水电施工班组劳务合同.docx
《水电施工班组劳务合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水电施工班组劳务合同.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
水电施工班组劳务合同
水电施工班组劳务合同
劳务发包人（甲方）：
劳务承包人（乙方）：
水电施工班组劳务合同
劳务发包人（以下简称甲方）：
劳务承包人（以下简称乙方）：
姓名：
身份证号码：
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程水电施工劳务承包事宜协商达成如下协议，特签订本合同，供双方共同遵照执行。
一、工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
劳务承包范围：
包括但不限于施工图、设计变更、修改及建设单位的要求所示工程的电气、防雷、给排水施工图、设计变更、技术交底及市政配套的给排水、电气接口等所示全部范围（含建施图雨水管、空调冷凝水系统），施工现场二级配电以内（施工用电满足现行规范要求）、办公区、生活区所需的一切临时用水用电、现场用水用电的安全检查工作、维修维护工作及施工现场属甲方自理部分的临时用水用电，应急照明；不包括水电工程技术资料、隐蔽图及竣工图；根据水电安装需要，在现浇结构已完成面开凿埋设的恢复原貌。
1、劳务承包内容：
1.1本工程甲方负责主、辅材（PVC排水管及管件、PP-R给水管及管件、PVC穿线管、PVC线槽、电线电缆、电线电缆、开关、插座、灯及其他施工所需的辅材辅料等材料）采购运输到场，乙方负责所有到场材料的卸车费，材料场内二次或多次转运、收集整理及堆放。
1.2乙方负责承担工程所需的所有劳务人员、机械设备及施工所需的一切工具。
1.3本工程劳务承包范围为施工图范围内的电气、防雷、给排水工程，具体如下：
1.3.1乙方按甲方提供的电气施工图施工（包含但不限于住宅部分电气从电表后至每户设一配电箱、积水坑、商业、地下车库、各专用机房、楼梯间、各层电梯前室公共照明及各种电线电缆、配电箱等）。
1.3.2乙方按甲方提供的给排水施工图施工（给水部分由生活水泵房至每户，排水部分按图施工、含建施图雨水系统、空调冷凝水系统）。
1.3.3各种排水系统乙方负责接至第一个雨（污）检查井，因乙方埋设各种管道所需的大型机械开挖由甲方负责，开挖结束后的人工修边清底或机械无法开挖的由乙方负责。
乙方开挖、预留的各种沟、井、洞等前必须充分与甲方沟通，综合考虑甲方其他专业共用，乙方无条件提供且满足甲方其他专业使用。
1.4本工程乙方施工所需的所有机械设备、电线电缆、工具等，乙方必须组织足够施工人员到位，满足施工进度要求。
1.5施工现场二级配电以内的临时用水、用电材料由甲方购买、人工费均由乙方承担；乙方在现场必须配备专职水电工（水电工必须持证）必须常驻工地，且24小时随叫随到。
如因乙方临时用电布置不合理、维修维护不到位、检查不合格而给甲方造成直接或间接损失的，乙方承担全部损失及甲方受到的经济处罚。
1.6乙方固定综合单价包含了乙方所需施工材料现场下车及现场内转运费。
1.7乙方固定综合单价包含但不限于施工中所有剔槽、钻孔、孔洞的预留预埋，所有固定综合单价工作范围内的箱边洞口的填补及修复、其他分包单位或班组配合费用及本职工作范围内的文明施工卫生清扫费。
1.8乙方合同范围内工作不产生任何计时点工，如牵涉到施工完成后的设计变更，单个部位变更造成人工费增加5000元以内的由乙方自行承担，超出5000元的由甲乙双方另行协商解决。
施工前的设计变更不作任何签证，乙方不得有任何异议。
1.9合同外零星用工根据现场实际发生情况计取工天，普工120元/天，技工200元/天，产生的签证按照甲方制定的管理办法及相关流程办理。
合同外为涉及到单价由双方根据现场实际情况签证确认。
涉及零星用工、合同外单价部分应由项目负责人确认，其余任何人确认均不对甲方发生效力。
二、承包工期
2.1该项目的工期进度计划（总工期不超个月），乙方进度必须跟甲方土建工程进度相协调，满足土建要求；超期按每天500元处罚。
2.2如因乙方原因造成工期延误，给甲方造成的直接或间接的损失由乙方承担。
三、质量标准
本工程质量：
合格并达到总包合同有关质量的约定，及国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013及相应专业质量验收规范的要求。
四、合同文件及解释顺序
组成本合同时文件及优先解释顺序如下：
4.1本工程水电施工班组劳务合同；
4.2本合同附件；
4.3业主、监理、施工总承包单位及甲方相关管理条例；
五、劳务承包合同
5.1甲方应提供施工总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供乙方查阅。
5.2乙方应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
六、项目负责人
6.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为。
6.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为。
七、甲方权利及义务
7.1提供施工图壹套。
7.2按合同约定支付乙方工程进度款。
7.3负责统一制定各项管理目标，组织编制施工进度计划，实施对工程安全生产、质量、文明施工、工期的监督及检查；
7.4负责协调施工总承包单位及有关部门工作关系，协调现场各参建施工劳务之间的工作关系；
7.5根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员及班组有处罚及清退权。
7.6对乙方现场施工的安全、质量、文明施工、进度进行监督和管理，有权对乙方施工质量达不到相关规范要求，存在安全隐患等提出整改、返工、处罚、清退相关人员及班组的权利。
八、乙方权利及义务
8.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程甲方授权或允许，不得擅自与设计单位联系出具设计修改通知书；自觉遵守法律法规及有关规章制度；
8.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前25天提交下月施工进度计划，必要时按工程甲方要求提交旬、周施工进度计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程甲方批准后严格实施；
8.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的经济损失、法律责任及各种罚款；
8.4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗（乙方所有操作人员必须100%持证）情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
8.5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理；
8.6配合甲方办理各工序、分部工程验收及项目竣工验收；
8.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
8.8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施；因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
8.9乙方须服从甲方转发的相关单位及工程师的正确指令。
8.10除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的合同内的义务及工作程序。
8.11做好工人的出入场登记备案工作，特别是新工人入场登记必须向工程承包人上交该工人的身份证复印件，填写新工人入场登记表，做好入场登记备案，得到甲方的许可并做好新工人的岗位教育后方能进场上岗。
8.12现场布置必须按照甲方统筹安排进行布置，且必须服从甲方正确的指令，根据工程施工需要增设机械设备及劳动力。
8.13本工程由乙方自行负责提供的机械设备等材料必须遵得甲方的同意，并自行完善设备报验、检测手续，须提供合格的机具设备（具体按本项目所在地质安站等相关行政职能部门要求执行），严格按照甲方提供施工方案及技术交底进行施工。
8.14乙方须自行看管各自的机具及自己的成品保护，若发生偷盗等造成损失自行承担。
若甲方发现乙方工人及管理人员在现场有偷盗行为，乙方将赔偿甲方现场所有因偷盗而产生的一切损失；甲方在乙方劳务费用中扣除，不足部分由乙方另行补足甲方，并接受甲方经济处罚。
8.15乙方组织的工人必须无犯罪前科，严禁在工地打架斗殴，一经发现，每次罚款5000元，并送公安机关处理，乙方人员及斗殴致对方所产生的一切医疗及其他费用由乙方承担。
8.16乙方施工所需材料应至少提前7天向甲方书面提出材料计划单，否则因甲方材料耽误影响工期及相关费用由乙方承担。
8.17乙方必须做好成品保护工作，如乙方损坏他人成品，由乙方负责修复。
如乙方拒绝修复的，甲方有权请他人修复，所产生的费用在乙方总劳务费中扣除，乙方对此不得有任何异议。
乙方必须做到工完场清，自己班组的建筑垃圾，自己安排打扫；
8.18甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
九、安全施工与检查及事故处理
9.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取相应的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方违章指挥、管理不力、安全教育不到位、安全防护不到位、违规操作、违规施工、野蛮施工或安全措施不力等原因造成安全或质量事故的，由乙方承担一切经济责任和法律责任；
9.2发生因工伤亡或未遂事故，乙方必须保护好现场，立即上报甲方及将伤者送医院救治，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
如不及时上报，一切的法律责任及经济责任由乙方自行承担；
9.3工伤保险、意外伤害保险由总承包单位出资承保，但乙方应承担投保保费元。
乙方自行雇佣、聘用的管理人员、工人发生的任何伤亡事故，乙方应提供相关数据和索赔资料等，甲方配合办理索赔事由。
如工作中出现意外工伤或死亡事故，单次工伤事故费用在30000元以内的（含叁万），由乙方自行承担本次事故的经济及法律责任。
单次事故费用超过30000元的工伤或死亡事故报保险公司按保险规定办理，保险公司赔付以外的其它费用由甲、乙双方按比例承担，甲方承担30%，乙方承担70%（由于乙方违章指挥、管理不力、安全教育不到位、安全防护不到位、违规操作、违规施工、野蛮施工或安全措施不力等原因造成的伤亡事故，所有费用由乙方全额承担）。
9.4乙方新工人入场施工前，必须向甲方提交身份证复印件办理新工人入场登记并到社会保险事业局办理工伤保险后方可上岗，如未办理工伤保险就上岗的工人发生安全事故造成的一切经济及法律责任由乙方自行承担。
十、施工安全和文明施工要求
10.1乙方在施工期间必须遵守《安全生产管理条例》和业主、监理、施工总承包单位制订的《工程管理及处罚制度》，接受业主、监理、施工总承包单位及甲方的管理，凡由于乙方不规范施工造成事故由乙方担负全部责任。
乙方或乙方施工人员如与监理或业主或施工总承包单位管理人员对抗，每次罚款2000元，罚金在2日内以现金形式缴纳到甲方财务处，如拒绝缴纳的在拔付工程进度款时2-3倍扣除。
10.2乙方作业人员进入施工现场要戴好安全帽，不准穿拖鞋开打赤脚，不得穿高跟鞋或裙子，违者每次罚款100元。
小孩子严禁进入施工现场，违者每次罚款200元。
10.3施工现场严禁明火，乙方要做好防火措施，消除火灾隐患，乙方人员在施工现场生火，每次罚款500元。
非专业电工不能进行电工操作。
如由于乙方私自进行电工操作造成事故损失由乙方负责赔偿责任。
10.4乙方要聘请适合岗位工作的作业人员，对不能胜任本职工作的作业人员甲方有权要求乙方清退，乙方不得推委，违者每次罚款2000元。
10.5乙方作业人员不准乘坐施工电梯以外的垂直运输工具，违者每次罚款2000元。
造成事故由乙方承担全部经济责任和法律责任。
10.6本工程施工区和生活区分离，所有施工人员和家属不准住到施工现场，违者每次罚款2000元。
甲方不提供集体宿舍，乙方自行在工地外解决所有管理人员及工人食宿，自行承担相关费用及安全责任。
10.7乙方作业人员不得在施工现场大小便，违者每次罚款500元。
10.8乙方作业人员不得浪费材料，能多次使用的材料必须多次使用，乙方不得以其它原因拒绝使用，甲方发现乙方作业人员故意浪费材料，每次罚款1000元。
10.9乙方要及时足额支付民工工资，如乙方不及时支付民工工资给甲方造成负面影响的，甲方将直接支付民工工资，在工程款中扣除并处每次20000元罚款。
十、劳务单价及劳务报酬
10.1本工程采用固定综合单价：
元/m2，结算按建筑面积单方包干形式计价（按最终测绘公司实测建筑面积为准结算）
固定综合单价组成：
序号
项目名称
单位
单价（元）
备注
综
合
单
价
组
成
1
㎡
建筑面积
2
㎡
建筑面积
3
㎡
建筑面积
4
㎡
建筑面积
5
临时设施及配合费
㎡
建筑面积
6
文明施工费
㎡
建筑面积
7
各级管理人员工资及工人住宿
㎡
建筑面积
8
利润
㎡
建筑面积
固定综合单价（1+2+3+4+5+6+7+8）
㎡
建筑面积
10.2因变更引起价格调整的其他处理方式：
由乙方在施工前向甲方提交书面单价确认单，经甲方确认后为结算依据，若未经甲方书面确认，乙方擅自施工后甲方不予确认，由乙方自行承担。
10.3上述承包单价或费用包括但不限于乙方以下费用：
10.3.1现场管理费、办公费、劳务公司管理费、合法利润等；
10.3.2员工基本工资、奖金、加班费、赶工费、高温及寒冷补贴等；
10.3.3员工基本社保、保险、劳保统筹等国家有关部门要求交纳的职工基本保障费用；
10.3.4施工过程中合同承包范围内的工作，甲方将不给乙方签任何零星用工，甲方因其他合同外的工作需要乙方安排水电工、焊工施工的，乙方必须严格按甲方要求组织完成。
若甲方合同外需乙方配合派遣零星用工的，需当天签字完善零星用工派遣单，超过时限甲方不予认可，由乙方自行承担相应损失。
合同外零星用工根据现场实际发生情况计取工天，普工120元/天，技工200元/天，产生的签证按照甲方制定的管理办法及相关流程办理。
合同外为涉及到单价由双方根据现场实际情况签证确认。
10.4劳务报酬的付款方式
10.4.1各分项（部）工程劳务费所占比例：
主体结构预埋占总价的15%,安装工程占总价的85%。
10.4.2付款方式：
（1）主体结构预埋全部完成15层后,甲方支付乙方实际完成工程量的70%；主体结构验收合格后支付乙方当次实际完成工程量的80%，安装工程分二次支付，安装工程施工完成15层后支付乙方当次实际完成工程量的70%，第二次支付为全部安装工程完成后，甲方支付乙方至主体结构预埋、安装工程工程量的80%，其余工程劳务费待工程全部竣工验收合格后支付。
因前述工程款来源于业主单位支付的工程款，因业主单位未能支付甲方工程款的，甲方有权延期支付乙方当期劳务费，乙方对此予以谅解。
甲方支付该期劳务费的时间延长至业主单位支付当月或次月工程款后十日内支付。
如业主单位未能支付的，延长至业主单位实际支付之日后十日内支付。
（2）本工程竣工验收后，甲方除扣除总工程款5%作本工程质量保修金。
（3）保修金的返还：
保修金分二次返还乙方，保修期为竣工验收合格备案后叁年；
第一次支付：
保修金从竣工验收合格备案后之日算起，满一年后无任何质量问题后第一次支付乙方保修金的50%（保修金不计利息）；
第二次支付：
质保期满后无任何质量问题甲方返还乙方全额保修金（保修金不计利息）；
（4）在保修期内，乙方在接到甲方维修电话后24小时内必须赶到现场进行维修。
否则甲方另行安排人员维修，所产生一切费用从乙方保修金内扣除。
不足部分由乙方另行支付。
十一、材料保管及损耗
11.1甲方提供的材料，乙方必须爱惜保管。
如发现乙方有偷盗行为，乙方将负责其所有经济责任，并送公安机关处理。
乙方的材料及机械，由乙方自行安排专人看管，如有遗失及损坏，由乙方自行负责。
11.2所有材料损耗控制在相关规定范围以内，因乙方原因造成损失的，由乙方按原价赔偿甲方。
十二、施工验收
12.1乙方应确保所完成施工的质量满足本合同约定的质量标准。
甲方与施工总承包单位间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
十三、违约责任
13.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
13.1.1甲方违反约定，不按时向乙方支付劳务报酬的；
13.1.2甲方无故要求乙方中途退场的，甲方应按乙方已完工程量的120%予以结算，超出工程量部分作甲方违约金。
13.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任；
13.2.1乙方施工质量不达标或不符合本合同约定的（含临时用水用电、文明施工等）质量标准，乙方除无偿返工或修补至工程质量合格外，视具体情况应每次向甲方支付2000-10000元的处罚金；
13.3因乙方原因要求中途退场和乙方施工质量达不到相关要求，返工一次后仍无法达到相关质量标准的，甲方有权按乙方已完成合格工程量的50%予以结算退场，剩余工程量款项作乙方违约金。
十四、补充条款
14.1乙方现场需配置一名专职电工和一名兼职安全员及相应数量技术管理人员，配合甲方对工程管理的实施，该费用视为已含在工程总造价内，上述人员应长驻工地，随时配合甲方解决工程中的问题。
14.2甲方在拨付乙方进度款及办理结算时，乙方必须在甲方的监督下发放劳务工人工资，乙方必须服从甲方及相关单位的监督和管理，若乙方有欠付工人工资情况甲方有权直接对班组工人发放工资，甲方有权暂停支付其劳务费或在应付工程款中扣除甲方代为支付的工人工资，并处以每次5000元罚金。
乙方承担由此给甲方造成的一切损失及责任。
乙方必须每月向甲方提供工人工资发放清册。
15.3乙方必须服从甲方本工程合同之外的合理工作安排，不得无故推脱或不做。
否则，甲方有权安排其他人员施工。
此工资在乙方工程款中扣除。
15.4甲方在本合同承包范围内的所有工作必须自行完成,不得将工程分包或转包，一经发现，甲方有权无条件解除合同，由此而产生的损失和责任由乙方承担。
15.5本合同与甲方、施工总承包单位的相关管理条例具有同等法律效力，乙方必须遵守甲方、施工总承包单位相关管理条例。
15.6乙方必须坚守职业道德，严禁以贿赂及其他方式要求甲方及相关单位管理人员为乙方隐瞒工程质量缺陷、安全隐患及真实工程量等。
如乙方有以上行为，甲方可单方面解除合约，由此造成的一切经济及法律责任由乙方自行承担。
如甲方及相关单位管理人员不以正确态度（方式）对待工作，对乙方有卡、要行为的，乙方应告知甲方，由甲方协调处理。
乙方人员如瞒报工程质量缺陷、安全隐患等，甲方经查实后，甲方可单方面解除合约，由此造成的一切经济及法律责任由乙方自行承担。
十四、解决争议的方法
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：
（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地的人民法院起诉。
十五、本合同未尽事宜双方另行协商，签订补充协议，补充协议与本合同同等效力。
补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
十六、本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等效力。
双方签字盖章后生效。
发包人（盖）:
承包人（章）:
法定代表人法定代表人
或其委托代理人（签名）：
或其委托代理人（签名）：
年月日年月日
社会治安综合治理责任书
劳务发包人（以下简称甲方）：
劳务承包人（以下简称乙方）：
姓名：
身份证号码：
为了维护企业利益和社会稳定，根据政府和上级的有关规定，特签订本责任书。
1、建立健全综合治理管理网络，层层签订综合治理责任书，齐抓共管，群防群治。
2、加强民工队伍管理，使用队伍必须成建制，手续齐备。
严禁私招乱雇。
如果私招乱雇且招雇人数超过总用工人数5%。
每发现一次,视人数多少数处以一万元以上五万元以下的罚款。
并责令期限整改。
3、加强劳务管理。
严禁拖欠民工工资，若因拖欠民工工资而引起民工闹事或上访。
每发现一次视情节轻重。
影响大小及人数多少。
处以五千元以上五万元以下的罚款。
应做好安抚工作，控制事态发展。
4、严禁赌博、偷盗、打架斗殴，酗酒闹事，嫖娼等丑恶现象的发生。
乙方应经常对属下人员进行法制教育，规范属下人员的行为。
明确对属下在项目所在地的一切责任，若违反上述之一，给公司造成社会信誉受损的，视情节轻重每次予以一千元的罚款。
5、加强消防管理，保证必须的消防设施投入，杜绝火灾事故；若发生火灾事故，使甲方受到政府主管部门处罚或因媒体曝光而使信誉受损，除承担政府主管部门的处罚外，甲方还视情节轻重影响大小予以一万元以上十万元以下的罚款。
6、在本工程组织进行的综合治理检查中。
若未达标，除责令整改达标外，同时处以每次一千元罚款。
7、要及时报告治安消防事故，保证信息通畅；若迟报、漏报、瞒报、每发生一次，处以一千元罚款；迟报、漏报，瞒报重大治安消防事故，每发生一次，处以一万元罚款。
8、本责任书期限以本工程施工实际工期为限，责任期若责任人变动，由续任者履行。
9、责任书作为合同的附件，与其具有同等法律效力。
甲方：
（签章）乙方：
（签章）
甲方代表：
（签字）乙方代表：
（签字）
经办人：
签订日期：
签订日期：
安全生产责任书
劳务发包人（以下简称甲方）：
劳务承包人（以下简称乙方）：
姓名：
身份证号码：
根据项目的安全管理目标，为了加强施工现场的安全管理，认真执行国家和地方制定的一系列安全法规、规程和标准，使现场能落实文明施工和安全生产的目标，特签订本安全经济承包责任书。
本安全生产指标经济承包责任书作为经济承包合同中的一部分，明确甲乙双方的责任和义务，应共同遵照执行。
一、安全生产指标（安全生产管理目标）
1、本分部分项工程班组要求的安全生产指标：
“杜绝重伤、死亡事故。
杜绝重大机械事故。
杜绝轻伤事故”。
本分部分项工程班组要求的安全达标率、合格率为100%。
其中优良率为90%以上。
二、专/兼职安全管理人员配备
1、甲方的专职安全生产管理人员是：
。
2、施工劳务兼职安全生产管理人员是：
。
三、双方安全管理责任
（一）甲方责任
1、负责对乙方人员进行“三级安全教育”、“专项安全教育”；
2、负责对乙方人员进行“分部分项工程专项安全技术交底”；
3、负责制定乙方有关的各项安全管理制度，并对乙方人员进行相应的交底；
4、负责对乙方人员进行特殊工种作业的资格审查；
5、负责对乙方施工过程中进行安全管理巡检。
具有安全生产管理的“一票否决权”；
6、负责监督乙方及其兼职安全人员的安全管理工作；
7、负责对乙方进行阶段安全管理目标和制度执行情况的考核；
8、负责处理乙方的伤亡事故或伤亡未遂事故；
（二）乙方的责任
1、乙方必须接受和服从甲方安全生产管理的各项制度；
2、负责新入场工人和换岗及歇业后从新上岗工人的岗前安全教育工作，并做好就教育内容登记和接受教育人员的签字工作；
3、负责执行国家、地方和项目安全生产、文明施工规章制度及安全技术操作规程，严格按本工种安全技术操作规程作业，不违章指挥，冒险作业，做好工完料清及相关文明施
升级会员 