合同违约赔偿范本.docx
《合同违约赔偿范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同违约赔偿范本.docx（12页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
合同违约赔偿范本
合同违约赔偿范本
篇一：
违约赔偿协议书范本
违约赔偿协议书范本
甲方（出卖人）：
****都城物业发展有限公司
乙方（买受人）：
****劲松路甲1号松华园小区单元房业主鉴于：
1、XX年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》（合同编号：
），乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼（都城心屿），乙方已向甲方支付购房款人民币元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于XX年月日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：
________乙方：
________
________年________月________日
-------
甲方：
________，性别：
_______，汉族_______，________年________月出生，现住_______，身份证号码为:
________，联系电话：
________。
乙方：
___________，性别：
________，汉族，________年________月出生，现住________，身份证号码为:
________，联系电话________。
XX年11月6日晚上，甲、乙双方在候公渡利村吃饭因甲主动劝酒过激时双方摔倒后，以致甲方左腿受伤一事（手术后经法医鉴定为轻伤：
膝盖处胫骨粉碎性骨折）。
现甲、乙双方根据各自的过失程度，经充分协商，自愿达成如下协议：
一、乙方一次性支付医疗费人民币XX0元（大写：
贰万元整）给甲方。
乙方根据甲方要求，提供相应的票证供甲方办理保险理赔手续。
二、甲方王功勋今后左腿出现任何问题均与乙方无关。
三、甲方王功勋今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何责任。
四、本协议一式三份，由甲、乙方和监督单位各执一份。
本协议自签字盖章后之日起生效，各方都必须承担协议中各自义务。
甲方：
________乙方：
________
监督单位：
________
篇二：
违约赔偿协议书范本
违约赔偿协议书范本
甲方（出卖人）：
****都城物业发展有限公司
乙方（买受人）：
****劲松路甲1号松华园小区单元房业主
鉴于：
1、XX年月日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》（合同编号：
），乙方购买***劲松路甲1号松华园小区住宅楼（都城心屿），乙方已向甲方支付购房款人民币元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自XX年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币元。
甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币元，于XX年月日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：
________乙方：
________
________年________月________日
-------
甲方：
________，性别：
_______，汉族_______，________年________月出生，现住_______，身份证号码为:
________，联系电话：
________。
乙方：
___________，性别：
________，汉族，________年________月出生，现住________，身份证号码为:
________，联系电话________。
XX年11月6日晚上，甲、乙双方在候公渡利村吃饭因甲主动劝酒过激时双方摔倒后，以致甲方左腿受伤一事（手术后经法医鉴定为轻伤：
膝盖处胫骨粉碎性骨折）。
现甲、乙双方根据各自的过失程度，经充分协商，自愿达成如下协议：
一、乙方一次性支付医疗费人民币XX0元（大写：
贰万元整）给甲方。
乙方根据甲方要求，提供相应的票证供甲方办理保险理赔手续。
二、甲方王功勋今后左腿出现任何问题均与乙方无关。
三、甲方王功勋今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何责任。
四、本协议一式三份，由甲、乙方和监督单位各执一份。
本协议自签字盖章后之日起生效，各方都必须承担协议中各自义务。
甲方：
________乙方：
________
监督单位：
________
篇三：
合同违约责任怎么写
合同违约责任怎么写：
1、违约责任承担方式
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、违约责任条款约定
违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。
还可以约定一条总的违约条款：
“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。
3、损害赔偿的范围
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
4、违约金
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
以上为合同违约责任的写法。
篇四：
违约协议书
XXXXXXX有限公司违约协议书为规范公司管理，确定劳动关系，明确公司培训期内违约金的管理，特制定本协议，本协议壹式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：
XXXXXX有限公司乙方：
一、原因乙方接受甲方培训归任后，由于乙方原因单方面解除劳动关系，或因乙方采取规避法律的行为被甲方解除劳动关系的，辞职时必须按如下金额向甲方一次性支付违约金。
二、支付违约金额1、试用期3个月⑴试用人员违犯公司的各项规定及损害公司的形象者，公司将解除劳动关系，期间发生的劳动报酬不予支付，如造成公司经济损失的要承担法律责任，并依法赔偿造成的经济损失。
⑵试用人员因故辞职，扣除一个月的薪资，并扣除其他所有相关待遇。
（包括总公司培训和分公司培训）⑶乙方在公司培训期7-15天以内，违约金为3000元（总公司培训）⑷乙方在公司培训期15-30天以内，违约金为5000元（总公司培训）⑸乙方培训时往返路费自己垫付，等正式录用后给予报销.⑹分公司培训，甲方考核不合格，予以辞退，扣发一个月薪资及所有相关待遇。
2、正式录用期乙方录用期内，违约金为5000元三、乙方在职期间对公司要绝对忠诚，不得对公司有所隐瞒和欺骗。
四、违反分公司的各项规章制度，甲方有权解雇乙方，并要求乙方支付违约金，并扣发一个月的薪资及所有相关待遇。
五、本协议一经订立，即具有法律效力，双方必须履行。
六、本
合同未尽事宜，解释权在XXXXXX有限公司。
甲方（章）：
乙方：
篇五：
合同违约起诉书
合同违约起诉书
合同违约起诉书
原告：
：
＿＿＿＿设计院
住所：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：
＿＿＿
被告：
＿＿＿＿房地产开发有限公司
住所：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：
＿＿＿＿＿＿
诉讼请求：
1、支付设计费＿＿＿＿元及逾期支付的利息＿＿＿＿元；
2、支付违约金＿＿＿＿元（或赔偿经济损失＿＿＿＿元）；
3、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日，原告和被告签订了一份《＿＿工程设计合同》，约定设计费金额为人民币＿＿＿＿元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日＿＿‰支付违约金。
合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付＿＿＿＿元，尚欠设计费＿＿＿＿元至今未付。
经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
＿＿＿＿＿人民法院
具状人：
＿＿＿＿设计院（盖章）
法定代表人：
＿＿＿＿（签章）
＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
附：
合同副本＿＿＿＿份。
本诉状副本＿＿＿份。
其它证明文件＿＿份。
违反合同的民事责任
1.法律特征（违约责任是当事人不履行合同义务的结果、原则上合同义务人向合同权利
人承担、违约责任可由当事人在法律允许范围内约定）
2.构成要件：
a.违约行为（全部不履行、部分不履行、履行迟延、预期违约）
b.损失（仅限财产损失）
c.因果关系
d.过错（一般实行过错原则）（无过错原则适用2类：
上级、第三人）
3.民事责任承担方式
XX年3月30日
一、违反合同的法律责任、劳动者违反劳动合同、员工违反劳动合同
1、劳动者违反劳动合同的责任指员工非因客观原因，不履行或者不完全履行依法订立的劳动合同所约定的义务而应发生的后果。
2、这种后果或表现为继续履行义务，或表现为依照法律规定或者劳动合同的约定向用人单位进行赔偿，或者两者兼而有之。
3、在很多情况下，还可能导致劳动者和用人单位劳动关系的消灭。
4、劳动者违反规定或劳动合同的约定解除劳动合同，对用人单位造成损失的，劳动者应当赔偿用人单位下列损失：
1）用人单位招收录用其所支付的费用；
2）用人单位为其支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理；
3）对生产、经营和工作造成的直接经济损失；
4）劳动合同约定的其他赔偿费用。
5、劳动者违反劳动合同中约定的保密事项，对用人单位造成经济损失的，按《反不正当竞争法》
第20条的规定支付用人单位赔偿费用。
二、违反劳动合同法案例、违反劳动合同经济补偿、违反劳动合同赔偿办法、根本违反合同1、违反和解除劳动合同的经济补偿办法
2、违反《劳动法》有关劳动合同规定的赔偿办法
3、根本违反合同是指一方当事人因违反合同的结果，如使另一方当事人蒙受损害，以至于实际上剥夺了他根据合同规定有权期待得到的东西，即为根本违反合同。
4、如果卖方已经根本违约，联合国国际货物销售合同公约第67—69条规定的关于货物风险转移时间的各项规则，并不损害买方因卖方根本违约而可以采取的各种救济方法。
5、如买方有权采取撤销合同或要求卖方交付替代货物或降低价款、请求损害赔偿等。
三、违反劳动合同的责任、违反合同的民事责任、公司违反劳动合同、单位违反劳动合同
1、用人单位提供的劳动合同文本未载明劳动合同必备条款或者用人单位未将劳动合同文本交付劳动者的，由劳动行政部门责令改正；
给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
2、用人单位自用工之日起超过1个月不满l年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。
3、公司违反规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。
4、劳动合同依法律规定被确认无效，给劳动者造成损害的，用人单位应当承担赔偿责任。
5、公司违反法律规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正；
违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。
6、用人单位违反法律规定，扣押劳动者居民身份证等证件的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并依照有关法律规定给予处罚。
7、公司违反规定，以担保或者其他名义向劳动者收取财物的，由劳动行政部门责令限期退还劳动者本人，并以每人500元以上XX元以下的标准处以罚款；
给劳动者造成损害的，应当承担赔偿责任。
篇六：
采购模板（双方违约责任）
采购合同
采
购
人
：
（
甲
方）供
应
商
：
（
乙
方）
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、公平、诚实信用的原则，就事宜，经协商一致，签订本合同。
第一条合同标的
第二条交货地点、方式和时间
1、交货地点：
，具体存放位置由甲方指定。
2、交货方式：
乙方负责送货并承担所需运输、包装、装卸费。
3
第三条合同价款及支付方式
1、合同价款
甲方应支付给乙方合同总价款共计元，大
写。
该款项已包含货款、税金、包装费、运输费、
装卸费等本合同项下货物采购涉及的所有费用，甲方无需再支付任何款项予乙方。
2、付款方式
本合同项下所有货物送到甲方指定地点并经验收合格后，甲方将合同价款按付款程序，一次性支付给乙方。
以上款项乙方均应向甲方出具合法有效的等额发票，否则甲方有权拒付合同款，且不承担任何责任。
第四条包装和运输
（1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对
货物进行包装，确保货物安全无损地到达合同指定地点。
（2）包装箱应由乙方注明货物名称、型号、件数，包装箱内应附有原厂产品合格证书、质量保证书、产品说明书和产品使用说明书。
第五条验收和质保
1、乙方将货物送达指定地点后，应及时通知甲方验收。
2、甲方在接到乙方的验收通知后，应及时对货物的质量、数量、包装、品牌、材质、规格等进行验收。
验收不合格的，乙方应在接到通知后3日内，按照甲方的要求，及时予以更换、补足或退货，由此产生的一切费用由乙方承担。
如乙方不能按期按规定处理，则甲方有权拒付合同价款并解除合同，要求乙方承担合同总价款20%的违约金，赔偿一切损失。
3、乙方对本合同项下的所有货物质量负责三包。
无相应三包规定的物品，乙方提供一年的质保期，期限从验收合格之日起开始计算。
质保期内，产品出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知的次日起2日内予以免费维修或更换。
如乙方不能按期维修或更换，则甲方可委托第三人代为履行，由此产生的一切费用由乙方承担。
第六条违约责任
1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期一天，甲方向乙方支付欠款总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2、乙方未按期交付货物，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总额5‰的滞纳金。
逾期10日，甲方有权拒付合同价款并解除合同，要求乙方支付合同总价款20%的违约金，赔偿一切损失。
第七条合同的变更和终止
本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第八条争议的解决方式
履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条合同生效及其它1、合同自签订之日起生效。
2、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）:
乙方（盖章）:
签约代表:
签约代表:
电话:
电话:
地址:
地址:
签约日期:
年月日签约地点:
篇七：
违约告知函
函
上海（亚尔丹服饰）沈世杰：
你好：
兹因贵方与我司于XX年12月9日签订《房屋租赁合同》一份，约定贵方承租我司位于杭州市下城区石桥街道永华街65（临）号东四楼一房，租赁期限满XX年12月31日止，因贵方未按合同如约履行部分相关责任且提前搬迁，为我司造成经济损失，今致函贵方协商解决请予以重视。
合同第十三条规定：
在租赁期间乙方逾期缴纳本合同约定乙方需承担相应费用超过半个月的,甲方除有权收回房屋外，并且享有对乙方在房屋内所有设施物品留置及处置权：
第十四条约定：
在租赁期间，任何一方提前终止合同，需提前三个月书面通知，如其中任一方违约，则需支付违约金为租期内六个月租金。
《合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，
综上，我司要求贵方补足1月租金计人民币元，水费1521电费元。
另外为恢复由房屋内设施被损坏造成影响后期出租事宜，需赔偿我司经济损失，具体如下：
重装中双门（共八扇，其中单门5，双门3）计人民币元电路恢复元，隔板恶意拆除需修补嵌条所花费用元，以上费用合计人民币元。
如贵方同意赔偿，我司可不追究金额为租期内六个月租金违约金的，否则我司将依法保留诉讼权利
谨此函电，请贵方在接到本函10日内函复。
顺祝！
浙江今力仓储有限公司年月日
篇八：
索赔函格式范文
索赔函格式范文
北京ＸＸ货运有限责任公司：
200Ｘ年Ｘ月ＸＸ日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘Ｘ（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。
设备于200Ｘ年Ｘ月Ｘ日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。
此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。
我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：
破损部位及程度费用（元）
上罩：
两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆
温室：
合页部分及四个边角破裂
横梁：
中间部分压损
电机上罩
包装箱
修理设备运输费
设备修理人工费
费用合计
以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。
7日后如果贵公司不支付赔偿金，又不将损坏设备送去修理、恢复设备完好，我公司将自己委托修理厂修理，并通过法律途径追偿全部损失，不再通知。
顺祝商祺！
北京ＸＸＸＸ有限责任公司
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
篇九：
合同违约赔偿纠纷
合同违约赔偿纠纷
民事答辩状
答辩人：
xx旅行社住所地：
xx市xx路xx号
法定代表人：
xxx职务：
住所地：
委托代理人：
xxx,xxx,xx律师事务所
答辩人于XX年xx月xx日收到贵院传来原告提起合同违约赔偿纠纷一案的起诉状副本，现提出如下答辩：
一、答辩人对起诉状中事实部分有关游客王某疑似患病而未对其立马就医，我方导游高某以各种借口推脱不予治疗之表述不予认同，当王某感身体不适时我方导游高某及时发现并对其做了紧急处理，由于当时离事发地最近的医院就是风景区所在地，而且一到风景区，导游把其他乘客安顿好之后就立即陪同王某到医院进行检查，不存在推脱不予治疗的事实，因此，我方在对王某紧急就医方面无过错不应当承担任何责任。
二、关于诉讼请求及理由部分答辩人有以下异议：
1、答辩人对诉讼请求中要求退还所收全部旅游费用坚决反对，不予认可。
所收旅游费用完全是用于整个旅行过程之中交通、住宿、餐饮等服务，对其使用均有据可查，更何况我旅行社已组织完成了此次旅行，其费用的支出是必要的。
2、答辩人对诉讼请求中要求我旅行社赔偿每位游客精神损失费一万元不予认可，这一诉求答辩人实在难以想象，也十分费解，它毫无法律依据可言，不应得到支持。
3、答辩人对诉讼请求中我方应承担全部医疗检查费用的要求
4、答辩人对请求理由关于>第三十九条的适用以及认为我方对事不作为不予认可，对于王某身体状况我旅行社没有事先预知之可能，而且王某也未提前告知，在得知其身体状况后我方也做了必要措施，尽到应尽义务，但人的死亡也并非我方所能预料。
因此王某身体情况而引发其他游客的恐慌，与我方没有必然因果联系。
综上，答辩人的一切行为符合双方合同约定内容，同时也尽到我方应尽之义务，完全符合《旅行社条例》所规定之事项，对于被答辩人缺乏事实和法律依据的起诉，我方不予认可，答辩人依法不承担被答辩人所提及的的赔偿责任。
希忘贵院查明事实，依法驳回被答辩人的诉讼请求。
此致
xxx区人民法院
附本答辩状副本一份
答辩人：
xxXX年10月31日
升级会员 