承包合同完整版.docx
《承包合同完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包合同完整版.docx（78页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
承包合同完整版
承包合同
【精华】承包合同汇编10篇
发包人：
（简称甲方）
承包人：
（简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定，甲方把场地内土方外运工程承包给乙方，经双方友好协商达成如下协议：
一、承包内容：
标红线范围内多余的土方，根据甲方的需要，乙方按甲方的指令将土方外运。
二、甲方职责：
负责场地内外运土方的装车。
负责工程量的结算。
三、乙方职责：
负责外运土方的一切费用及交通事故，包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。
四、承包单价、付款方式：
外运土方按每立方元，在外运土方量达到外运总量的50%时，按实际外运数量支付80%的工程款，其余额待所需外运土方全部外运完工时，办理结帐手续，60天内一次性付清。
五、在施工过程中，乙方必须服从建设单位及甲方的管理，否则甲方有权终止合同，终止合同时按实际完成工作量的50%结算，10天内一次性付清，其余做罚款处理。
六、本合同一式肆份，双方各执贰份，双方签字生效。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
年月日
甲方：
__________________________
乙方：
__________________________
第一条;工程概况
1工程地点：
XX。
2工程内容：
总建筑面积平方米。
3承包范围;装饰装修人工费用;
4开工日期：
20xx年月日;竣工日期：
20xx年月日;总工期（包括法定节假日）：
29个工作日。
第二条;合同价款
1装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：
壹拾叁万贰仟元;￥：
。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：
。
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：
。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：
。
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：
。
第三条;甲方责任
1指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。
负责协调与周围的邻里关系。
4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。
禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。
发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
工程（保修一年）。
第十条;违约责任
1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。
每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。
发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。
工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责。
6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方（盖章）：
_________承包方（盖章）：
_________
发包方电话承包方电话
_________年____月____日_________年____月____日
________________（以下称甲方）
________________（以下称乙方）
甲方为了满足广大人民群众的需要,更好的为人民的健康提供服务,经双方协商,本着平等,互惠,互利的原则,现承包医院口腔科给乙方经营,双方兹订立租赁合同如下：
第一条:
经营期限:
自________年____月____日起至________年____月____日止，将__________医院口腔科租给__________（以下简称乙方）。
如室内装置或设备有缺陷由乙方负责修理并承担费用。
第二条
自本合同生效之日起，乙方须按季度预付租金________元。
乙方接到甲方的收租通知单后，
在三十天内一次付清。
逾期须按日支付千分之________的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。
第三条
甲方负责向乙方承租的房屋提供水、电。
乙方须按仪表数据缴付电费和水费。
由于甲方对乙方承租的设备维修不及时，引起水、电的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。
第四条：
双方权利、责任与义务
一、乙方可以聘用具有相关的医学知识人员协助乙方工作,乙方负责口腔科工作.为方便群众要求定时开设门诊,实行经济责任制，
二、甲方向乙方提供固定业务用房间______间
三、乙方使用的器械自己解决与甲方无关,所有权归乙方,
四、乙方使用的牙科材料要在正规的医药公司订货,保证质量的前提下,按物价部门审核标准收费.
五、乙方在协议期间必须遵守甲方的各项规章制度,服从领导的统一管理,不能扩大经营范围,不能私
自配药给病人,（除口腔医疗中的专用药品,专用药品包括口腔治疗中自行配药以口腔科专用药品）如有发现每次扣______元,即病人配药一律凭处方由药房配药.
六、收费一律有甲方出纳统一收取包括挂号费,诊疗费,注射费,手术材料费,并出具正规发票，然后医院返回给乙方,其中治疗费及附属费用______%、普通处方______%、医保处方______%；按每月1-30日为帐务期,下月的1-3号甲方以现金方式结算给乙方,不得拖延期限,逾期须按日支付千分之________的滞纳金,如遇国家法定节假日顺延.
七、乙方在协议第一年每月上缴管理费______元。
（x元）
八、乙方在协议期间要遵纪守法和医德规范,必须作好安全医疗.医疗器械严格消毒及一次性卫生用品用后交医院方处理
九、本协议如与上级精神及事业单位体制改革精神抵触时,甲乙双方无条件服从上级决定,甲方不负经济责任
店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
十、未尽事宜，双方协商处理。
本合同一式二份，甲乙方各持一份，合同自签订之日起生效执行。
如果有争议，双方协商不能处理的情况下，交当地人民法院或仲裁机构处理。
甲方法人签字：
乙方签字：
法人签章：
签章：
单位签章:
联系电话：
联系电话：
乙方身份证号码:
发包方：
承包方：
经甲、乙双方共同协商，甲方将位于矿山发包给乙方开采经营，具体协议如下：
一、承包期限为十年，从至止。
二、承包范围：
三、承包金额及付款方式：
第一年元，以后每年在前一年承包金的基础上增加元，矿山承包加工合同签订时支付第一年承包金，以后每年月日支付当年承包金。
四、甲方的责权利：
1、矿山承包加工合同签订后，将矿山交付于乙方开采，保证承包范围内的矿山不受他人干涉。
2、提供通往矿山的车辆通行道路，保证乙方运输车辆正常通行。
3、按规定收取承包金。
4、乙方经营过程中，需要依法办理相关证照时，及时提供有关资料配合乙方办理。
5、负责期满后收回的矿山的复垦治理。
五、乙方的责权利：
1、依照国家政策、法律法规在承包范围内开采、经营。
2、独立自主经营，自负盈亏，不受非法干预。
3、保证生产安全，杜绝安全事故发生。
4、在承包期内若转包他人的应报甲方备案。
5、矿山承包加工合同期满未开采的矿山交付于甲方。
六、矿山承包加工合同期满，甲方继续发包的，同等条件下，乙方享有优先承包权。
七、违约责任：
1、甲方单方终止矿山承包加工合同的，除赔偿对方的全部损失外，另按矿山承包加工合同总额的20%赔偿对方违约金。
2、乙方不按期交纳承包金的按日万分之五赔偿对方违约金。
八、未尽事宜，依照《矿山承包加工合同法》、《矿产资源法》的有关执行，并可签订补充协议，效力同等。
九、本矿山承包加工合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，共同遵守。
甲方：
乙方：
法人代表：
法人代表：
作业项目□耕地□播种□除草□收割□中耕□_________________________
机械名称_________________________________________________________
作业地点________________区（市/县）____________乡（镇）________村
作业面积________________□____________亩□实际丈量_____________
作业时间□____________年_______月______日至______年_____月_____日
□如订立合同时不能确定具体起始作业时间，乙方应在作业前__________天通知甲方具体作业时间。
合同价款__________单价：
□__________元/亩；□__________元/平方米；□__________元/块
总价：
____________________元大写：
_______________________________________________
作业质量要求_______________________________________________________________________
验收方式___________________________________________________________________________
结算期限
1．乙方□是□否于签订合同时向甲方支付□预付款__________________元/□定金_________元；
2．甲方作业完成并经验收合格后，余款应于□_________年_________月_________日前付清/□验收合格后即时一次性结清；
3．_____________________________________________________________________________。
合同变更
任何一方要变更合同主要条款，应提前_________天通知对方，进行协商并将变更内容用附件或补充条款的形式进行约定。
未能提前通知对方而造成的损失，由提出方承担责任。
违约责任
1．甲方不履行合同的，□双倍返还乙方定金/□向乙方支付合同价款的___________%作为违约金；
2．乙方原因解除合同的，□甲方不予返还定金/□向甲方支付合同价款的_________%作为违约金；
3．甲方未按时完成作业的，应按照__________________________元/日的标准向乙方支付违约金；
4．乙方未按合同约定支付价款的，应按照每日迟延部分价款的________%标准向甲方支付违约金；
5．_________________________________________________________________________________。
其他约定事项
请在签订前仔细阅读并认可背书合同条款，认真填写表格内容。
甲方：
乙方：
（承包方）
甲乙双方就酒店装修维修工程事项，双方根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设工程勘察设计管理条例》的规定，结合本工程具体情况，双方签订此施工合同。
1、工程名称：
xxx酒店改造工程
2、工程内容：
xxx酒店改造及检修
3、承包范围：
xxx两台电梯改造，包括更换电梯控制柜、厅门传动系统、轿门电子感应光幕、对重缓冲器、钢丝绳，电梯轿厢装潢，电梯导靴衬，电梯门滑轮等。
两台电梯整体检修。
4、承包方式：
包工包料
5、工期：
年—月—日-----年—月—日
第一条、工程价款与支付
1、合同价款的确定依据现行国家、省、市有关文件及“工程预算书”定额执行。
2、本工程价款计算确定为人民币24.5万元。
决算金额不得超过本金额，超支部分甲方不予支付。
3、工程款的拨付：
合同签订后付工程造价25%的工程预付款，工程完工支付25%，其余的50%为质量保证金，保修期满无质量问题后支付。
第二条、工程质量
2、工程施工必须按照施工图来进行，必须达到效果图的标准，完工后达到甲方及有关部门验收合格标准。
3、工程质量达不到上述要求时，乙方负责无偿返修，直至达到要求，同时承担由此造成的各种相关费用损失，并按法定违约金标准（1%）按日支付违约金。
第四条：
双方的责任
1、甲方责任：
1.1、会审施工图纸。
1.2、提供具备施工条件的施工场地。
1.3、因甲方原因影响施工工期将相应顺延，由此发生的费用由甲方承担。
2、乙方责任：
2.1、乙方于开工前一周提供施工图纸、施工组织设计、资质证明及工程进度、材料设备计划等施工必备手续。
2.2、施工过程使用的水、电、汽费用由乙方承担。
2.3、乙方必须使用符合国家质量标准的原材料，如因使用原材料不合格造成工程质量问题，无论是否超过保修期，乙方均负责赔偿直接和间接损失。
2.4、乙方负责施工安全，施工期间因乙方造成的一切事故，乙方负全部责任。
2.5、合同生效一周内乙方必须进入现场施工，如逾期未进入现场施工，甲方有权单方终止合同，乙方返还预付款并按法定标准（1%）支付违约金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的损失，经甲方确定直接损失和间接损失后，由乙方承担。
第五条：
竣工验收与保修
1、工程竣工一周后，乙方向甲方提供竣工资料和竣工验收报告。
甲方收到竣工资料10天内组织有关部门进行验收。
2、工程竣工验收后，按照国家有关保修条例要求在乙方所承包的.范围内，工程保修期为一年。
第六条：
争议的处理
双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调
解，经调解后如双方未达成协议，由甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条：
未尽事宜及补充条款如下：
1、甲方派出人员及监理人员有权对工程进行总体监督，包括工程质量、材料质量与使用、工程进度等与xxx酒店电梯改造工程有关事宜。
对违反合同的施工以及施工质量等问题有权提出修改，乙方必须无条件执行，对于修改期间造成的直接损失和间接损失，由乙方承担。
2、随着工程进度情况，乙方应及时整理相应的内业资料并及时向甲方及有关部门报验，待验收合格后，方可进入下道工序施工。
3、工程竣工验收时，必须经市技术监督局验收合格，并由乙方办理验收合格手续。
4、未尽事宜由双方共同协商解决。
第八条：
本合同一式两份，自签订之日起生效。
发包方（章）：
承包方（章）：
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
合同订立时间：
年月日
甲方：
乙方：
二、甲方提供耕地、种子、化肥等；
三、乙方负责种子的种植；化肥的撒播；除草、浇地、打药等日常的田间农作物的管理及收获；
四、甲方每亩地支付给乙方600元田间管理费。
管理费分三次支付，苗木种植完毕、农作物出苗成活率在85%以上支付田间管理费的45%，农作物进入采摘期支付田间管理费的35%，农作物收获完毕支付田间管理费的20%。
五、乙方种植甲方提供的种子或者苗木要求成活率85%以上，成活率低于85%甲方拒付管理费，并收回管理承包权，追究乙方给甲方造成的经济损失。
正常的田间管理期间，乙方疏于田间管理，甲方收回乙方田间管理权，并追究乙方给甲方造成的经济损失；
六、乙方承包管理的土地，甲方指定种植品种，乙方负责种植、施肥、除草、浇地、打药等日常的田间农作物的管理及收获；
七、双方约定枸杞亩均参量为1200斤，三年生甘草亩均参量为2400斤，超产部分，甲方按照市场价的10%奖励乙方，低于约定亩产要求，甲方按照市场价的10%从田间管理费中扣除。
八、按照以上约定，乙方按照甲方要求，完成种植、农作物成活率在85%以上。
甲方在20xx年6月10日前付给甲方田间管理承包费的45%，计432000元。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
甲方（发包方）：
泸州永康建筑劳务有限公司
乙方（承包方）：
昆明泽盛安建筑劳务有限公司
合同编号：
ZAS-002
建筑装饰工程施工合同书
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
承包方式：
包工包料承包单价：
详见预（决）算表开工日期：
竣工日期：
20xx-6-26总历工期：
30天（如增加工程量或施工有误，工期照常延期）a）质量等级：
合格
b）质量评定仲裁部门名称：
业主方、监理方等部门
承包单位昆明泽盛安建筑劳务有限公司
第二条工程款支付：
1、总造价约580米X单价769.2元=446136.00元，工程合同签订预
付，完工后一次性付清尾款。
第三条图纸及工程验收
1、图纸提供日期：
2、图纸提供套数：
一套
3、工程验收时间：
第四条甲方驻工地代表：
汤继斌
甲方负责水、电，费用，协调其它单位关系。
第五条乙方驻工地代表：
叶刚
乙方在施工期间不得随意停工，如造成工期延误，后果自行承担。
第六条施工方案及施工工艺：
所有材料需报甲方会同监理及业主审批和备案
第七条结算方式：
按实际工程量结算。
第八条违约责任：
按合同法条款执行（损坏甲方材料照原价赔偿）
第九条争议
1、仲裁机构：
当地人民法院
2、争议解决程序：
协商—诉讼
合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商或按国家工商行政管理局和国家建
设部制定的《建设工程施工合同》和《建设工程施工合同条例》执行。
第十条合同份数：
一式二份
甲方：
乙方：
法人代表：
法人证件：
法人证件：
电话：
电话：
日期：
20xx-5-25日期：
20xx-5-25
______县______公社（乡）_____大队（村）___生产队，以下简称甲方：
承包户主______，以下简称乙方
为了落实联产承包责任制，充分调动社员的生产积极性，明确甲乙双方的权利义务，根据中央（83），（84）一号文件精神，经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
一承包土地的面积，地点，等级
甲方将______亩土地（田）发包给乙方，该土地位于______，东至______，西至______，南至______，北至______.其中，一等地______亩，二等地______亩，三等地______亩，四等地______亩，……。
承包土地的所有权属于集体，乙方只有土地使用权，不得买卖，出租，荒芜，不准转作宅基地。
二承包时间
承包时间共______年，从一九______年______月______日起，至一九______年______月______日至。
三乙方的权利义务
⒈乙方有权获得国家下拨用于发展农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农业物资。
⒉乙方必须完成上级下达的种植计划，在完成种植计划的前提下，可以自己决定种植经营。
⒊乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务，每年向国家交售______斤______，______斤______，______斤______，……。
交售时间是____________.每年向国家缴纳农业税______元，纳税时间是____________________________________.乙方必须每年向甲方上交公积金______元，公益金______元，管理费______元，上交时间为每年的______月______日以前。
乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日，或上交按义务工日折价的金额。
（本条亦可采取列表形式，见后）
⒌乙方如遇生（不能违背计划生育规定）、死、嫁、娶，承包土地一般不变动，但必须按规定调整所承担的义务。
乙方如因劳动力减少，无法继续承包土地，又无人愿转承包时，可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部，由甲方另行统一安排。
乙方对国家、集体承担的义务相应减少或免除。
⒍乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施。
四甲方的权利义务
⒈甲方有权监督乙方完成国家下达的种植计划、统购任务和纳税任务，有权敦促乙方完成对集体的义务。
⒉国家按计划分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方。
⒊甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况，必须接受乙方的监督检查。
五违约责任
⒈乙方如不按时履行对国家和集体的义务，除应继续履行外，还应按迟延项目价值的____％，向甲方偿付违约金。
乙方如仍然拒不履行义务的，甲方除可请求有关部门处理外，有权收回乙方承包的土地。
⒉乙方如荒芜承包的土地，除应履行对国家、集体的一切义务外，甲方有权收回土地。
乙方如果擅自出卖和租让承包的土地，甲方可宣布买卖与租让关系无效，并可收回土地。
乙方如果在承包的土地上建房，甲方有权责令乙方拆除。
乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施，应照价（毁坏树木折价）赔偿。
⒊甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷款指标和其它农用物资，应按其价值的______％，向乙方偿付违约金，并应如数补发所欠物资。
六不可抗力
乙方如因不可抗力的自然灾害，造成承包土地内农作物的减产或绝产，经调查核实后，可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务。
七其它______________________________________
升级会员 