35kv安装工程合同.docx
《35kv安装工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《35kv安装工程合同.docx(22页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
35kv安装工程合同
35kv安装工程合同
篇一:
35KV高压电安装合同
35kV专线及35KV变电站
施工用电工程
施工承包合同
甲方:
乙方:
贵州恒源达电力工程建设有限责任公司
合同编号:
五标-35KV-001
签订地点:
签订时间:
年月日
甲方:
乙方:
贵州恒源达电力工程建设有限责任公司
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《电力建设安全施工管理规定》南方电公司下发的《安全生产工作规定》,为明确双方在电力建设安装过程中的权利、义务及安全生产责任,本着平等互利协商的原则,甲方将罗望高速公路第五合同段临时用电工程(含大观35kV临时变电站新建、35KV专线、望谟110KV变电站扩建)分包给乙方,并就相关事宜达成如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:
罗望高速公路第五合同段临时用电工程
2、工程范围及数量:
35KV专线的架设、望谟110KV变电站扩建改造、大观35kV变电站新建。
3、工程地点:
望谟县境内
第二条承包施工内容
1、大观临时变电站内8000kVA/35kV变压器安装2台、50kVA/35kV站内变压器1台,及所有保护系统设备、所有断路器、所有避雷系统设备、接口设备等等及辅材。
2、110kV望谟变电站改造,包括所有保护系统、所有断路器、所有避雷系统、接口设备等等及辅材。
3、35KV专线架设。
第三条承包方式
包工包料,土建部分工作由甲方完成。
第四条35KV部分工程费用分摊方式
35KV专线架设、大观35kV变电站新建和110kV望谟变电站改造工程由第五、六合同段共同承建,建设费用由第五、六合同段按各占1/2共同承担。
本合同中的“合同总价费用”为按1/2分摊后的合同费用
第五条工程价款及付款方式
1、合同总价为:
595万元(大写:
伍佰玖拾伍万元整)。
见附件1:
《合同费用清单》。
2、付款方式:
合同签订后10日内甲方向乙方支付合同总价的20℅工程预付款;乙方完成合同约定工程量的90%后,甲方向乙方支付合同总价的60%;乙方完成全部工程量并经供电部门验收合格并通电后,15日内甲方向乙方支付合同总价的15%,剩余5%作为质量保证金,质保期限一年期满后10日内支付。
1、乙方拿到供电局的专线批复后,在XX年4月30日内完成35kV变电站新建安装、35kV线路的架设、望谟110KV变电站改造扩建。
超期每天按3/1000罚款,罚款总额不超过工程总价的5℅。
2、以上工期要求甲方必须具备施工条件(如:
变电房的完善、变压器和配电柜提供等),若甲方未具备施工条件,工期顺延;如因重大设计变更或不可抗力因素(自然灾害、雨雪天气等),导致施工无法正常进行,工期顺延,顺延时间由双方协商确认。
第七条施工要求及竣工验收
1、乙方按经供电局批准的设计方案进行施工;
2、工程施工完毕后,乙方按供电局要求组织相关试验,按相关规定报送供电局进行竣工验收,并取得验收合格证明,办理停电手续、收集整理调试数据及其他相关资料,完善移交手续等。
第八条安全文明生产乙方按照国家有关规定,为施工人员购买保险,做好施工现场安全保护措施。
乙方施工过程中所发生的任何安全事故均由乙方自行承担,如果涉及第三方赔偿或协调等均由乙方负责。
第九条权利和义务
1、乙方根据甲方用电要求落实供电方案和设计,架设相应线径线路,确保甲
方施工用电正常运行;2、甲方按合同约定按时向乙方支付工程款项,否则乙方有权选择停工、停电等;3、甲方应尽可能地配合乙方,给乙方施工提供条件,在双方共同努力下确保工程的顺利完成。
第十条保修
1、保修期为12个月,自供电局验收合格通电之日起计算;2、保修期内因乙方施工质量或材料质量(除变压器和配电柜外)引起的维修问题,乙方负责免费维修;3、保修期内因甲方用电不当引起的维修问题,乙方有义务维修,在维修过程中甲需支付乙方相应的材料费及工人工资。
第十一条合同争议的解决方式
1、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。
协商不成,在甲方法人注册所在地人民法院诉讼解决。
本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力,双方发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的,均不得对抗此约定。
甲、乙双方约定,乙方不得将依据合同所享有的权利、义务及债权、债务转让给第三人。
第十二条本合同一式陆份,甲、乙双方各执叁份,自签字盖章之日起生效,工程完工付清全部工程款及质保金后,本合同自动解除。
甲方:
法定代表人(或委托代理人):
签订日期:
XX年月日
乙方:
贵州恒源达电力工程建设有限责任公司法定代表人(或委托代理人):
开户银行:
工商银行贵阳富水支行银行账号:
2402018509200121285签订日期:
XX年月日
篇二:
35KV变电站安装工程合同
GF-1999-0201
建设工程施工合同
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
一九九九年十二月
合同书
第一部分协议书
发包人:
XXXX矿业有限责任公司
承包人:
XXXX建设(集团)有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。
工程地点:
XX矿业有限责任公司。
工程内容:
35KV变电站安装工程。
资金来源:
自筹。
二、工程承包范围
承包范围:
35KV开关柜15台;6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/3510000KVA3台;变压器SCB9-800/6800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。
三、合同工期
1、开工日期:
以具备开工条件发包人书面开工令为准;
2、竣工工期:
收到开工令后40天完工。
总日历天数:
40天
四、质量标准
工程质量标准:
符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。
五、合同价款
金额(大写):
壹佰伍拾万元(人民币)。
¥:
1500000元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书;
2、本合同专用条款;
3、本合同通用条款;
4、标准、规范及有关技术文件;
5、图纸;
6、工程报价单或预算书。
7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。
8、中标通知书
双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量
保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款
项。
十、合同生效
合同订立时间:
年月日。
合同订立地点:
河北蔚县
本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:
XXXX蔚州矿业承包人:
XXXX建设(集团)
有限责任公司有限责任公司
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
账号:
账号:
邮政编码:
邮政编码:
第二部分通用条款
本合同所称《通用条款》指一九九九年十二月由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的(GF-1999-0201)《建设工程施工合同》示范文本中的第二部分《通用条款》。
详细内容(略)
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件:
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:
执行《通用条款》。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
本合同除使用汉语外,不使用其他语言文字。
适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》。
适用标准、规范
使用标准、规范的名称:
执行国家最新标准及规范。
发包人提供标准、规范的时间:
不采用。
国内没有相应标准、规范时的约定:
无。
4、图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数:
开工前15日,提供设计图纸4套。
发包人对图纸的保密要求:
不采用。
使用国外图纸的要求及费用承担:
不采用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
监理单位委派的工程师
姓名:
职务:
监理工程师。
发包人委托的职权:
见《监理合同》。
需要取得发包人批准才能行使的职权:
见《监理合同》。
发包人派驻的工程师
姓名:
职务:
高级工程师。
职权:
全权代表发包人行使发包人的权利和义务。
不实行监理的,工程师的职权:
执行款
7、项目经理
姓名:
职务:
项目经理
8、发包人工作
发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:
开工前3日内;
(2)将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求:
开工前3日内;
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:
开工前3日内;
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:
开工前3日内;
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:
开工前3日内完成。
(6)水准点与坐标控制点交验要求:
开工前3日内以书面形式交水准点及坐标控制点,并进行现场复验。
(7)图纸会审和设计交底时间:
开工前15日;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树
名木的保护工作:
执行《通用条款》。
(9)有权对工程的变更进行签证并签字盖章有效。
(10)双方约定发包人应做的其他工作:
无。
、发包人委托承包人办理的工作:
无。
9、承包人工作
、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:
不采用;
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:
每月20日前向发包人提供本月实际完成进度报表及下月作业计划;
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:
承包人自行负责;
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:
无;
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:
无;
篇三:
35KV线路施工合同
35KV线路施工合同
建设单位:
山西长子丹峰化工有限公司(以下简称甲方)承建单位:
长治高新区华能电力物资供应站(以下简称乙方)
甲方35KV线路改造工程,拟委托乙方施工,经双方协商,订立本合同。
一、工程量,主材规格及施工范围
本工程架空线路全长约600米,全线共用双杆水泥杆四基,导线采用钢芯铝绞线LGJ-95/35,绝缘子采用XP-7,砼杆采用预制底拉盘基础。
35KV地下150M电缆约185米,施工范围为长子站至丹峰公司38#杆送电端到新站进线构架,地下35KV电缆安装从新站进线构架到老站变进线构架。
二、施工方式及费用
1、本工程采用包工包料一次性包死工程费,工程总费用394500元,其中35KV电缆进出线接头制作安装及电缆常规试验。
(含4#变压器电缆接头制作安装)
2、本工程施工分二步实施,第一步架空线及电缆安装完毕,具备送电条件,第二步由甲方申请停电后乙方负责始终端操作。
三、主要技术规程、规范
GB50168-92《电缆线路施工及验收规范》
《电力建设安全工作规程》(架空送电部分)DL409-91《电业安全工作规程》(电力线路部分)2
四、质量标准
按35KV架空送电线路和电缆线路施工标准施工,工程所需材料、配件、线材标准全具等需提供合格证。
五、验收标准及验收方式
乙方承建的工程项目必须符合电力建筑设计标准,并由电力权威监测机构监测验收,本工程验收标准一次送电合格,不合格或返工发生的费用由乙方负担。
六、付款方式及工期
合同签订后甲方预付合同总额的50%,合同生效,工程竣工、验收送电后10日内付清工程款。
合同签订生效后,乙方准备施工材料,甲方施工现场具备施工条件后,乙方第一步施工操作为10天,第二步操作为12小时,乙方施工期推迟一天扣合同总额的1‰作为罚金。
七、双方责任
1、甲方责任
①及时足额支付合同款
②负责施工现场土地占用保障
③提供施工水、电方便
2、乙方责任
①负责对施工人员安全教育
②负责对电力部门业务协调
③负责提供竣工资料
八、安全事宜
乙方在甲方线路施工期间发生的一切人身伤害等事故均由乙方负责,甲方概不承担任何责任。
九、合同争议及解决方式
双方友好协商,双方协商不成的可在合同签订所在地法院起诉。
十、其它事项
工程竣工后,乙方开具普通发票。
甲方:
山西长子丹峰化工乙方:
长治市新区华能
有限公司电力物资供应站
单位地址:
山西省长治市长子县两水村单位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
联系电话:
联系电话:
开户行:
开户行:
长治市商业银行太东支行帐号:
帐号:
501888XX018
篇四:
35KV变电站施工总承包合同
合同编号:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)
35千伏变电站建设工程施工合同
甲方:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会
乙方:
河北品钺电力安装工程有限公司
XX年元月日
第一部分协议书
甲方(全称):
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)筹委会
乙方(全称):
河北品钺电力安装工程有限公司
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有
关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就《35千伏变电站
工程》施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:
一、工程概况
工程名称:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)工程项目35千伏变
电站工程
工程地点:
教学区信息中心东侧
工程规模及结构特征:
35KV变电站1座、35KV高压线路及8座10KV开闭站工程立项批准文号:
邢县政函[XX]5号、[XX]89号、邢规技[XX]
67号
资金来源:
自筹
二、工程承包范围
承包人应完成以下工程内容:
1.设计工程:
由电力设计院完成(另立设计合同)
2.主体工程:
土建部分
3.电气工程:
35KV变电站、8个开闭站设备制作安装及2条35KV高压线路
三、合同工期
(1)方案报批:
计划XX年7月底前完成。
(2)35千伏变电站:
XX年8月开工,XX年4月31日竣工。
(3)会宁--皇寺项目地、南石门--皇寺项目地的35千伏双路输变电工程:
XX年10月开工,XX年3月31日竣工。
8个10千伏开闭站:
XX年10月--XX年12月依次完成。
(实际开工日期以用户下达的开工令为准)
合同工期总日历天数650日历天。
四、质量标准
工程质量标准:
国家电力部门一次性验收合格
五、合同价款
合同总价(大写):
暂定一亿元人民币,(以施工图预算为准)
(小写)¥:
100000000元
工程款(进度款)支付的方式和时间:
双方约定:
按进度支付工程款。
本工程甲方预付备料款20%,乙方垫资20%,乙方按当月实际进度,在每月28日前向甲方报送完成工作量报表和下月施工进度计划表,甲方应在十天内给予审批并支付当月合同内工程进度款的50%,共付至合同总价款的60%后,付至合同总价的70%工程款(同时无息退还履约保证金),竣工满一年经竣工验收合格后付至成活苗木并经审核总价的90%工程款,
6.工程报价
六、履约保证金的缴纳与返还:
合同签订后3天内,必须缴纳履约保证金。
履约保证金额度为本项目暂估价一亿元的5%。
议标保证金200万元可以直接转为履约保证金,并另行补够至5%。
履约保证金的返还:
随工程进度款的比例逐步返还。
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
√□1.本合同协议书;
√2.本合同专用条款和补充条款;□
√3.本合同通用条款;□
√□4.标准、规范及有关技术文件;
√5.图纸;□
√6.工程量清单及编制说明;□
√7.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;□
√□8.甲方或监理工程师有关指令、通知及工程会议纪要;
√9.工程实施过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子□
数据交换和电子邮件)。
八、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、乙方承诺
乙方向甲方承诺按照本合同约定及监理工程师的指令进行施工,按期竣工,在缺陷责任期内承担工程质量保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
十、甲方承诺
甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
十一、合同生效
本合同订立时间:
XX年元月日
订立地点:
武汉体育学院邢台分院(北方体育学院)会议室
甲方和乙方约定双方签字盖章后合同生效,由甲方送工程所在地邢台县人民政府建设行政主管部门备案。
甲方:
(公章)乙方:
(公章)
住所:
住所:
邮政编码:
邮政编码:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
传真:
传真:
开户银行:
开户银行:
篇五:
35kv高压线缆敷设安装合同
35kv高压线缆敷设安装施工合同
发包方:
(以下简称甲方)四川都江堰西马炭素有限公司承包方:
(以下简称乙方)施工单位:
地方电力
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。
第一条:
工程承包范围
乙方负责西马炭素有限公司在黄磷厂变电站内的35kv高压电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作,高压线电缆按1*240mm2电缆考虑,电缆敷设长度在250米左右。
第二条:
所有材料由甲方负责采购,所购材料必须出具合格证和检验数据。
第二条:
工程合同价款
1、本工程采用全包工的方式承包,合同总价为人民币:
元(大写:
壹万陆仟元整)。
2、合同总价签订后,任何一方不得擅自改变。
3、乙方在合同范围内有漏算、少算工程量的,视为已包含在工程总价之中,结算不作调整,所需全部费用及责任均由乙方承担。
第三条:
承包方式
1、本工程采用总价包干的方式承包,即:
包工、包施工质量、包安全、包文明施工、包工期、包试验、通电等所有内容。
2、本工程严禁转包。
第四条:
工程工期及交付成果
1、本工程工期定为3天。
2、正式开工日期待甲方具备开工条件后,书面通知乙方为准。
3、工程竣工交付成果为:
工程范围的安装调试完成并正式通电(正式通电日为工程竣工日)。
第五条:
质量合格要求
质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)为合格。
第六条:
工程价款的支付与结算
1、工程完成竣工通电后一次性支付工程款。
2、付款后15日内乙方须提供同等金额的有效发票。
第七条:
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效。
第八条:
双方异议协商解决。
甲方:
四川都江堰西马炭素有限公司乙方:
地方电力代理人:
XX年3月9日
篇六:
变电站施工合同书
合同书项目名称:
甲方:
乙方:
签订日期:
35kV变电站扩容改造汉中江源水电开发有限公司陕西恒通电气工程有限公司
建设工程施工合同
发包方:
(以下简称甲方)陕西汉中江源水电开发有限公司
承包方:
(以下简称乙方)陕西恒通电气工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定,并结合本工程具体情况,为明确双方的权利、义务和经济责任,经双方协商达成以下协议。
第一条工程概况
1-1工程名称:
35kV变电站扩容改造。
1-2工程地点:
南郑县福成乡。
1-3工程内容:
新增福成变出现开关一套,福成变至变电站35kV高压进线电缆一条,10000KVA主变一台及35kV高压开关柜8面,直流屏一套,后台系统一套及其安装、调试、供电等。
第二条取费依据及合同金额
2-1定额依据:
中国电力企业联合会《电力建设概预算定额》(XX年版)第三册电气设备安装工程:
《电力建设预算定额》(XX年版)第六册调试工程。
2-2取费依据:
《电力建设工程预算定额》,《电力工程建设预算编制与计算标准》(XX年版),依据陕西省电力公司陕电基建【XX】56号文,陕电定字
【XX】06号文调整。
2-3承包方式:
此合同为总包合同,除10000KVA主变甲供外,其余部分包工、包料,无分包。
2-4承包总价:
除供电局行政收费、计量表计、负控装置、配电室土建外,本工程金额为大写:
陆佰叁拾陆万壹仟叁佰元整(小写:
元)一次性包死。
第三条工程工期
3-1开竣工日期XX年2月6日至XX年3月21日
3-2总日历工期:
共计:
54日历天。
3-3如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延。
3-3-1工程量变化和设计变更;
3-3-2不可抗力(指战争、动乱。
空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方造成的爆炸,火灾,以及协议条款约定的等级以上风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然天气)
3-3-3基建施工中遇到不可预见障碍物如古墓、文物流砂需处理时;
3-3-4甲方材料供应不及时,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其他情况。
3-4乙方在以上情况发生后5天内向甲方提出报告。
甲方代表在收到报告5天内给予以确认、答复、逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
第四条工程质量与监督
4-1乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工,并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验。
乙方应为甲方人员检查提供便利条件,对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改,承担由自身原因导致返工修改的费用,但因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出由甲方承