建设工程劳务分包合同.docx

建设工程劳务分包合同.docx

《建设工程劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务分包合同.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

建设工程劳务分包合同

编号：

建设工程劳务分包合同

工程名称：

安庆石化800吨炼油给排水、消防施工。

劳务发包人：

劳务承包人：

劳务发包人（全称）（以下简称甲方）

劳务承包人（全称）（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在劳务分包合作中的责任、权利和义务，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务分包工程概况及分包工作内容

1.1工程名称：

炼油给排水、消防施工。

1.2工程地点：

安庆石化炼油新区

1.3暂定分包范围为：

给排水、消防等，具体以甲方委托的施工内容为准。

（具体以实际施工范围为准）

1.4劳务分包方式：

人工、机械、辅材

1.5劳务分包工作内容：

给排水、消防，具体以甲方委托的施工内容为准。

2、作业人员的配备

2.1乙方派遣施工作业人员，必须是男性年龄在18-55周岁，身体健康，能胜任本职工作，能独立操作的技术熟练人员，不得使用涉嫌违法犯罪人员。

2.2乙方派遣的施工作业人员中技术工人比例必须满足施工项目的需求，其中技术工人岗位技能证持证率为100%；特种作业人员特种作业操作证要求持证率100%。

如发现乙方工人技术不能满足甲方的需要，甲方可随时清退。

2.3乙方派遣施工作业人数名。

其中瓦工名；架子工名；电工名；钢筋工名；水泥工名；普工名；其他人员名。

（具体人员花名册见附件一）。

3、合同价款

3.1本工程的合同价款采用下列

（1）种方式计算：

（在确定的方式□内划√

（1）□预算定额直接费比例：

具体按照：

1、定额执行：

建筑部分执行安徽省2000年建筑工程预算定额；安装部分执行中石化2007年行业定额；以上人工工资调整到39元执行。

地管安装部分按人工95%，材料80%，机械60%

合同价款中包括：

人员工资、人员设备调遣、保健及劳务保护费、安全设施、小型机械使用费、综合保险等费用。

（2）□固定合同价款：

合同价款中包括人员工资、人员设备调遣、保健及劳务保护费、安全设施、小型机械使用费、综合保险等费用。

合同价款共计元（人民币）。

大写。

（3）□实物量单价：

分项工程劳务作业分包合同价格为：

（4）□其他：

。

合同价款中包括

暂定合同价款共计为元（人民币）。

大写元。

具体以甲方上级审核部门最终审核数是为准。

3.2本工程合同价款，除经甲乙双方书面确认的工程变更以外，不再调整；本工程合同单价一律不予调整。

3.3对分包工程范围或工作内容外发生的零星计时工：

普工单价为：

元/工日，技工单价为元/工日，以实际发生并经书面签证的确认资料为准。

其中计时工费用不得超过总费用的10%，确因甲方原因造成的窝工，窝工费用为普工元/工日，技工元/工日。

3.4对分包费用价款内容的明确。

3.4.1现场设备材料（周转材料）的二次倒运超过米及装卸费用。

3.4.2乙方现场施工的水电费由甲方负担。

3.4.3。

4、分包工作期限

开始工作日期：

2011年7月日

结束工作日期：

按甲方要求。

总日历工作天数为：

天。

具体的时间按业主要求完成。

5、质量标准

工程质量：

按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建设施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

本工作必须达到质量评定达到国家规范的验收合格标准，争创优良等级。

6、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同；

（2）本合同补充条款；

（3）本合同附件；

（4）图纸及工程量清单；

（5）双方有关分包的洽商变更等书面协议或文件。

7、标准规范

除本工程总（分）包合同已约定外，本合同另约定增加适用标准规范如下：

（1）

（2）

8、图纸

甲方应在劳务分包工作开工5天前，向乙方提供与分包工程有关的图纸1套。

9、项目经理

9.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为金润钦，职务：

分公司副经理，职称：

高级工程师。

委托权限为：

该项工程中交结束。

9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为：

职务：

，职称：

。

委托权限为：

履行本合同全部工作内容。

10、材料（周转材料）、机具设备供应使用

10.1工程所需主材及根据甲方规定由甲方采购供应的辅材一律由甲方供应，质量由甲方负责。

乙方按照施工图纸和相关设计文件并经甲方审定的数量开料票，从甲方仓库中分批领取及保管。

若因丢失、浪费、被盗等造成超计划用量部分，一律按当时材料实际进价（包括业主对超领材料加价），另加%采保费，从乙方分包款中扣除。

10．2乙方承包范围内包含辅材、具体设备的分包项目。

10.2.1辅材供应。

实行乙方自行供应辅材的，乙方应按照设计图纸和有关标准规范要求采购，需提供产品合格证，并对采购辅材的质量负责，甲方认为有必要进行的复试，乙方应提供复试合格证明，费用由乙方自负。

同时乙方采购的辅材必须经甲方现场设计负责人实地验收合格后方可使用。

乙方采购的辅材与设计、标准规范要求不符或经甲方验收不合格时，乙方应按照甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

甲方供应辅材时，乙方应在接到施工图纸后三天内，根据施工图纸和相关设计文件提出需要计划，经甲方审定后到甲方仓库领取，其费用按照甲方实际购价加3%采保费，每月从乙方分包款中扣除。

若乙方丢失、浪费、被盗或超额消耗造成超过已核定计划用量部分，一律按照甲方采购价另加3%采保费从乙方分包款中扣除。

本工程需要甲方采购供应的辅材及价格见本合同附件二《工程发包人提供辅材一览表》。

10.2.2机具设备供应

实行乙方供应机具设备的，其乙方用于工程施工的设备机具进入现场前，需按照甲方有关规定进行报验合格后方可使用，经报验不合格的机具设备，一律不得进入施工现场。

甲方供应机具设备的，乙方应根据施工图纸、相关设计文件做出使用计划，并经甲方审定后，乙方按照甲方审定计划到甲方办理租赁手续，其租赁费用可按照甲方内部租赁价格执行，每月从乙方分包款中扣除，使用结束后应完好退回甲方。

若乙方使用不善、丢失、被盗或损坏，一律按照扣除折旧后的现价赔偿。

10.3乙方承包范围内不包含辅材、机具设备的分包项目，甲方根据施工图纸、相关设计文件和定额标准，对乙方实行一次性包干使用。

10.3.1辅材使用，乙方按照上述标准经甲方核定，使用时从甲方办理领用手续，若丢失、浪费或超包干用量部分，一律按照甲方采购价回3%的采保费从乙方分包款中扣除。

10.3.2机具设备使用，乙方按照上述标准经甲方审定后到甲方办理领用手续，使用结束后，应完好的退还甲方。

若因丢失或损坏（除正常消耗外），由乙方按原价赔偿。

10.4甲乙双方均要对所提供设备材料的质量负责，材料质量符合工程设计要求，并有相应的俣格证等质保资料；机具设备要观感良好，性能良好，符合安全管理规定，满足施工生产要求，否则不得进入现场使用。

10.5若施工过程中变更或终止合同，乙方承包范围内包含辅材、机具设备的分包项目，其辅材和机具设备均需经甲方认可，乙方自行组织在规定的时间内退场，不得移交甲方（租赁甲方设备机具除外）。

属于甲方提供的所有物资，包括边角废料乙方都必须无偿移交甲方。

10.6设备材料供应未尽事项双方另行约定。

约定内容作为合同附件。

10.7甲方提供仓库一二级配电设施。

11、合同价款的结算与支付

11.1劳务分包过程进度款的结算。

由乙方在每月30日前按照其实际完成的工作量和合同约定的计算方式，并根据甲方的结算要求做出月份结算资料报甲方审核确认。

对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围、累计完成的工作量超过业主结算时审批的工作量或因乙方原因造成的工程量，甲方不予计量审核。

11.2甲方每月核定认可乙方当月实际完成实物量计算出月进度款的80%在次月底前支付分包进度款，如果总包/业主月份进度款拨付滞后，劳务分包进度款支付也相应予以顺延，乙方必须保证进行正常有序施工，并保证绝对不会出现停工、闹事、违堵业主、总包商等行为。

剩余款待工程完工并经验收合格后办理分包费用结算，再付至到95%，预留5%质量保证金，保修期满，保修责任履行完毕后，无息付清。

11．3劳务分包费用支付一律按费用结算单的形式支付。

其中作业人员的工资部分须附工资表。

11.4劳务分包项目完工后，经甲方及甲方项目所属的分公司（项目经理部）和监理单位验收合格后，乙方向甲方递交完整的结算资料，经甲方上级部门审核合格后，双方按照本合同约定的计价方式，进行全同价款的最终结算支付。

11.5甲乙双方对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

11.6甲方按合同价款支付劳务分包费用时，乙方必须首先保证现场作业人员的工资，并负责每月进行工资造表和负责办理银行工资卡，工资表经现场作业人员本人和乙方现场负责人签字后，报甲方进行审核由甲方打卡支付。

属薪金以外的管理费等款项，通过银行转帐或现金支付（现金支付比例最高不超过20%）给乙方或乙方授权的费用收取人。

乙方不得发生拖欠工人人工费的现象，若发生因费用拖欠造成的群体上访或闹事事件，甲方有权停止支付乙方所有的工程款并将合同内未完成工程任意切除给第三方施工，乙方无条件自行承担一切损失。

11.7乙方委托现场劳务分包费用收取人为：

家庭住址为：

。

11.8乙方须在签订合同时按照合同额的2%缴纳分包工程综合履约保证金元，作为乙方履行合同的一种保证。

如乙方有违约行为甲方可根据双方的约定相应扣除履约保证金，工程完工并给甲方及甲方项目所属的分公司（项目经理部）和监理单位验收合格，甲方确认无违约行为后综合履约保证金无息退还。

12、甲方的权利和义务

12.1甲方负责对乙方进行必要的业务工作指导、日常行政管理及入场教育。

12.2甲方负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的施工现场。

12.3甲方根据项目需要在施工中需要增减人员时应提前三天通知乙方。

12.4甲方负责对乙方人员进场后组织技术、安全、质量、文明施工等方面工作交底，并在施工过程中进行监督检查。

12.5甲方负责解决施工中存在或发生的技术问题。

12.6甲方负责对乙方施工的项目统一进行指挥、安排、管理、监督及检查。

12.7甲方负责对乙方每月完成的实物量进行审查审核，按规定办理费用结算付款等有关手续。

12.8由于乙方生产要素不能满足本工程合同要求，甲方有权向乙方下达限期整改指令，逾期不整改或整改未达到甲方要求时，甲方有权没收全部或部分履约保证金、有权终止合同。

乙方应在接到甲方终止合同通知3天内将人员、机械等撤离现场，撤离费用由乙方承担，如果3天内不能撤离，乙方还须承担由此发生的治安责任和经济责任。

乙方在按照甲方要求进行撤离的同时，应全力配合甲方确认自身已完工程量，如以种种现由不能配合或不签认，最终以甲方的盘点为准。

13、乙方的责任、权利和义务

13.1乙方派出的现场代表，应全权负责乙方施工现场组织指挥管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。

13.2乙方人员进场后，应服从甲方的领导，听从指挥，服从安排及工作协调，并接受甲方的管理、教育培训及监督检查。

13.3乙方人员进场后，应遵守业主、监理和甲方管理规章制度，特别要严格执行安全管理、质量管理、现场标准化管理、治安管理中的有关规定。

13.4乙方人员进场后要保持相对稳定，不能随意增减及更换人员，需要增减更换时必须征得甲方同意，尤其是夏种秋收农忙季节及节假日（包括春节、中秋节、黄金周）现场劳动力不低于实际需求计划的90%，低于90%的须向甲方赔偿因劳动力流失影响工期或甲方采取应急措施所造成的一切经济损失。

13.5乙方在进入施工现场三天内必须将进场作业人员花名册报甲方登记备查，乙方负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录，随时接受甲方的检查。

若过程中人员发生变动，乙方需随时将变动情况报甲方。

乙方作业人员未给甲方主管部门进行登记备案甲方一律不予支付费用，由此引起的一切纠纷与损失全部由乙方自行承担。

13.6乙方人员在工作时间、施工现场、生活营地及业余活动中发生的违纪违规事件事任何疾病、伤残等责任一律由乙方自负（包括因此造成的甲方损失损害）。

13.7乙方应严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力，特力，保证工期；加强安全教育，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

13.8乙方应自觉接受甲方随时检查，设备、机具、材料堆放保管及使用，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的环境卫生及治安保卫工作；操作人员要持有效证件上岗；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

13.9乙方必须认真执行国家有关环境法律、法规和甲方环境管理的程序文件，对自己施工现场的环境保护负责。

施工现场必须排水通畅，场地平整无积水，污水排放必须经过沉淀处理；对产生的噪声的机械设备，应采取有效措施，将噪声皖制在国家规定的标准范围内；各类有毒有害物质应放在通风良好的专用库房内；及时清除施工现场的建筑垃圾和生活垃圾，并按规定地点堆放，始终保持施工现场的清洁卫生。

13.11按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；

13.12乙方应做好施工现场周围建筑物、构筑物和地下管线和乙完工程的成品保护工作，因乙方负责发生损坏，自行承承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

13.13妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施；

13.14乙方必须与自行使用的每位劳务作业人员签订劳动合同，并上报甲方备案，不得私招乱雇、使用零散工。

、

14、安全施工与检查

14.1甲方应严格按照建设工程安全生产管理有关规定，负责施工现场整体安全施工的组织工作。

14.2乙方应遵守建设工程安全生产有关管理规定及甲方有关安全生产的各种规章制度，尤其是要严格遵守甲方安全生产所有规定，并按安全标准及规定进行施工，随时接受甲方、业主及监理等单位安全检查人员依法实施的监督检查，无条件的服从甲方安全施工管理。

同时乙方必须配备专（兼）职安全配合甲方工作。

操作人员达到50人以上时必须配备专职安全员。

14.3在合同约定期间由于乙方不服从管理、违章指挥或违章作业造成发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失包括因发生事故造成的有关政府部门的罚款等一切责任和损失均由乙方自行负责。

14.4乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

14.5乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、工作服、安全带及其他保护用品），由乙方提出使用计划，经甲方批准后，由甲方负责供应，其它全保护用品费用由乙方承担。

15、施工变更

15.1施工中如需对原工作内容进行变更由甲乙双方书面确认，经监理签字并经总包和业主书面确认的变更可作为劳务价款结算的依据。

15.2由非乙方原因造成的变更导致合同价款的增加及造成乙方的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。

15.3由乙方原因造成的变更费用及由此给甲方造成的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

16、施工验收

16.1乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。

乙方分包的项目施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后对乙方施工成果进行初步预验收，预验收合格并经甲方项目所属的分公司（项目经理部）和监理单位组织的验收合格后，方可视为乙方已经完成了本合同约定的工作，如验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失。

16.2全部工程完工后，乙方在质量保修期内应承担质量保修责任。

本劳务分包工程质保期为半年。

17、违约责任

17.1甲方违约责任

17．1．1甲方违约的，赔偿因其违约行为给乙方造成的经济损失，顺延延误的工期。

17.1.2甲方施工任务不足或因故不能继续履行合同时，双方商定后可提前终止合同。

17.1.3由于甲方供应的材料质量问题给乙方造成因工程质量问题而返工、返修，其发生的旨用由甲方承担。

17．1.4甲方超过约定时间不支付劳务分包费用或决算余款的，应主动和乙方进行商定延期付款时间。

17.2乙方违约责任

17.2.1乙方违约，给甲方造成经济损失，应给予经济赔偿。

17.2.2乙方因自自原因不能按合同工期完工后，每拖延一天，应向甲方支付违约金：

3000元。

17.2.3乙方在施工中，工程质量不符合要求，乙方应负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成工期延误的，一律按上述规定支付违约金。

如返修后仍达不到质量标准时，甲方可以委派其他单位完成，产生的一切费用由乙方承担；由此给甲方造成损失的，乙方应向甲方支付违约金5000元。

17.2.4当发生下列情况之一的，乙方应承担违约责任并向甲方赔偿经济损失1000-20000元：

（1）乙方作业人员因盗窃、斗殴、赌博等触犯法律，受到处理的；

（2）乙方作业人员不遵守甲方纪律及规章制度，经教育不改的；

（3）乙方作业人员发生打架斗殴、聚众闹事、集体上访等严重影响甲方声誉或阻挠现场正常施工秩序的；

（4）乙方作业人员不服从甲方管理，经教育不改的；

18、索赔

甲方根据总（分）包合同向业主递交索赔清单或其他资料时，乙应予以积极配合，保留并出示相应资料。

按合同规定应由乙方所得的部分，在甲方获得相应的索赔款项成功后，支付给乙方。

19、争议

本合同在执行过程中发和争议时，双方应协调解决。

协商不成时，向淮南仲裁委员会申请仲裁。

20、禁止转包或再分包

乙方不得将合同项下的劳务作业转包或再分给他人。

否则，甲方有权随时解除合同，同时乙方将无条件承担因合同解除造成甲方的一切经济损失。

21、不可抗力

发生不可抗力按照甲方业主或总包的合同相关规定执行。

22、合同解除

22.1甲乙双方协商致的，可以解除本合同。

22.2如因乙方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期无法达到要求时，甲方可以向乙方发出通知解除合同。

乙方在接到通知后应做好善后处理并尽快撤离现场。

乙方不按要求退场，给甲方造成的经济损失由乙方承担。

22.3如在乙方没有完全履行本合同义务之前，甲方的承包合同解除的，甲方应通知乙方解除本合同。

乙方在接到通知后应尽快撤离现场，乙方已完工程的价款经甲方审核确认后由甲方支付。

22.4如因不可抗力致使合同无法履行或因业主原因造成工程停建或缓建，致使本合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

22.5合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。

甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付相应劳务报酬。

23、合同份数。

本合同一式四份，甲乙双方各执一份，甲方分公司（项目部）一份，甲方单位主管部门（劳务管理部）一份。

24、合同生效

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

25、合同终止

双方履行完合同全部义务，乙方向甲方支付劳务作业成果，并经甲方人甲方项目所属分公司（项目经理部）和监督单位验收合格，合同价款按规定支付完毕后，本合同即终止。

26、补充条款：

27、合同附件

附件一：

劳务人员花名册

附件二：

劳务发包人提供辅材一览表

合同订立时间：

年月日

合同订立地点：

安徽省安庆市

发包人（甲方）：

（盖章）承包人（乙方）：

（盖章）

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：

联系电话：