库房建设工程合同书.doc

库房建设工程合同书.doc

《库房建设工程合同书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库房建设工程合同书.doc（4页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

库房建设工程合同书

辽字：

20160903

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利为原则，签订本合同，并严肃履行，共同遵守执守。

第一条工程项目

一、工程名称面积：

南厂房，1330平方米，北厂房，1728平方米。

二、工程地点：

辽阳市宏伟区兰家镇兰家村

三、工程内容：

钢结构厂房立柱基础，立柱之间连接地

梁、围墙、混凝土地面，上水。

下水，配电等工程。

四、工程造价：

经甲乙双方协商根据乙方提供钢结构仓库工程预算书核定造价人民币为：

33万元（不含发票）。

第二条工程期限

一、开竣工日期：

经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：

全部工程自2016年09月08日开工，至2016年10月30日竣工。

二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书规定，分别负责按时完成。

三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。

顺延期限，应由双方及时协商，签订补充协议。

1．由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工。

2．因甲方变更计划或变更施工图，或因特殊外来因素干扰，而不能继续施工。

第三条物资供应

包工包料工程，全部施工材料及设备均由乙方采购供应到现场或指定施工地点。

乙方采购施工材料应符合国家建筑材料标准，有合格证明的材料，在进场时必须由甲方负责验证。

如无合格证明，必须经甲方试验检验合格后方准使用，其试验检验费用，应由乙方负担。

如甲方有特殊材料、特殊要求、机电产品等物资，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。

第四条工程款结算

全部工程造价的结算方式（现金结算）。

付款结算方式：

分三次。

1、合同签订之日起支付乙方工程预付款40%：

合计元

2、钢结构保温板安好之后，支付工程款30%

3、工程竣工验收合格后结算工程款30%，元

第五条施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标

准以及设计要求组织施工，要全部达到合格标准。

二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

如

遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负责承担。

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙

方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。

2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，

应在施工前提报乙方，乙方不得继续施工，待甲方修改设计图纸后，并由甲乙双方协议，方可继续施工，否则，乙方不得强行施工。

3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建

工程，应商定做到现场安全有序。

4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工

程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。

第六条竣工验收、结算与保修

一、乙方在工程竣工前5日将验收日期以书面通知乙

方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，责任均由甲方承担。

二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向

甲方移交完毕。

如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

甲方接管竣工工程后7个工作日内结算乙方全工程款95%的工程款。

三、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规

定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。

经验收合格后，再行移交。

四、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责

保修叁年，彩暖工程保修第壹个采暖期内。

在保修期内，确由施工单位责任造成的施工竣工后使用中棚面、墙体漏雨、漏水、墙面、地面断裂，钢结构金属材料锈蚀、脱漆、爆皮起层，管道漏水、漏气、堵塞等质量事故。

乙方应负责无偿修理，工程质量保证甲方使用伍年，工程质保金壹年后甲方在7个工作日内结算乙方工程款5%的质保金工程款。

五、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而

发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第七条违约责任和仲裁

一、工期每拖延一天扣工程款的1%，工程质量保证甲方

使用5年，5年内出现质量问题乙方按甲方提出时间内免费维修，如乙方不能按时维修，甲方有权追究乙方责任。

甲方可另找施工方进行维修，所产生的费用均由乙方承担。

因工程质量问题给甲方造成经济损失，乙方应按有价值核算物资款10%赔付甲方。

本合同执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不成的双方同意签订合同当地人民法院诉讼解决。

二、工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，

协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解，解决不了的，可向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。

第八条施工安全责任

在施工期间，乙方施工人员及机械设备均自行管理，在指定的厂区范围施工及休息，不得随意在厂区活动，服从甲方安全部门管理，施工现场甲方管理人员有权对施工中存在施工质量以及安全隐患提出停工整改意见，施工过程中乙方应制定安全责任制，在乙方制作、安装、维修、运输等作业过程中，施工人员出现的一切机械设备安全事故，施工安全意外伤亡等事故均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

第九条合同附材料预算单

第十条合同份数及有效期

一、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

二、本合同自双方签订之日起生效，在全部工程竣工验收合格并保质维修伍年后失效。

甲方：

年月日

乙方：

年月日