开户银行：
开户银行：
农行**
行号：
**
账号：
账号：
电话：
电话：
传真：
传真：
邮政编码：
邮政编码：
2012年5月1日
欢迎您下载我们的文档，后面内容直接删除就行
资料可以编辑修改使用
致力于合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，
打造全网一站式需求
ppt课件设计制作,word文档制作,图文设计制作、发布广告等，
公司秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！
感谢您下载我们文档
升级会员 