法规考前冲刺题.docx

法规考前冲刺题.docx

《法规考前冲刺题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《法规考前冲刺题.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

法规考前冲刺题

2010年建设工程法规测试题

一、单项选择题（共70题。

每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日

B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章

C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：

（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年

B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任

C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用

D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。

A．民法B.商法C.经济法D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章

D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体B.义务C.客体D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。

王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。

则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更B.无效

C．按有效处理D.效力待定

7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位B.乙单位C.甲和乙连带D.甲或乙一方

8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用

B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款

C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项

D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项

C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项

D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。

2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。

2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。

同时出示了抵押合同。

该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。

则下面说法正确的是（　）。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了

C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用

C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用

D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。

A.10，申请日B.10，注册日C.20，申请日D.20，注册日

13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止B．到2007年2月28日止

C．到2007年1月31日止D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：

（）

A.请求排除妨碍B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失

15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回C.建设行政主管机关强令开工D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿；

C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.国务院B.建设部C.国家发改委D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。

A.可以要求设计单位修改设计文件

B.应当要求设计单位修改设计

C.将设计文件修改后交给施工单位实施

D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日B.2009年3月20日C.2009年4月1日D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标B.适当延长投标截止时间C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标D.重新招标

21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审

C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标

D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于（　）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方B.甲C.乙D.甲和乙

24．以下做法符合法律规定的是：

（）

A．某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员

B．某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务

C．某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算

D．某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离

25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责

C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日；B.2006年5月2日；C.2008年5月2日；D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：

（）

A．对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书

B．对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表

C．对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D．对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表

28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程B．飞机场工程

C．石油工程D．铁路工程

29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。

A.总承包合同的承包额

B.总承包合同全部承包额减去分包合同额

C.分包合同额

D.整个工程建安费用

30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：

（）

A.时效期间为2个月

B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。

对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在（　）之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日

B.2009年8月1日

C.2009年10月1日

D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件

C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五B.万分之二C.万分之一D.百分之一

34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。

A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书

D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同

35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担

C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付

D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货

36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照（）履行。

A．乙随时可以要求甲方履行

B．甲随时可以供货

C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行

D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间

37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：

（）　

A.在订立合同时故意提供虚假情况

B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行

D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。

6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。

则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力

C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日B.2008年1月1日

C.2012年1月1日D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲B.材料商乙C.买受人丙D.都不承担责任

41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：

如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。

水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。

水泥厂于5月25日将货物送到了现场。

请问以下（）是不正确。

A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系B．水泥厂的承诺是无效的

C．水泥厂的书面承诺是有效的D．施工单位有权拒收该货物

42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同

D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。

后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。

下列说法中正确的是：

（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序

B．超过诉讼时效的债权不得转让

C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使

D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力

44．以下关于代位权的说法正确的是：

（）　

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使

B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担

D.债务人的债权必须已经到期

45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。

在后续合同履行时正确做法是：

（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付

B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款

C.甲应当遵守乙、丙的约定D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：

（）

A.甲乙之间的合同为单务合同Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货Ｄ．该变更属于合同的客体变更

47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80Ｂ．120Ｃ．150Ｄ．200

48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。

下列说法中错误的是：

（）。

A．供应商应及时通知施工方

B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大

C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。

开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。

下列说法中正确的是：

（）

A．建设方可以解除合同B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任

C．建设方应中止合同履行D．建设方应变更合同

50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：

（）

A.包括工作人员的工资B.优于经登记的抵押权

C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权

D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。

竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。

对上例下列说法错误的是：

（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款

C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款

D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持B.材料涨价和停工损失都支持

C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。

防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要

C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付

D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：

委托本公司的李某采购建筑材料。

李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。

则该钢材购买合同（）。

A．无效　　B.有效　

C．必须经过企业的认可　　D.可变更、可撤销

55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审　　Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

　　Ｃ．依法改判　　Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审

56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

　　Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

　　Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

　　Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。

甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。

经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。

对此，下列哪一种说法是正确的？

（）

　　Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

　　Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

　　Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

　　Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉

58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日B．开庭前15日

C．开庭前30日D．举证期限

59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？

（）

　　Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书　　Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

　　Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。

之后，北富公司拒不履行和解协议。

下列哪一选项是正确的？

（　）

　　A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

　　B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

　　C.南丰公司可以直接向法院起诉　　D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序

61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪Ｂ．重大劳动安全罪Ｃ．工程重大安全罪Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。

下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律　　Ｂ．法律和行政法规　　Ｃ．规章以上都可以　　Ｄ．行政法规

65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役　　Ｂ．拘留　　Ｃ．管制　　Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签定了分包合同。

建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：

（）。

A．通知施工单位解除总承包合同

B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同

C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同

D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。

后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼B．土地使用权C．四辆奔驰汽车D．尚未完工的住宅楼

68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息B.因迟延交付场地而产生的窝工损失

C.承包人支付的材料费D.因发包方违约而产生的索赔

69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理B.更换

C.赔偿损失D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛

B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令