勘察设计合同范本.docx
《勘察设计合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察设计合同范本.docx（22页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
勘察设计合同范本
勘察设计合同范本
篇一：
最新
最新
编号：
勘字__________号
订立合同建设单位（____________________）与勘测单位（__________建筑设计院），根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。
第一条订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。
第二条工程名称
________________________________________________________________________________
第三条工程地点
________________________________________________________________________________
第四条工程范围
________________________________________________________________________________
第五条取费标准按中财委（__________）财经工基价字第xxx号规定收费。
签订合同时应预付勘测费总额的30%（一般设计一次按60%），其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条建设单位应承担的事项和责任
1.填写“拟建筑（构）物性质及工程地质勘测要求（本院设计由承担设计室填写）。
”
2.清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。
开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。
3.负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具（或承担运输费用），如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。
5.测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条勘测单位应承担的事项和责任
1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二（略）]。
2.遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。
第九条本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。
第十条本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份（其中送建设银行一份），勘测单位份。
建设单位：
_______________（盖章）
设计单位：
_______________（盖章）
_______年_________月___________日
文档：
律师365（/）合同栏目，找律师就上律师365
篇二：
建设工程
建设工程勘察设计合同
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：
年月日签订地点：
建设部、国家工商行政管理局制定
（参照本）
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲方委托乙方承担工程勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
此项填写初步设计批复文件。
此项填写工程项目审定概算书。
第二条本合同项目的名称、阶段、规模、投资、勘察设计范围、内容及标准：
项目名称、规模
工程规模：
一次部分：
二次部分：
勘察设计阶段、范围
按各项目审定的工程建设技术方案完成可研（选址）、初设、施工图等阶段勘察设计。
变电所电气、通信、土建等全站范围系统化设计。
线路电气、结构等全套系统设计。
设备标书的技术规范书编制。
施工图修正概算书编制。
工程竣工投产，负责出版竣工图。
及时派驻现场设代。
按国家现行电力工程勘察、设计规程进行勘察设计。
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：
第四条乙方向甲方交付的勘察设计文件及份数
各工程交付的勘察设计文件时间详见附表。
乙方按甲方指定的部门交付文件。
勘察设计工期如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延或另行商议。
第五条取费标准及拨付办法
本合同中各项目的工程勘察设计按国家现行有关规定的收费标准及中标下浮百分数计算、支付，国家规定的取费标准中没有规定
的收费项目，由双方协商议定。
根据本工程审定概算及中标通知书，在计算勘察设计费的基础上下浮%，甲方应向乙方支付勘察设计费：
人民币（大写）元整（￥元）勘察设计等费用详见附表。
勘察设计费的支付方法为：
本合同生效后天内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的20%，计人民币（大写）元整（￥元）作为定金。
（本合同履行后，定金抵作勘察设计费）
乙方提交设计文件后天内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的30%，计人民币（大写）元整（￥元）。
乙方提交全部设计文件后天内，甲方向乙方支付勘察设计费（预算编制费除外）总额的30%，计人民币（大写）元整（￥元）。
余下勘察设计费总额的20%作为质保金，待工程竣工后扣除设计修改造成损失赔偿甲方的费用后付清。
施工图预算书交付15天内甲方向乙方付清预算编制费。
双方委托银行代付，代收有关费用。
第六条双方责任。
甲方责任：
甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延。
甲方变更项目的勘察设计内容、规模、范围、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，或未能按期提供勘察设计必
须的资料或工作条件而造成乙方勘察设计返工、或修改设计时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工时、工作量向乙方支付费用。
在合同履行期间，甲方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的，乙方未开始勘察设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始勘察设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间（遇节假日顺延）向乙方支付勘察设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
甲方上级对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察设计费。
甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时，甲方应支付赶工费。
甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；
甲方协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
甲方应保护乙方的勘察成果和设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的勘察成果和设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
乙方责任：
乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付
篇三：
建设工程勘察合同（范本）
GF-20XX-0203
建设工程勘察合同
工程名称：
工程地点：
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
监制
国家工商行政管理局
建设工程勘察合同
发包人:
勘察人:
发包人委托勘察人承担岩土工程勘察任务。
根据及国家有关法规规定，结合本工程的具体情
况，为明确责任、协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
工程建设地点：
工程规模、特征：
工程勘察任务委托文号、日期：
工程勘察任务（内容）与技术要求：
任务是满足施工图设计需要，技术要
承接方式：
预计勘察主要工作量：
按业主提供的钻孔布置平面图实施取样；试验孔XX个钻孔，普通鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XX～XXM;普通鉴别孔孔深XX～XXM，根据现场实际深度调整，但所有孔深不得小于XXM；同时必须达到国标取样的要求。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、等批件（复印件）。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。
提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
发包人不能向勘察人提供上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以配合。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份发包人要求增加的份数另行收费。
求按照国标和XX地方标准要求和勘察组织设计执行。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
开工及提交勘察成果资料的时间。
本工程的勘察工作定于月日开始，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。
收费标准及付费方式
本工程勘察费总包干价为元整（￥元），固定包干内含税（提供甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付/元，提交合格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后日内支付合同固定总包干价中的，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。
（基础验收支付10%不可更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）
第五条发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方承担）问题。
负责组织勘察成果资料审查。
勘察人责任
勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。
若勘察人无力补充完善，需委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。
在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员
一起验收发包人提供的材料。
勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
在工程建设过程中按国家规定勘查人应参与基础工程验槽及工程竣工验收备案签字盖章等手续，同时确保勘察设计图纸顺利通过图审。
第六条违约责任
由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或与实际地质情况不符，不能满足技术要求时，其勘察返工费用由勘察人承担，并承担因此给甲方造成的损失。
合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付/元的勘察费；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付/元的勘察费。
由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费1%，如延期超过10日，甲方有权单方面解除合同，乙方赔偿甲方因此造成的损失。
第七条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或定调解不成时，发包人、勘察人同意仲裁委员会仲裁。
发包人、勘察人未在本合同中约仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
第八条其它约定事项：
1.勘察人应重视安全工作，因勘察人原因造成的安全事故，由勘察人负责；2.勘察人提供的勘察报告，需有勘察人的报告专用章；
3.甲方支付勘察费需以转帐方式转入乙方帐户，不得现金支付；4.每次付款前，勘察人需提供与所付款等额的正规发票。
第九条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式陆份，发包人肆份、勘察人贰份。
发包人名称：
勘察人名称：
（盖章）（盖章）
法定代表人：
（签字）法定代表人：
（签字）委托代理人：
（签字）委托代理人：
（签字）住所：
电话：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
签订时间:
签订时间:
篇四：
勘察合同范本
GF-20XX-0203
建设工程勘察合同
〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕
工程名称：
工程地点：
河南省郑州市航空港区
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
综合类甲级
发包人：
勘察人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规规定，结
合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：
工程概况
工程名称：
工程建设地点：
河南省郑州市航空港区。
工程规模、特征：
约㎡
工程勘察任务委托文号、日期：
工程勘察任务（内容）与技术要求：
在详细调查研究地形地
貌及周边环境的基础上，满足施工图设计需要和技术要求，按照国标和河南省地方标准要求和勘察组织设计执行，完成河南省公共医疗中心住宅工程的地质勘察和相关服务工作
承接方式：
邀请招标
预计勘察工作量：
B地块：
钻孔58个,其中85m的2个。
65m的8个，45m的7个，35m的3个，30m的29个；静力触探孔共83个（包括7个与钻探取土孔的对比孔），其中25m的61个，20m的22个。
A地块：
待设计方案方案确定后，再确定勘察工作量。
第二条：
发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、
可靠性负责。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、
建筑总平面布置图。
提供勘察工作范围工程所需的坐标与标高资料及已有的技术资料。
发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集。
第三条：
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交A地块勘察成果资料20份，B地块勘察成果资料20份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条：
开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
开工及提交勘察成果资料的时间：
本工程的勘察工作开工日期以发包方通知时间为准，总工期18日历天，勘察结束之日起18日内提交最终勘察成果资料（勘察工作开工后10天出勘察中间报告资料供设计单位使用），由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规
定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
收费标准及付费方式：
本工程勘察费用由双方协商计取。
本工程勘察费暂定预算价
A地块：
单价55元/米（大写伍拾伍元每米），地震安全性评价费￥：
30000元（大写叁万元）；
B地块：
勘察费总价：
232850元（大写贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元），地震安全性评价费￥：
30000元（大写叁万元），合计262850元（大写贰拾陆万贰仟捌佰伍拾元）。
最终结算价据实结算：
勘察合同工程总价款＝综合单价×实际进尺实际进尺以发包人现场实测签字认可数量为准。
综合单价详见下表：
付款方式：
本工程B地块勘察费预算为232850元（大写贰拾叁万贰仟捌佰伍拾元），合同签订后勘察人进场勘探7日内，发包人向勘察人支付预算勘察费的10%，计23285元；提交勘察成果资料（含电子版）后10天内，发包人向勘察人支付至勘察结算价款的90％，计186280元；在基础验槽合格后30天内支付至勘察结算价款的95％，计元；剩余结算价款的5%作为质保金待小区当期主体项目竣工验收后，双方无异议，无息付清。
B地块地震安全性评价费30000元（大写叁万元），勘察人向发包人提交地震安全性评价资料10日内，发包人向勘察人支付地震安全性评价费的100％。
本工程A地块，由于建筑物最终设计方案没有确定，没法确定最终工作量，此地块按单价55元/米（大写伍拾伍元每米），待设计方案和总工作量确定后，按照综合单价×实际进尺确定总价；
地震安全性评价费￥：
30000元（大写叁万元）。
付款方式与B地块相同。
第五条：
发包人（工程联系人：
，联系方式：
）、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供提供文件资料。
发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题，具体为落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、并承担其费用。
本勘察工程发包人不提供任何工程材料。
勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。
发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__1000__元计算加班费。
发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责
篇五：
勘测设计合同范本
勘测设计合同
工程名称：
委托单位：
受托单位：
年月日
勘测设计合同
委托方（发包方）：
（以下简称甲方）
受托方（承包方）：
（以下简称乙方）
甲方委托乙方进行勘测设计任务根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。
第一条、任务的依据和内容：
1、任务依据（双方签定的协议或甲方委托书）：
2、设计内容（工程名称、规模和设计阶段等）：
第二条、勘测设计基础资料的提供与设计文件的交付：
1、甲方应按如下所列内容和时间提供设计基础资料
（1）
（2）
（3）
2、乙方收到甲方提供的勘测设计基础资料后拟订主要设计方案，并约定甲方
于年月日在确认方案。
3、乙方根据甲方确认的设计方案，完成设计任务，并按如下所列时间交付设计文件。
（1）
（2）
（3）
4、设计文件交付数量按照《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的规定执行，增加数量另收工本费，其费用在交付时计价付款。
5、提供设计基础资料与交付设计文件的日期均以送达或寄发邮戳为准，由于甲方提供基础资料不全或未按时提供，乙方交付设计文件的日期予以后延。
若提供设计基础资料的日期推迟15天，交付设计文件的日期另议。
第三条、勘察设计取费与拨付：
l、根据国家物价局、建设部《工程勘察取费标准》、《工程设计收费标准》的规定，勘察设计取费总额元。
2、勘察设计费的拨付：
（1）本合同生效后十天内，甲方向乙方拨付勘察设计费总额的20%作为定金，（本合同履行后，定金抵作勘测设计费）；勘测设计文件交付后15天内，结清全部费用。
（2）勘察设计工作开展后，甲方应按下表规定的日期向乙方拨付勘察设计费。
勘察设计费拨付表
次数金额（万元）拨付期限付款方式备注
l
2
3
（3）其他说明：
第四条、双方的义务
1、甲方：
（1）按时提供合同规定的勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
（2）按合同规定的期限和金额拨付勘察设计费。
（3）在乙方人员进入现场工作时，提供工作、生活、交通和通讯方面的便利。
需要邀请乙方人员到甲、乙方驻地以外的地方协助处理本合同范围内的有关问题，乙方的差旅费应由甲方支付。
（4）尊重并维护乙方的设计成果，乙方所提交的设计文件不得擅自修改或转让给第三方重复使用，除本工程项目以外，甲方重复使用乙方提供的图纸，须征得乙方的同意，其费用双方协商确定。
2、乙方：
（1）按时交付合同规定的设计文件，并对交付的设计文件的质量负责。
（2）所交付的设计文件，经上级主管部门审查后，在本合同范围内必要修改，由乙方负责，超出合同范围的重大变更，而重作或修改设计时，须有设计审批机关的意见书，经双方协商，另订合同。
（3）负责进行设计技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加工程竣工验收，因工程需要派现场设计代表，费用由双方协商，另订合同。
（4）对甲方提供的基础资料，乙方有保密的义务。
如属甲方的专有技术，未经甲方同意，乙
方不得擅自用于其他工程。
第五条、违约责任：
l、甲方：
（1）由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供设计必需的资料或工作条件，而造成勘察设计的返工、窝工或修改设计，除乙方推迟交付设计文件的
升级会员 