简易工程施工合同范本4篇.docx
《简易工程施工合同范本4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易工程施工合同范本4篇.docx（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
简易工程施工合同范本4篇
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！
欢迎您阅读文档简易工程施工合同范本4篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。
相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。
假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。
简易工程施工合同范本4篇
简易工程施工合同范本1
发包人：
（简称甲方）
承包人：
（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
;
2、工程地点：
;
3、工程范围：
4、承包方式：
。
二、合同工期
1、开工日期：
年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）;
三、质量标准
工程质量标准：
合格、按照《xxxx施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、付款方式
付款方式：
本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。
工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本合同注明帐号为准）。
所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
简易工程施工合同范本
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。
由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。
若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。
本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁;
（二）依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。
合同订立时间：
___年___月___日
合同订立地点：
____________________
本合同共_页
发包人：
（盖章）
法定代表人/委托代理人：
（签字）
承包人：
（签字）联系方式：
开户银行：
银行账号：
简易工程施工合同范本2
发包人代表（甲方）：
承包人代表（乙方）：
身份证号：
身份证号：
联系电话：
联系电话：
合同双方根据《中华人们共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于X市X区X小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。
（甲方拥有对房屋的所有权）。
2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的'财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。
8、总工程的费用为XX元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。
甲方：
（签字）盖章乙方：
（签字）盖章
签订日期：
X年X月X日
简易工程施工合同范本3
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：
麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点：
麻城宋埠
三、承包方式：
包工、包机械、包安全
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：
乙方：
代表：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
简易工程施工合同范本4
建设单位：
（以下简称甲方）施工单位：
（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程范围：
4、承包方式：
包工包料。
5、承包造价：
元（大写：
）。
二、工程期限
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。
（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）
开工日期为20xx年月日至20xx年月日，总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1：
甲方承担的安全责任、权利
（一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；
（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；
（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2：
乙方的责任、权利
（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；
（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；
（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；
（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方：
代表人：
身份证号：
公章
年月
乙方：
代表人：
身份证号：
公章年日日月
简易工程施工合同范本4篇全文结束。
升级会员 