简单工程承包合同格式新.docx
《简单工程承包合同格式新.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单工程承包合同格式新.docx(6页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
简单工程承包合同格式新
YOURLOGO
如有logo可在此插入
—CONTRACTTEMPLATE—
精诚合作携手共赢
合同编号:
TF-HS-6009-57
编制人:
XXXX
审批人:
XXXX
简单工程承包合同(正式版)格式新
ThePurposeOfThisDocumentIsToClarifyTheCivilRelationshipBetweenThePartiesOrBothParties.After
ReachingAnAgreementThroughMutualConsultation,ThisDocumentIsHerebyPrepared注意事项:
此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。
简单工程承包合同范文一
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
_、工程概况
1、工程名称:
;
2、工程地点:
;
3、工程范围:
4、承包方式;二、合同工期
Is开工日期:
XX年XX月XX日z竣工日期XX年XX月XX日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准:
合格、按照《杆枠施工质量验收规范》验收。
总计合同金额(大写)(人民帀),小写¥。
五,付款方式
付款方式:
本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。
工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。
所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
Is承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设
计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
平工作,提供基
准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设
施。
2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标彌安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从
验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均
无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对
工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。
由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。
若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表承包人现场代表_,双方代表的权利义务按本合同约走,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故
时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
—方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支
付违约金万元。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(―)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间:
_年_月—
合同订立地点:
本合同共一页
发包人:
(盖章)
法定代表人/委托代理人:
(签字)
承包人:
(签字)联系方式:
开户银行:
银行账号:
简单工程承包合同范文二
发包人:
(简称甲方)
承包人:
(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
;
3、工程范围:
二楼房顶钢架。
4、承包方式:
包工包料。
承包面积为nf,每平方价格为元。
二、合同价款总计合同金额(大写)(人民帀),小写¥。
三、付款方式
付款方式:
工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。
本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,
签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同以双方签字盖章后生效,—式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方:
乙方:
XX年XX月XX日
简单工程承包合同范文三
一、发包方:
(以下简称甲方)承包方:
(以下简称乙方)
二、承包范围:
1、项目工程名称杆杆杆*。
合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。
开工日期:
20xx年2月8日。
竣工日期:
20xx年2月8日工程质量等级合格。
2、范围:
三、工程款(进度款)拨付
、承包人乙方的责任:
乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。
并接受甲方的监督指导。
发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。
由于
质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。
甲方的直
接原因造成的责任除外。
五、甲方的责任:
1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、
监督、指导。
2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。
六、本合同自甲乙双方签字之日生效。
本合同一式二份,甲方一份,乙方一分。
发包人(甲方):
承包人(乙方):
XX年XX月XX日
请在此处输入公司或组织的名字
EnterTheNameOfTheCompanyOrOrganizationHere