东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计.docx
《东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计
东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计
交易文件
建设单位：
广州市南沙区东涌镇人民政府招标代理单位：
广州市前方咨询有限公司
期：
2014年7月
第一章、交易须知
、交易须知前附表2
、交易须知修改表4
、交易须知通用条款
（一）交易文件.6
（二）报名及报名资料递交.7
（三）摇珠及合同签定.8
第二章摇珠办法11
一、摇珠办法修改表11
二、摇珠办法12
第三章合同条款15
第一章、交易须知
一、交易须知前附表
声明：
本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所
有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。
对范本《交易须知通用条款》和《摇珠办法》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。
项目
内容
说明与要求
1
定义
建设单位（即发包人）：
广州市南沙区东涌镇人民政府招标代理：
广州市前方咨询有限公司
2
工程名称
东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计
3
建设地点
东涌镇鱼窝头城区
4
建设规模
对1232米长的鱼窝头大道铺10cm厚沥青，对两边人行道升级
改造，铺设DN1000雨水管，并对82盏路灯升级改造。
5
交易范围
各阶段图纸设计（对1232米长的鱼窝头大道铺10cm厚沥青，「
对两边人行道升级改造，铺设DN1000雨水管，并对82盏路灯
升级改造）、工程概（或预）算编制、配合施工招标、施工阶段
的现场指导与监督、设计变更、质量保修期的项目全过程设计
服务。
发包人有权在承包人中标后对设计范围、设计内容作适
当调整。
6
设计合理使用年限
按照法律、法规规定的期限（注：
设计交易需填写）
7
前期服务机构名称
（注：
设计交易需填写）
8
工期要求
设计工期：
30日历天（包含施工图审查时间）
9
资金来源
中心镇建设扶持资金及镇配套资金
10
承包意向人资质要求
详见本工程交易公告
11
设计人员专业配套要求（据实配备）
设计项目负责人1名；各专业指定设计代表1名，要求相关专业中级或以
上职称。
现场指导与监督人员必须是拟投入的主要设计人员中的相应人员。
12
报名资料收取方式
报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。
项目
内容
说明与要求
13
发包价
设计发包价：
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁
布的《工程勘察设计收费标准》计算，发包价暂定为人民币18
万元。
承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名文件将被拒绝。
（最终按南沙区财政评审机构审定的设计费计取）
14
承包意向有效期
30日历天（从报名截止之日计起）
15
领取发包价及前期资料
由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
16
踏勘现场
时间：
自2014年月日起具备现场踏勘条件；方式：
建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：
广州市南沙区东涌镇
17
报名资料组成
报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
18
报名资料份数
一份。
19
报名的时间和地点
收件人：
广州市南沙区东涌镇人民政府
地点：
广州公共资源交易中心南沙交易部二楼报名窗口。
开始接收报名文件时间：
详见交易公告
上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。
20
摇珠开始时间和地点
1.摇珠开始时间：
详见交易公告
2.地点：
广州公共资源交易中心南沙交易部二楼开标室。
3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。
21
履约担保
承包人提供的履约保函为承包价款的5%
22
合同价款的调整办法
/
、交易须知修改表
声明：
本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，
均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：
http:
//www.gzzbb.gz.cn）
下载查阅。
条款号：
3.4修改类型：
修改
原文：
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳—万元（注：
交易保
证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
现文：
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.36万元（注：
交
易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号：
12.2修改类型：
修改
原文：
发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库,
且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：
发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工程企业库且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
条款号：
13.2修改类型：
修改
原文：
发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市工程施工总承包小额工程企业库，且依
法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：
发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单
位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有
异议的，可以向人民法院起诉。
条款号：
5.3修改类型：
修改
原文：
5.3
（1）勘察/设计总报价：
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布
的《工程勘察设计收费标准》计算，浮动幅度为%，发包价为人民币元。
（2）施工图审查发包价：
本项目根据国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费
标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号文）及广州市物价局《转发省
物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（穗价【2011】126
号文）计算，发包价为人民币元。
现文：
设计发包价：
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察
设计收费标准》计算，发包价暂定为人民币18万元（最终按南沙区财政评审机构审定的设计
费计取）。
注：
以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
三、交易须知通用条款
（一）交易文件
1.交易文件的组成
1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：
第一章交易须知
第二章摇珠办法
第三章合同条款
第四章技术条件（工程建设标准）（另册）
第五章图纸及勘察资料（另册）
第六章发包价及其工程量清单（另册）
1.2承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。
1.3承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。
1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。
1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。
1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。
合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。
2.交易文件的澄清与修改
2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。
2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。
交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。
2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。
2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。
若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。
（二）报名及报名资料递交
3•报名资料的组成：
3.1报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
3.2资格文件主要包括的内容：
（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；
（2）企业资质证书副本复印件；
（3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。
3.3《承包意向承诺及声明函》（格式见交易公告附件二）
3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.36万元
（注：
交易保证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。
交易保证金必须从其
基本账户转出。
3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。
4•报名资料格式
4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。
4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。
如报名资料未按
规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。
5•承包总报价及造价承包和变更结算方式
5.1本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。
5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5项和合同条款所列项目
交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用。
5.3设计总报价：
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工
程勘察设计收费标准》计算，发包价暂定为18万元人民币。
（最终按南沙区财政评审机构审定的设计费计取）
5.4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。
6．报名资料的份数和签署
6.1承包意向人应按交易须知前附表第18项规定的份数递交报名资料。
6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。
如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。
7．报名资料的递交和接收
7.1承包意向人代表应按交易须知前附表第19项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。
7.2若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：
7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；
7.2.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。
7.2.3承包价未按规定填写的。
7.3在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。
7.4到在报名截止时间止，建设单位收到的报名资料少于三家的，建设单位将依法重新组织交易。
8．报名的有效性
8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。
承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的，视为报名不成功，不得参加摇珠。
8.2报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。
建设单位应重新发布交易公告。
（三）摇珠及合同签定
9．参加摇珠会
9.1承包意向人代表可按交易须知前附表第20项所规定的时间和地点参加摇珠，承包意向人是否到场，将不影响摇珠结果。
9.2若承包意向人未能成功报名的，建设单位将拒绝其参加摇珠。
10．摇珠办法
详见第二章摇珠办法
11.发包通知书
11.1确定承包人后，建设单位将就《广州市小额建设工程交易管理办法》规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。
11.2建设单位应当自确定承包人后15日内，向交易监督机构提交交易情况的书面报告；经交易监督机构备案后，方可发出发包通知书。
11.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位，确认收到。
12.合同协议书的签订
12.1建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内，按照交易文件
和承包人的承包意向商定和签订合同，建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
12.2发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
12.3未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。
12.4建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。
13.履约担保
13.1在收到发包通知书后的15日内，承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保；如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。
13.2发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。
14.合同生效
合同双方授权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效
15．腐败与欺诈行为
在交易和合同实施期间，建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。
15.1对本条款的规定，特定义如下词汇：
1）“腐败行为”是指在交易或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响建设单位有关人员工作的行为；
2）“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行，从而损害建设单位利益的行为；也包括承包意向人之间串通（在报名之前或之后），人为地使交易过程失去竞争性，从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
15.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消承包资格。
第二章摇珠办法
一、摇珠办法修改表
声明：
本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款，与该通用条款不同之处，
均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。
本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款，
请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：
http:
//www.gzzbb.gz.cn）
下载查阅。
条款号：
现文：
修改类型：
增加
条款号：
原文：
修改类型:
删除
条款号：
修改类型:
修改
原文：
现文：
注：
以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
、摇珠办法
16．摇珠所依据的规则
16.1《广州市小额建设工程交易管理办法》（穗纪字[2013]33号）。
17．摇珠程序：
17.1将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序，并编制序号，作为摇珠时的身份对应。
随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。
承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件，并出示本人身份证。
17.2承包意向人若不出席摇珠会，视为默认排序序号，不影响后续摇珠。
17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号，依先后顺序确定为1至3名承包候选人。
18．确定承包人
18.1建设单位按照交易须知前附表第20条规定的时间和地点组织摇珠，根据摇珠结果，最终确定承包候选人。
18.2摇珠后，建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人，依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。
18.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人。
18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的，建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人，以此类推。
18.5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形，为交易失败，建设单位依法重新组织交易。
18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示，公示期为3天。
承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的，应当在公示期间向建设单位提出
附表
摇珠序号确认表
工程名称:
序号
承包意向人名称
摇珠序号
承包意向人签名确认
建设单位代表：
招标代理机构代表:
日期:
附表二
摇珠结果确认表
工程名称:
摇珠结果
摇珠序号
对应的承包意向人名称
承包意向人签名确认
第一候
选人
第二候
选人
第三候
选人
建设单位代表：
招标代理机构代表:
日期:
第三章合同条款
建设工程设计合同
工程名称:
东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计
工程地点:
东涌镇鱼窝头城区
合同编号：
设计证书等级：
发包人（甲方）:
广州市南沙区东涌镇人民政府
勘察设计人（乙方）：
东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书、设计招投标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3招标文件（含澄清、答疑）
3.4投标文件
3.5发包人要求及委托书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
4.1名称：
东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计
4.2规模：
对1232米长的鱼窝头大道铺10cm厚沥青，对两边人行道升级改造，铺设DN1000雨水管，并对82盏路灯升级改造
4.3阶段：
各阶段图纸设计（对1232米长的鱼窝头大道铺10cm厚沥青，对两边人行道升级
改造，铺设DN1000雨水管，并对82盏路灯升级改造）、工程概（或预）算编制、配合施工招标、施工阶段的现场指导与监督、设计变更、质量保修期的项目全过程设计服务。
发包人有权在承包人中标后对设计范围、设计内容作适当调整。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
1
设计任务书
2
建设用地资料（规划许可、红线图、建设用地批准书等复印件）
3
投资计划批文
5.1发包人只提供项目具体实施位置及范围，1:
500地形图的测量（按上级部门要求的坐标系及
高程系）有设计人负责。
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
序号
资料及文件名称
份数
内容要求
提交时间
1
方案设计
4
按国家、省、市有关规定
在设计合同签订后丄工作日内完成
2
初步设计、说明书及概算等文件（含电子文件4份）
8
按国家、省、市有关规定
方案确定后10工作日内完成
3
施工图设计图纸文件
（含电子文件4份）
12
按国家、省、市有关规定
初步设计审查批准后§工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后3工作日内完成补充、修改。
注：
另设计单位须提供施工图电子文件4份，核对施工图纸质文件和电子文件，附核对无误的承诺（盖设计单位公章）原件4份，与施工招标图一起提供。
以上交付成果内容必须按规
范要求完成，且符合招标文件、设计任务需求书要求提交相应成果内容。
6.1施工过程中项目负责人、相关专业人员现场服务，解决与设计有关的问题，甲方可根据工程进展情况，要求增加各专业驻场人员数量和驻场时间，乙方应无偿配合，乙方驻场所发生的费用由乙方承担，该费用不另外计取。
如果本项目大部分为钢结构，需设计人具有高水准钢结构设计的能力，有能力按质按量按时完成本设计内容，如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.3%;误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%
6.2设计人收到发包人的业务联系单后，必须在24小时内予以答复，并明确处理解决时间。
6.3如发包人要求设计人提供的同一版本图纸超过上述第三条表格约定的份数（因优化设计要
求修改图纸的按原要求份数提供修改图的，不予计算加晒图费），发包人按以下标准向设计人支
付晒图费，设计人应同时提供等额有效发票。
规格
加晒图费（元/张）
A0+++
8
A0++
6
A0+
5
A0
4
A1+++
6
A1++
5
A1+
2.5
A1
2
A2++
1.8
A2+
1.5
A2
1
A3
0.8
A4
0.5
第七条费用
本合同的设计费总额暂按中标通知书中标金额万元（设计范围按合同
定，按下列原则结算）。
设计费结算方式及结算原则：
7.1本合同结算约定：
最终按南沙区财政评审机构审定的设计费计取。
设计费已包含概（或预）算编制费等相关费用。
7.2除非双方另有约定，本合同价款计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动以及"关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”（计价格〔2002〕10号）文中规定的费用。
7.3甲方保留对部分特殊专项工程进行专业设计的权力。
确需另择设计单位进行专项工程设计的，相应扣减计费额，设计费按扣减后的计费额相应调整。
第八条支付方式
8.1工程设计费分期支付，设计人需提交银行履约保函（设计费的5%）。
8.2完成初步设计及概（或预）算编制支付合同价的50%施工图审查通过7天内
付至合同价的70%概（或预）算完成评审后支付至实际合同价的90%竣工验收合格
工单位完成竣工图后支付余款。
4.3条约
，累计支
、协助施
本设计费包含设计报建、设计送审、各行业各阶段设计成果报批时相关部门收取的电子数据报批格式转换和验证、以及符合规划报建要求的现状地形图和总平面图套图、招标配合、施工现场的配合等工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用；同时包含评审和研讨时发生的专家费、交通
升级会员 