土建劳务承包合同.docx

土建劳务承包合同.docx

《土建劳务承包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建劳务承包合同.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

土建劳务承包合同

合同号：

XXXX工程

砼浇筑劳务承包合同

XXXXX有限公司

〖XXXXX工程项目部〗

土建劳务承包合同

发包方：

（以下简称甲方）。

承包方：

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方就本工程外架脚手架搭设分项工程施工协商一致，订立本协议。

第一条工程概况

1.1工程名称：

XXXXX工程

1.2工程地点：

1.3结构类型：

框架剪力墙

1.4承包范围：

1.4.1本施工图及国家现行规范所涉及的全部砼【特注：

不含二次结构砼】；

1.4.2不含年月日前本工程浇筑的砼；

1.4.3自行购买施工操作人员的劳动保护和安全防护用品（包括安全帽、安全绳、安全带、绝缘手套和防护服装等）和施工工具（除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管）；注：

安全防护产品必须符合施工安全规范标准；

1.4.4甲方所需临时用工的调配；

1.4.5甲方进场的材料下车后的分类堆放及收集，报废材料的收集并按甲方指定的地点分类堆放整齐；施工完后的场地必须用扫帚将其作业面将楼层清扫干净；

1.4.6负责核算合理使用的材料计划并书面上报项目部采购；

1.5、承包方式：

本工程采用“包人工、包辅材及施工工具（除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管）、包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、涉及本合同承包范围内的施工放线及甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同承包范围内的全部工作内容。

1.6、乙方在施工过程中如不能满足规范要求，甲方视需要可对乙方承包范围及内容作出调减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。

第二条合同工期

2.1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。

2.2、合同工期：

本工程于年月日开工，至年月日竣工，共日历天。

2.3、工期要求：

严格按项目部施工进度计划施工，逾期则按2000.00元／天的罚款在当次工程进度款中扣除。

工期延误最长不能超过5天，若超过5天时甲方有权解除本合同并同时要求乙方赔偿工期延误所造成的损失。

第三条工程质量

3、本工程质量必须满足国家现行相关规范要求和项目部的技术交底，并由建设单位、监理、质监站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。

第四条合同造价

4.1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.4条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，本单价包含完成本合同内容所发生的一切费用，不作调整、不再计取其它任何费用，工程量按实际结算。

4.2、工程量计算方式：

。

4.3、合同价款：

本合同采用方式确认。

正负零以下砼工程合同单价：

大写：

每立方米，正负零以上砼浇筑工程合同单价：

（建筑面积），大写：

每平方米；合同总价暂定：

万元正，结算时以施工完成工程量实际计算为准。

4.3.1、本合同单价包含但不仅限于：

完成合格工程所支付的全部人工费、食宿费、手工用具费、社保五险、安全防护、个人劳保用品等费用和安全风险金（安全风险金是指由乙方违规操作而引发的事故所造成的经济损失）。

4.3.2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；因返工所造成的直接与间接经济损失由乙方全部承担；乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

4.3.3、承包范围内不允许发生计时工：

承包范围外所发生计时工按实际工日，普工（女工）每工日元包干，普工（男工）每工日元包干，技术工每工日元包干。

当日发生计时工，必须当日取得主管施工员同意，并说明情况，做到日清日签证，一月一核算，严禁事后补工和签证。

4.3.4、乙方遵守合同按质按量完成该工程所有分项工程施工任务，甲方按合同单价进行工程款决算；此单价中含有30%的施工安全文明措施费，不论乙方施工在任何部位所发生的安全事故均按整体工程造价计算由乙方承担；

4.3.5、、若应乙方技术、人力不济，安全不力、资金短缺、工期延误造成甲乙双方中途终止合同，则甲方接以下单价进行工程款结算：

4.3.5.1、正负零以下范围所有结算价款为零；

4.3.5.2、正负零以上砼按以完工程量的计算；

4.4、合同风险：

本合同采用的是固定单价合同方式确定，乙方已充分考虑市场人工费及材料的价格变化风险，施工过程中不予调整。

第五条安全文明施工要求

5.1、双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程、培训教育制度、检查评比制度，乙方应无条件配合甲方及相关方的安全文明施工要求。

5.2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有周密的安全施工方案和措施，消除事故隐患。

施工前应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。

5.3、配合甲方的三级安全教育，每天做好班前安全交底，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责，随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。

5.4、按甲方要求及时做好安全生产的相关资料，包括班前安全活动记录，不能损坏资料，每周上交甲方安全员审查。

5.5、乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。

第六条甲方责任

6.1、在开工前天负责向乙方提供设计变更通知和相应的技术交底通知。

乙方如需要增加图纸套数的，甲方可代为复印并做好登记，复制费用由乙方承担。

6.2、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。

6.3、负责现场管理和协调各班组的工作；

6.4、负责监督乙方的施工行为、技术指挥、工作检查；

6.5、负责大型机械设备（塔机）以及1.4.2条主要材料的供应

第七条乙方责任

7.1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定，如因违反规定而发生伤亡事故，一切损失均由乙方负责。

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方主要负责人到处理并保护好现场，若乙方保护措施不力造成的所有损失全由乙方承担。

7.2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图及专项施工方案组织施工。

将甲方的技术交底通知贯彻到班前交底做好记录，每周提交一次记录给甲方，否则，出观质量事故由乙方承担所有的返工、维修经济损失，并负责因其而产生的一切责任。

7.3、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。

未经甲方同意乙方不得递给任何与分包合同相关的第三方合同。

7.4、乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协调，服从甲方的统一协调，乙方主对班组交底做好成品、半成品的保护工作，采取合理有效的措施保护本分项其他分项作业的半成品及成品，由乙方原因造成本分项和其他分项的材料设备、成品及半成品的损坏、丢失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的责任。

7.5、乙方每次办理结算单前，负责及时提供相关的安全记录和质量记录资料给甲方，否则，甲方有权延长当次进度款的结算时间。

7.6、分项工程完工后，甲方人员验收未达到质量标准要求时乙方应无条件立即返工，如乙方不返工，甲方可另派人返工，由此发生的工资在乙方进度款中倍扣除，同时甲方可根据情节的严重程度要求乙方辞退有关人员，材料费由乙方自行承担，人工费不再另行计算。

7.7、乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度、成本节约的各项管理制度。

7.8、乙方施工人员年龄不能超过50周岁且必须持有如下证件：

身份证、上岗资格证书及特殊工种操作证复印件、工种单位记录卡、健康证明、暂住证。

若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场或乙方自行承担因证不全而造成的一切后果。

【注：

乙方必须提供每位施工人员的以上证件复印件及电话号码交由项目部存档】

7.9、乙方必须配合甲方与每个工人签订劳务合同，合同中须明确劳动报酬、社保五险等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

乙方施工人员民工工资发放情况每月须定时上报甲方。

7.10、乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如手套、服装等）。

7.11、乙方应按时交纳从业人员社会综合保险费并为在岗的每位从业人员购买100元的意外伤害险。

7.12、在施工期问，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如乙方责任发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。

对其善后处理由乙方对伤亡事故全面负责，所涉及的费用由乙方全部承担；

7.13、负责劳动力的组织和调配；负责该工种的质量、安全、进度配合；配合甲方的管理，听从甲方指挥和调度。

第八条工程款支付

S．1、乙方每次向甲方生产经理提交本月已完工程量计算书。

甲方在十个工作日内审核完。

8.2、本月度支付上一个月已完成工程量的80%的工程进度款，按己完成的工程量计算。

8.3、甲方在乙方完成全部工程后15天内与乙方进行工程价款结算，结算完成30天内甲方付清乙方全部工程款。

8.4、甲方支付工程款不够乙方发放每月的人工工资，其余部分由乙方自行垫资支付，乙方在用工时给务工人员讲清自己支付工资的办法及条款，同时签订支付工资协议。

如果务工人到劳动部门投诉一切经济损失由乙方负责。

8.5、乙方按质、按量完成施工任务，确保工程施工安全、调解好与各班组及务工人的协调、配合关系，该工程竣工一次性验收合格。

如与各工种配合不当，不听从甲方安排，发生打架、斗殴现象产生的一切后果，一律由乙方承担一切法律责任及经济损失，并处当事人1000.00元／次的罚金在当次支付工程进度款中扣除，情节严重移交司法机关。

第九条材料设备

9.1、甲方负责主材供应，乙方负责自备辅材。

9.2、乙方应自备安全帽、安全带、安全绳等劳保用品。

如因不按要求配置劳保用品，导致的事故由乙方承担所有损失。

（注：

不带安全帽处罚款每人每次50.00元：

不拴安全绳处罚款每人每次150.00元）

9.3、甲方所供材料到工地后，乙方指派专人领料后分类堆放标识，如因乙方原因发生损坏，由乙方负责照价赔偿。

．

9.4、乙方应合理的计划材料，其材料具以实际领用数量归还，若在施工中乱扔、乱截等造成材料损耗，乙方应照价赔偿损耗的材料并处罚款200.00元／次。

9.5、施工过程中如发现材料数量剩余时，乙方应及时通知甲方调整进度备料并喜理套用余料。

9.6、乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分由乙方负担。

第十条现场管理

10.1、甲乙双方人员应严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

10.2、乙方应对现场人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严格执行甲方的质量、安全、文明施工等规定，严禁偷拿现场材料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权执行处罚细则。

10.3、处罚管理细则：

10.3.1、施工现场穿拖鞋及高跟鞋、不戴安全帽、打赤膊，违者每项每次罚款50元。

10.3.2、盗窃工地财物者，每次罚款1000元，并送交公安机关处理。

10.3.3、故意破坏工地设备者，每次罚款100～200元。

10.3.4、不听从项目部统一安排，在工地安排地点以外的地方私搭铺、私建灶者，每次罚款100元。

10.3.5、对工地内的水、电随意加装，改动或拆除者，每次罚款100～300元，造成严重后果者，送交公安机关处理。

10.3.6、在工地内打架斗殴聚众闹事，每次罚款1000元，情节严重的送交公安机关处理。

10.3.7、在工地范围内进行赌博活动，每次罚款200元，情节严重者，送交公安机关处理。

10.3.8、不在工地所设吸烟区吸烟，随意吸烟者，每次罚款20元。

10.3.9、在工地内随意大小便者，每次罚款200元。

10.3.10、修理机械设备没断电和没挂“禁止合闸”标志着；乱用模板（铺路），造成材料损坏浪费者；每次罚款100元。

10.3.11、私自拆除“四口五临边”防护及其他安全防护设施者，或在满堂架上面堆放大量木枋或散板者，每次罚款100元。

10.3.12、不关水龙头或者乱拉乱接施工用电及拖地电线，每次罚款50元。

10.3.13、各施工作业人员不认真阅读签证项目部实行的安全教育及各安全技术交底的，有对安全资料涂改，丢失、不及时归还、代签或不签情况下，每次罚款50元。

10.3.14、本班、本工序施工完毕后，即时清理施工现场，如果该班组没有即时清理施工现场，每层罚款500元／层。

10.3.15、外脚手架板上不允许有任何杂物和建筑垃圾、建筑材料，否则处罚责任班组。

10.3.16、配电箱门未关，一个配电箱罚款50元；一个开关负荷多条回路的每发现一处罚款50元／条。

10.3.17、乙方没有按施工图下料提交材料合理利用方案，造成材料浪费的由乙方负责，在当月进度款中双倍扣除。

10.3.18、楼面清理时严禁自上而下直接倾倒垃圾，否则，每次罚款100元。

10.3.19、乙方指派人员不服从甲方现场统一指挥的，每次罚款50元。

10.3.20、乙方人员必须将所领材料及半成品分类堆码并按要求标识，严禁乱堆乱放，否则，处以每次100元。

10.3.21、以上条款乙方所有人员必须严格遵守，若某人三次违反以上条款规定，除处罚款外，乙方必须配合甲方终止其劳动合同并令其不得在本工地进行施工作业。

10.3.22、以上条款由甲方现场管理人员当场开出罚款单，乙方当事人必须签字确认，如属事实，乙方拒签并无合理解释，按双倍金额在当次进度款中扣除。

第十一条违约责任

11.1、甲方违约责任：

若甲方不遵守合同约定按合同总价的5%计算违约金支付给乙方。

11.2、乙方违约责任：

11.2.1、乙方分包的工程项目，不得另行分包，否则甲方有权解除合同并向乙方要求合同总价的5%违约金。

11.2.2、乙方在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，乙方负责返工并赔偿一切损失，同时甲方有权终止合同，并按合同总价的5%向乙方计取违约金：

11.2.2、甲方按时支付进度款后，乙方应按时足额发放工作人员工资，并公布发放情况，有拖延克扣现象，甲方可代为发放，并视情节严重进行罚款或解除合同：

11.2.3、乙方应精心组织施工，保证工程质量，如质量不符合国家验收规范标准，必须返工修理，其工料费损失由乙方承担，如工程质量低劣又无法挽救的应由乙方负责赔偿全部工料损失，并支付分包总额5%的违约金。

11.2.4、乙方必须按照甲方的施工进度计划（周计划、月计划）施工，如拖延工期按本合同约定执行。

11.2.5、乙方不履行本合同义务或不按本合同约定履行义务的其他情况。

按其分项工程总造价5%计算违约金。

第十二条特别条款

12.1为确保本工程的工期和质量，乙方应保证按照施工组织设计、进度计划和质量要求精心的组织施工，保证施工人员的技术水平和数量，所有施工人员必须是乙方自有工人，乙方在现场配备施工管理人员，对施工过程把关，服从甲方的监督检查。

若乙方遇到施工困难须想办法解决而不能擅自退场，否则视为乙方对已完工程放弃收取工程款，同时甲方有权另向乙方索赔；

12.2乙方须服从甲方及甲方转发的本工程业主及监理单位的指令，未经甲方同意，乙方不得以任何理由与工程业主及监理发生任何工作关系，乙方不得直接致函工程业主方或监理方，也不得直接接受工程业主方或监理方的指令。

如乙方违反此规定，则甲方将视为乙方违约，并按乙方违约给予处罚；

12.3乙方应保障甲方免于承担由于乙方或其工人误用甲方提供的资源、设备等造成的损害而引致的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费及其它开支；

12.4如乙方有任何违反本专业承包合同的违约行为，乙方应保障甲方免于承担由此违约造成的根据甲方与业主的合同甲方将负责的任何损害的赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付给乙方的金额中扣除此笔赔偿费，但不排除采用其它赔偿办法；

12.5、遇不可抗力的损坏，甲、乙双方损失按业主或其它机构所付损失费在工程造价中所占比例分摊。

第十三条退场

在甲方与乙方的合同关系解除或专业承包工程完工或双方未能就本专业承包工程的后续工程达成协议后，乙方在完工后3天内应将其在施工现场的所有人员及财产全部撤出施工现场。

乙方在退场过程当中应保证甲方及其他乙方的财产及已完工程免于遭受任何损失。

第十四条其他

14.1、乙方在合同签订时交纳的履约金。

在基础工程隐蔽验收合格后三日内退还。

14.2、合同生效和终止：

双方签字盖章后生效，结清工程款时失效。

14.3、其它未尽事宜经双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

14.4、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向合同签订地经济仲裁委员会申请仲裁或向合同签订地属人民法院起诉。

14.5、本合同解释权归城南时代广场一期项目部。

14.6、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份。

合同签订单位：

甲方（盖章）乙方（盖章）

项目负责人：

委托负责人：

成员及电话：

签约日期：