架设电力线路施工工程承包合同Word格式.docx
《架设电力线路施工工程承包合同Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《架设电力线路施工工程承包合同Word格式.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
1、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，不具备开工条件或影响工程进度，除竣工日期得以顺延外，还应赔
偿乙方由此造成的实际损失（包括车辆费、技工费、民工费等一切费用）。
（二）乙方
1、工程质量不符合同规定的，负责无偿修理或返工。
2、施工中的安全责任由乙方承担。
八、纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第项方式解决。
（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。
（二）向人民法院起诉。
九、附则
（一）本合同一式份，项目监督单位份
（二）本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。
工程竣工验收后符合要求，结清工程款后终止。
（三）本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（盖章）：
负责人（签字）：
乙方（盖章）：
负责人（签字）：
监督单位（盖章）：
年月日
篇二：
架设电力线路施工承包合同
架设电力线路施工承包合同书
发包方：
（以下简称甲方）承包方：
（以下简称乙方）
甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
四、施工期限
自本合同签订之日起，至年月日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金元整，工程完工经验收合格后，于年月日一次性付清余款（税票由乙方提供）。
六、工程内容：
架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。
七、双方的权利和义务
1．甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2．甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的施工。
3．乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4．乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八．违约责任
1．乙方到期不能完工（除人力不可抗拒的自然灾害外），每延长一天罚款元。
2．工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。
3．工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。
九．其它
1．本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2．本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。
甲方（签章）：
乙方（签章）：
负责人签名：
负责人签名：
年月日年月日
篇三：
10KV电力线工程施工承包合同
10KV电力线工程施工承包合同
甲方：
（以下简称甲方）
乙方：
根据《中国人民共和国合同法》和《电力安装工程发承包合同条例》，为明确双方的权利、义务和经济责任、经协商达成如下协议条款。
第一条工程项目
一、工程名称：
10KV电力线路安装工程
二、工程地点：
三、工程承包范围和内容：
1、工程内容：
2、10KV线路安装及变压器低压计量箱
3、导线采用LGJ-50/8，∮150×
10000预应力砼电杆，∠63*1500热镀锌横担，悬式瓷瓶，P-15T、P-15M针式瓷瓶，∮16*1800双弯地拉棒，P-8拉线盘，NUT-2型UT线夹，NX-2锲形线夹架设空电力线路。
四、承包方式：
包工包料
五、本工程工程量：
包工包料包验收。
六、合同价款：
10KV线路安装工程
施工设计、施工图预算和本合同确定的承包范围进行工程施工，总费用为人民币结算。
第二条施工准备
一、乙方：
1、组织本工程设计施工图，编制施工方案规划及相关工程资料。
2、落实本工程施工安全、技术组织措施。
3、组织工程施工、管理人员、材料和施工机械进场。
第三条工程工期
一、本工程总日历工期为天，于年月日开工，年月日竣工，通过验收合格并达到带电投运条件。
二、如遇下列情况，工期顺延：
1、重大设计变更，致使施工进度受影响的。
2、不可抗拒力的因素导致施工无法正常进行的。
第四条工程质量
一、乙方必须严格按照施工图纸和国家相关的施工技术规程进行施工，并接受监督部门和设计部门的监理，确保工程质量达到合格，具备带电投运条件。
二、乙方在施工中必须严格遵守下列规定：
1、隐蔽工程施工前必须及时通知驻工负责人进行检查验收签证，检查验收签证工序合格后，自行进行下一道工序施工。
2、工程竣工后，工程达到当地供电部门验收标准。
第五条工程施工安全
乙方必须严格遵守《电力建设安全工作规程》等有关安全作业的
规定，保证安全施工，并接受甲方对工程建设过程中安全施工和文明的监督管理，因乙方违反安全管理规定和安全工作规程而造成安全事故，其后果均乙方自行负责。
第六条材料供应
一、本工程所需的设备材料乙方自行组织供货。
二、本工程为单位施工费限额承包，施工中若发生价差，甲方不予增减。
第七条工程价款支付与结算
一、本合同签订后，甲方预付万元人民币给乙方。
二、工程竣工后，经供电验收合格，甲方支付全部工程尾款后搭火。
第八条工程验收
一、竣工验收以工程设计施工图纸为依据双方共同进行验收。
二、工程完工后，乙方在工程竣工时向供电部门报送竣工验收申请报告和完整的竣工图纸资料，经供电部门审核合格后组织验收。
第九条违约责任
乙方责任：
一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
由此造成工程逾期交付时，应支付逾期违约金，其金额按每日万分之三计算。
二、在规定内，凡因施工造成的质量缺陷由乙方无偿检修，发生的一切费用由乙方承担。
甲方责任：
工程中途停建、缓建造成的停工损失，甲方支付违约金，其金额按每日万分之三计算。
第十条纠纷解决办法
如发生合同纠纷，由双方协商解决，协商不成，可向甲方住所地的人民法院起诉。
第十一条附则
一、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份。
二、本合同经双方代表签字生效，工程竣工验收合格结清工程款后终止。
三、本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。
四、合同签订日期：
201年月日。
甲方代表：
乙方代表：
（签字）（签字）
201年月日
篇四：
输电线路架设合同书
输电线路架设合同书
法定代表人：
电话:
法定代表人:
电话：
根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》，结合本工程的具体特点，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款，共同信守。
一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路，施工地点位于竹溪县丰溪镇，线路全长初测为公里左右，具体计价长度以完工后实际测得数据为准。
二、甲乙双方商定：
在线路选用材料设备和施工作业时，将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定，对于本合同中未标明相关参数的，均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。
三、本工程按总价全包的方式，以每公里元（小写元）的含税价格承包给乙方，除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外，甲方不再承担其他任何费用。
乙方必须严格按设计规范施工作业，如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。
四、双方约定：
开工后天内甲方不予付款，乙方自行解决相关材
料、施工设备及工人工资、生活费等。
工程进行到第天时，甲方向乙方支付承包费中的元（小写：
元），余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。
验收合格后，甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费，但因工程质量不过关而返工产生的费用，全部由乙方自己负责，乙方不得要求甲方追加费用。
五、甲乙双方约定：
甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。
其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。
六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。
在施工作业过程中，乙方应指派专人负责安全工作，监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。
甲方不再派出安全监督人员，但有权随时对施工安全进行监督，对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为，甲方有权制止或者要求乙方消除隐患，必要时有权要求停止施工，因此造成的损失由乙方负责。
对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等，均由乙方单方面完全承担责任，甲方不承担任何责任和费用。
七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。
乙方应规范施工。
确保工程质量和线路通电后的安全。
因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等，应由乙方负责。
双方约定：
线路交工后一年内为质量保修期。
八、除安全施工外，乙方还应文明施工，避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷，因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等，甲方不承担任何责任和费用。
九、双方约定：
年月日开工，年月日前完工。
乙方应按照约定的日期完成工程，因特殊原因需要延后的，甲乙双方可协商完工日期，若延后较短时间，可不签订新协议；
若延后时间较长，双方应签订备忘协议。
无特殊原因不能按时完工的，乙方承担违约责任，因此给甲方带来经济损失的，乙方应给予赔偿。
施工期间，乙方不得找借口终止施工，若中途无故停止施工，甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费；
已支付的承包费，甲方有权索回，乙方拒绝归还的，甲方有权通过诉讼渠道解决。
十、线路完工后交付前，乙方应做好工程的保护工作，保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。
十一、违约责任。
双方约定违约金数额为元（小写：
元）。
违反本合同条款未造成现实损失的，违约方向对方支付违约金；
违约行为造成现实损失的，违约方除向对方支付违约金外，还应赔偿相应的损失。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同正本一式四份，甲、乙双方各持两份。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
委托代理人（签字）：
签订时间：
年月日
篇五：
电力线路施工合同
电力线路施工合同
承包方：
根据xx电公司批复的贵阳供电局第一批农完善化工程与农完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
2、工程安装费万元（具体明细见附表）：
具体金额为：
子项中标价×
设计方案的工程量
3、承包方式：
本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：
从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式：
、预付款：
甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：
本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电公司、xx电公司下发的（1999）191号文《关于农村电建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电改造技术导则》、《xx省农村电建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
13、工程所需主材需经甲方审定。
乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。
甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料
必备依据。
五、违约责任
16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
20、争议解决的方式：
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
22、未尽事宜，双方另行协商。
23、附则：
法定代表人：
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
年月日年月日
篇六：
小旋10KV线路架设工程合同
合同编号：
XX/JAL（XX）004副本
湖北堵河小漩水电站10kV供电主干线路
一期工程架设合同
发包人：
湖北堵河潘口水电发展有限公司
承包人：
丹江口恒天水电工程安装公司
XX年8月
（一）合同协议书（格式）
合同名称：
湖北堵河小漩水电站10kV供电主干线路一期工程架设
XX/JAL（XX）004
湖北堵河潘口发展有限公司（以下称项目发包人）拟进行湖北堵河小漩水电站10kV供电主干线路一期工程架设项目，接受了丹江口恒天水电工程安装公司（承包人名称）（以下称承包人）的报价，经双方协商一致达成如下协议，并于捌佰柒拾捌元叁角叁分。
1、本协议书中的词语涵义与合同条件中的词语涵义相同。
2、合同协议书的组成文件：
组成合同的各个文件应该认为是一个整体，互为补充和解释，如果有模棱两可或相互不一致时，以下面所列顺序在前者为准：
（1）本合同协议书及附件（包括补充协议及备忘录）；
（2）中标通知书；
（3）投标书及其附录；
（4）评标阶段的投标报价比选报告；
（5）图纸
（6）经双方确认组成合同的其它文件。
3、承包人保证按照合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4、发包人保证按照合同条件规定付款并承担合同条件规定的发包人的全部义务和责任。
5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。
6、本合同一式捌份。
其中正本贰份，双方各执壹份，副本陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。
湖北堵河潘口水电发展有限公司承包人：
（盖章）（盖章）法定代表人或
委托代理人：
（签字）
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人：
（签字）地址：
传真：
邮政编码：
开户银行：
账号：
（二）合同商务条件
第一条定义和解释
（1）业主（发包人）：
湖北堵河潘口水电发展有限公司。
（2）承包人：
丹江口恒天水电工程安装公司。
（3）项目负责人：
是指由承包人书面委托的负责本合同项目设计的组织管理者。
（4）技术标准与规范：
我国现行的与本工程设计与施工相关的规范及技术标准。
第二条发包人的一般义务与责任
（1）发包人应向承包人提交开展本项目所需的基础文件资料。
（2）发包人应并为承包人进入现场提供必要协调。
（3）发包人应按照承包人投标时的施工图设计方案，与地方政府协调，向承包人提供必要建设用地。
（4）发包人负责办理工地范围内的征地和移民。
（5）发包人应按照合同有关规定及时支付合同费用。
第三条承包人的一般义务与责任
（1）承包人应根据《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》（DL/T
5220-XX）、《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92的要求进行线路的设计与施工，并对其负责。
（2）承包人应按发包人要求参加由发包人组织的对设计成果的验收。
并根据验收意见对设计成果做必要调整补充,并对补充、修改和完善工作所延误的时间承担相应的责任。
（3）负责与本项目有关的设计、施工的质量与进度，并对与之相关的人身、设备、财产的安全承担责任。
（4）与本合同相关的其它责任与义务。
第四条费用与支付
合同总价
本合同为固定总价合同，总价为人民币万元，合同执行期间价格不作调整。
合同费用的支付
（1）本合同不支付预付款。
（2）按设计方案完成主干线路及高压电缆的架设并经验收通过后，发包人在15个工作日内向承包人支付工程费用的90%，计人民币元。
（5）留工程费用总价的10%，计人民币元，作为施工质量责任期服务保证金。
发包人在该期满后15个工作日内付清全部费用。
第五条违约与赔偿
发包人的违约
（1）由于发包人变更计划，或未按期提供开展项目所必需的条件和资料，并因此造成本项目工作的返工、停工、窝工损失，发包人应按承包人实际增加的工作量支付承包人相应的补偿费用，由此拖延的设计工期可相应顺延。
篇七：
110KV线路工程施工合同书
110KV线路工程施工合同书
甲方：
榆林市益友电力通讯工程有限责任公司
第一章合同内容
依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概括
1、工程名称：
莱德集团110KV线路工程
2、工程地点：
神木县大柳塔镇阳旺塔村（郭家湾）
3、路径概况：
本线路从莱德集团110KV升压站至杨旺塔110KV变电站，新建单双回线路，其中为同塔双回线路，余下为单回线路，跨越线路10KV、低压、通信线，跨越公路一处。
4、工程内容：
1）、线路电压等级：
110KV，全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔，其中钢管塔组立4基，角铁塔组立4基，（7738终端塔1基，7727直线塔1基，7738转角、终端塔2基）。
2）、线路全长，导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线，避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线，另一根采用OPGW-16芯复合光缆。
3）、以上工程土建部分施工由乙方施工（包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等）。
4、工程性质：
新建工程
5、承包范围：
甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程（不含材料）。
包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等。
6、质量等级：
合格。
第二章合同的依据
第二条合同的依据
1、根据《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-XX）和榆林华
源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图和设计说明。
2、根据《中华人民共和国合同法》。
第三章工程价款和工期
第三条合同价款
1、甲方方安装工程承包价为：
元,大写第四条合同工期
1、计划开工日期：
年月.
2、计划竣工日期：
年月
3、总日历工期：
共计日历天。
4、因天气原因和工农关系等因素造成的延误，经乙方认可后竣工日期相应往后顺延。
5、合同工期日历天数从乙方基础浇筑完毕材料到场具备安装条件之日起计算。
6、应严格执照工期要求完成工程进度，不得无故拖延。
第四章双方责任
第四条乙方责任
1、乙方任命驻施工现场的，按照以下要求行使
合同约定的权利，履行合同约定的职责：
1）、乙方通知甲方开工前提供施工图纸贰套；
2）、乙方按合同第十一条规定预拨付工程款，以免影响进度；
3）、负责组织对施工工程的竣工验收。
升级会员 