购房合同模板三篇.docx
《购房合同模板三篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《购房合同模板三篇.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
购房合同模板三篇
2021年购房合同模板三篇
1.2021年购房合同模板
合同编号:
_________
出卖人:
_________
住宅:
_________
邮编:
_________
营业执照号码:
_________
资格证书号码:
_________
法定代表人:
_________
联系电话:
_________
托付代理人:
_________
联系电话:
_________
买受人:
_________
国籍:
_________
性别:
_________
诞生年月日:
_________
住宅(址)_________
邮编:
_________
证件名称:
_________
号码:
_________
联系电话:
_________
托付/法定代理人:
_________
住宅(址)_________
联系电话:
_________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商全都的基础上就买卖商品房达成如下协议:
第一条项目建设依据
1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地运用权。
2、该地块【国有土地运用证号】【城镇建设用地批准书号】为:
_________,土地运用权面积为:
_________,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:
_________,土地运用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:
_________,建设工程规划许可证号为:
_________,建筑工程施工许可证号为:
_________,建设工程施工合同商定的开工日期为:
_________,建设工程施工合同商定的竣工日期为:
_________.
第二条商品房状况
该商品房销售许可证号:
_________.
商品房座落:
_________区_________县_________路、道、街。
设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。
建筑面积_________平方米,其中:
套内建筑面积_________平方米,公共部位分摊建筑面积_________平方米。
商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等状况见附件二。
第三条计价方式与价款
出卖人与买受人商定按下述第_________种方式计算该商品房价款:
1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元。
2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_________币)每平方米_________元,总金额(_________币)_________元整。
3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_________币)_________元整。
4、_________.
第四条付款方式及期限
买受人采用下列第_________种方式付款。
1、一次性付款,自签约日起_________日内付全部价款_________元。
(小写:
_________万元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。
(小写:
_________元)
(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。
(小写:
_________元)
(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。
(小写:
_________元)
3、贷款方式付款。
买受人可以首期支付购房总价款的_________%,其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。
4、其他方式_________.
第五条房产交付
1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方商定的,方可交付;不符合有关规定和双方商定的,不得交付。
2、出卖人须于_________前,将该房产及相关证明交付买受人。
如遇不可抗力,双方商定处理方式:
_________.
3、上述相关证明包括:
_________.
第六条产权转移登记及其他相关设施登记
1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋全部权登记机关办理房屋全部权转移登记手续。
2、依据有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。
3、如因一方缘由造成另一方未能实时办理房屋全部权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承受违约责任。
第七条出卖人逾期交付商品房的处理
除遇不可抗力外,出卖人如未按本合同商定日期交付商品房,逾期在_________日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同商定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述商定期限的,买受人有权依据下述的第_________种商定,追究出卖人违约责任:
1、合同继续履行。
出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同商定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。
2、解除合同。
出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同商定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。
买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应承受赔偿责任。
3、_________.
第八条买受人逾期付款的处理
买受人如未按本合同商定的日期付款,逾期在_________日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同商定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
如超过上述商定期限的,出卖人有权依据下述的第_________种商定,追究买受人违约责任:
1、合同继续履行。
买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同商定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。
此外,买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
2、解除合同。
买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。
3、_________.
第九条面积确认及面积差异处理。
(一)依据当事人选择的计价方式,本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。
(二)当事人选择按套计价的,不适用本条商定。
(三)合同商定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。
(四)商品房交付后,产权登记面积与合同商定面积发生差异,双方同意按第_________种方式进行处理:
1、双方自行商定:
_________.
2、双方同意按以下原则处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
(五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_________利率付给利息。
(六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同商定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承受,产权归买受人。
产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。
产权登记面积-合同商定面积
面积误差比=――×100%
合同商定面积
(七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第十条出卖人关于房屋产权状况的
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。
因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承受全部责任。
若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。
第十一条出卖人关于装饰、设备标准的违约责任
出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方商定(附件三)的标准。
达不到商定标准的,买受人有权要求出卖人依据下述第_________种方式处理:
1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、_________
3、_________
第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的
本项目物业管理用房为_________�O,位于_________幢_________单元_________房号_________,轴线范围_________.
出卖人与该商品房径直关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件:
1、于_________年_________月_________日前通水;
2、于_________年_________月_________日前通电;
3、于_________年_________月_________日前通气;
4、_________;
5、_________.
假如在规定日期内未达到运用条件,双方同意按以下方式处理:
1、_________
2、_________
第十三条风险责任的转移
该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。
如买受人未按商定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。
买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书商定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承受。
第十四条保修责任
自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施承受建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人承受:
1、墙面,保修_________月;
2、地面,保修_________月;
3、顶棚,保修_________月;
4、门窗,保修_________月;
5、上水,保修_________月;
6、下水,保修_________月;
7、暖气,保修_________月;
8、煤气,保修_________月;
9、电路,保修_________月;
10、_________,保修_________月。
保修期内,因不可抗力的因素,或其他非出卖人缘由造成的损坏,出卖人无须承受责任,但可帮助修理,修理费用由买受人承受。
第十五条质量争议的处理
买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_________出具的书面工程质量评定看法作出处理争议的依据。
第十六条双方可以就下列事项商定
1、该商品房所在楼宇的屋面运用权。
2、该商品房所在楼宇的外墙面运用权。
3、_________.
第十七条房屋的用途
1、买受人的房屋仅作_________运用,买受人运用期间不得擅自转变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。
除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承受义务。
2、出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。
第十八条物业管理
该商品房移交后,买受人遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_________公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。
第十九条声明及保证
出卖人:
1、出卖人有权签署并有技能履行本合同。
2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
买受人:
1、买受人有权签署并有技能履行本合同。
2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。
本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十条保密
买卖双方保证对在争辩、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业奥秘、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业奥秘)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业奥秘的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。
保密期限为_________年。
第二十一条通知
1、依据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,需要用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无法送达的,方可采用公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:
_________.
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承受由此而引起的相关责任。
第二十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特别状况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应实时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承受。
第二十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十四条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1、假如本合同任何一方因受不可抗力事项影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事项阻碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事项影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事项的发生通知另一方,并在该不可抗力事项发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事项及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事项导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力清除或减轻此等不可抗力事项的影响。
3、不可抗力事项发生时,双方应马上通过友好协商决断如何执行本合同。
不可抗力事项或其影响终止或清除后,双方须马上复原履行各自若本合同项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或清除而致使合同任何一方丢失继续履行合同的技能,则双方可协商解除合同或临时延迟合同的履行,且际遇不可抗力一方无须为此承受责任。
当事人拖延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理掌握的,无法预料或即使可预料到也不可避开且无法克服,并于本合同签订日之后涌现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事项。
此等事项包括但不限于自然灾难如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事项如战役(不论曾否宣战)动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的说明
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,依据通常理解对本合同作出合理说明。
该说明具有约束力,除非说明与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。
本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2、本协议一式_________份,出卖人、买受人各_________份,具有同等法律效力。
3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
出卖人(盖章)_________买受人(盖章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
托付代理人(签字)_________托付代理人(签字)_________
签订地点:
_________签订地点:
_________
_________年____月____日_________年____月____日
2.2021年购房合同模板
甲方(房屋出售方):
身份证号码:
地址:
联系电话:
乙方(房屋购买方):
身份证号码:
地址:
联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规,经甲、乙双方协商全都,本着同等自愿原则,订立本合同。
第一条甲方自愿将其房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下:
(一)座落于xx小区独院,建筑面积280平方米;
(二)该房屋占用范围内的土地运用权随该房屋一并转让。
该房屋的相关权益随该房屋一并转让。
第二条乙方在前付给甲方定金人民币(大写)____________元,(小写)人民币______元。
上述定金在乙方最末一次付款时充抵房款。
甲方收到定金后,中途不得借故中止售房,否则加倍赔偿定金,乙方未能如期签订购房合同、付清房款,则支付给甲方的.定金不予退还。
第三条该房屋房价款为人民币(大写)____________元,(小写)人民币______元。
房价款的支付方式和支付时间为:
第四条本契约自甲乙双方签订之日起生效。
第五条本契约一式两份。
其中甲方留执一份,乙方留执一份。
甲方(签章):
乙方(签章):
签约日期:
签约日期:
3.2021年购房合同模板
卖房方(甲方):
______________身份证号码:
__________________________
购房方(乙方):
______________身份证号码:
__________________________
关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:
一、甲方将其拥有独立产权的位于______________________________的房屋(房屋全部权证编号:
_______,建筑面积_______平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥_______元整)出售给乙方。
已方情愿以上述价格向甲方认购该房,并以购得的上述房屋向_______________银行_______分行申请购房抵押贷款。
二、甲方
1、向乙房申请购房贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的房屋资料以备查核。
2、保证对出售的房屋拥有独立产权。
假如该房屋为共有房屋,则需要取得其他全部共有人的同意出售书面文件。
3、保证该出售房屋未予出租。
因出租所产生的任何问题由甲方承受并负责解决。
4、自签订本协议起,保证将该房屋按商定价格售给乙方,期间不得反悔或将房屋出售给第三人。
5、依据前述业务的需要,实时签订各项合同文件和办理各种手续。
6、在办理产权过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或贷款银行认可的机构持有。
三、乙方
1、向贷款银行或贷款银行认可的机构提供符合要求的资料以备查核,并依规定支付费用。
2、保证按原商定价格向甲方购买前述房屋,并实时将贷款所得支付甲方之售房款。
3、将所购房屋向贷款银行申请抵押贷款。
4、依据前述业务需要,实时签订各项合同文件和办理各种手续,并承受各项费用。
5、在办理房屋过户时,应依要求将房屋产权资料交付贷款银行或其认可的机构持有。
四、本协议以乙方向贷款银行申请购房抵押贷款获得批准为正式生效条件。
假如贷款银行认为乙方的借款申请不符合条件而不予批准,则甲、乙双方可以解除本协议。
甲方若向乙方收取定金,应如数退还给乙方。
五、假如贷款银行批准的贷款金额不足申请贷款额的____%,则乙方有权解除本协议。
否则,乙方应履行本协议的有关规定。
六、违约责任
1、假如甲方违约,拒绝将房屋出售给乙方,应向乙方赔偿因此受到的损失。
2、假如乙方违约,贷款申请获准后没有向甲方购买房屋,应向甲方赔偿因此受到的损失。
七、本协议的定立、履行、接触、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。
八、本协议自双方签字或盖章之日起生效。
九、本协议壹式肆份,双方搁执壹份。
有乙方交贷款银行或其认可的机构壹份。
十、特别商定:
____________________________。
甲方(签章):
__________________乙方(签章):
__________________
____________年________月_______日____________年________月_______日