三改工程合同word版本Word格式文档下载.docx
《三改工程合同word版本Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《三改工程合同word版本Word格式文档下载.docx(8页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
分包范围:
内邓高速公路№.2合同段
2、承包形式:
包工包料
1)本工程采用固定单价承包,合同单价确定之后,一次包死,施工过程中不再做任何调整,工程量清单中未列入的相关工序项目,其费用已包含在相应工程的单价中。
附件1《工程量清单》。
2)单价中已包含乙方为完成本合同相应项目所有工作内容的所有费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。
3)根据工程量清单工程数量及相应单价计算,本合同承包总额暂定为人民币(大写)(¥元)。
该价款仅为合同暂定金额,工程结算时,以监理、业主以及甲方签认的实际完成工程数量乘以工程量清单中的单价之和,为最终结算价。
第二条工程期限
1、总工期:
暂定开工日期年月日,竣工日期以满足业主要求和地方群众要求为准
第三条工程质量
1、乙方必须按照国家和交通部现行施工规范、施工质量验收标准和施工设计图纸以及业主、监理和甲方的质量要求施工,接收监理人员的指导和监督检查,工程质量全部达到国家或行业质量检验评定标准。
2、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在合同规定的时间内无偿返工,并达到工程质量验收标准。
由此发生的一切费用由乙方承担。
第四条安全施工、环境保护和文物保护
1、乙方应遵守建设工程施工安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,随时接受各级安全检查人员监督检查,按规定采取措施做好现场的安全防护工作,消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、输电线路、地下管线、易燃易爆、交通要道、高边坡、既有线附近施工时,施工开始前应采取安全防护措施,确保施工人员的人身安全,并承担相关费用。
3、遵守职业健康安全管理文件要求,采取有效的职业病防治措施,做好职业病的控制和预防。
4、若乙方发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故,以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用,由乙方依法承担。
5、乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和安全文明生产等的管理规定,杜绝人为破坏和污染环境及生态系统,严格控制污染源,按规定排放污染物,避免和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。
5、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,应立即保护好现场,并按文物管理部门要求采取妥善措施保护,若未按规定采取措施造成的损失由乙方承担。
第五条工期延误或提前
1、由于施工图纸供应、三改方案以及征地拆迁等各种原因造成的工期延误,只顺延工期,不增加费用;
甲方不承担有关停工、窝工、造成的任何损失费用。
2、由于业主和地方群众要求工期提前或延迟,乙方必须按照有关要求执行,乙方按照相关要求调整工期并承担有关费用,其合同单价不再调整。
第六条材料供应及机械设备使用
三改工程所需全部材料均由乙方自行采购并承担相关费用,价差风险由乙方承担,不予调整材料价差和单价。
但要满足设计和规范的要求,并提供证明及检验资料,经试验检验合格后方可使用。
所有机械设备,均由乙方自行解决并承担相应费用。
第七条施工生产及生活临时驻地、用水、用电。
1、施工生产及生活用电,施工生产及生活用水以及施工生产及生活临时驻地:
均由乙方自行解决并承担相应费用。
第八条变更设计
1、甲方有权对乙方承担的工程提出变更设计,乙方按照变更设计组织施工。
2、乙方提出工程变更时,由乙方提交变更设计相关基础资料,报监理和业主批准后方可实施。
3、因变更设计引起的工程数量增减,其单价按照本合同单价执行。
变更项目与合同清单子目不相符者,根据业主规定和甲方中标单价扣除3.41%税率及2%的管理费后,并另行签订补充协议,作为本合同文件的一部分。
4、涉及变更项目的计量与支付需待业主给予计量支付后方可进行。
若业主最终不予计量,则视为该变更的事实依据不成立,甲方不予计量支付,佐证该项变更的各种资料的经济与法律效力随之灭失。
第九条工程预付款、验工计价与决算
1、本工程无预付款。
2、本合同工程实行月计价制,计价前提是:
乙方必须以甲方的名义按照施工技术要求完善相应的技术、检验、试验签字齐全的资料以及中间交工证书,提交至甲方,否则不予计价。
3、乙方根据施工图纸以及经监理现场核实,确认已完的分项工程数量报甲方审核,并上报业主进行计量,待业主计价批复后给予计价。
计量工程数量不得超设计图纸或监理指示的工程量;
三方约定的计量规则以外的、因施工工艺原因增加的、施工损耗、以及乙方超出设计或因乙方返工的工程量等甲方不予计量。
4、计量规则:
按照甲方与业主签订的总承包合同的计量原则执行
5、乙方计量的工程必须报甲方总工程师、项目经理联签,批准后方为有效。
第十条工程款支付
业主计量批复后甲方给乙方办理验工计价,乙方凭甲方批准的《验工计价表》或《工程结算表》等,以及乙方提供相应的正规发票后,在业主支付工程计价款到位后,从银行转账支付。
第十一条质量保证金
1、质量保证金扣除:
甲方在计价时按照甲方与业主签订的总承包合同扣除5%的质量保证金。
2、质量保证金返还:
工程项目完工,结算完毕,缺陷责任期24个月满后无息返还质量保证金。
3、质量缺陷由乙方自费修复,发生的费用由乙方承担,甲方不承担任何费用和责任。
第十二条甲方权利及义务
1、全面履行总承包合同的义务。
2、负责提供施工设计图纸及有关技术资料并进行技术交底。
;
5、负责验工计价、配合乙方做好竣工交验工作。
第十三条乙方权利及义务
1、对本对合同范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场管理。
2、负责编制详细施工方案,报监理或甲方批准后实施。
3、负责各种关系的协调,负责一切协调工作。
保证不得以任何理由阻挠甲方全线正式工程的建设和施工,若造成影响,发生的相关一切费用由乙方承担。
4、自觉接受上级有关部门的管理、监督和检查。
5、严格按照设计文件、施工规范、施工组织设计、技术交底精心组织施工,确保工程质量。
负责量测、试验工作,填写施工日志、施工纪录、技术资料以及资料签认,申报隐蔽工程检查以及相关技术资料,上报施工计划、报表,遵守甲方项目质量、进度、验工计价等管理办法,配合甲方办理交工验收。
6、接受业主、监理和甲方指派的管理人员的指导、检查。
按照甲方以及转发丙方、监理的指令施工。
7、乙方保证农民合同工工资发放,甲方不承担任何责任和义务。
8、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。
9、乙方应依法为施工人员办理意外伤害保险并承担相关费用。
10、乙方施工用道路通行权由乙方办理并承担相关费用。
第十四条丙方的权力和义务
1、按照相关规定积极落实相关的政策
2、负责协调解决甲方、乙方和地方群众提出的合理化建议。
3、负责甲乙双方合同的监督和履行
第十四条自然灾害
1、由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失,参照业主或保险公司合同补偿标准。
由乙方提出申请,经甲方核实后报业主或保险公司批复后给予适当补偿。
若业主方或保险公司给予补偿,则甲方相应给予补偿。
若不予补偿,则视为该项申请未能达到人力不可抗拒的自然灾害的认定标准,甲方亦不予补偿。
第十五条合同纠纷
在履行合同中若出现纠纷时应公平、合理的进行协商解决,若不能协商解决时,须在西安市未央区人民法院起诉。
第十六条补充协议
本合同未尽事宜,经三方协商可签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等的法律效力。
第十七条合同文件的组成
1、本合同文件;
2、本合同执行过程中甲、乙、丙三方签订的补充协议书;
3、技术规范;
4、施工图纸;
5、构成本合同组成的甲乙丙三方签认的其他文件;
6、业主、监理和甲方的管理体系文件,规章制度、管理办法等;
7、国家及行业技术规范、质量评定标准;
8、项目专用技术规范、质量评定标准。
以上文件互为补充,若有不一致或矛盾之处,以排列在先者为准,同一类文件,以日期最近者为准。
第二十一条合同的终止与生效
本合同书经三方签字盖章之日起生效,甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕,缺陷责任期结束,本合同自行失效。
第二十二条附则
本合同一式六份(其中正本三份,副本三份),甲方二份(其中正本一份,副本一份),乙方二份(其中正本一份,副本一份),丙方二份(其中正本一份,副本一份)。
甲方:
(盖章)乙方:
(盖章)
甲方代表人乙方代表人
或或
授权的代理人(签字):
授权的代理人(签字):
(盖章)
丙方代表人
或
签约地点:
签订日期:
年月日
附件1
三改工程量清单
施工范围:
单位:
人民币元
细目
编号
项目名称
单位
数量
单价
金额
备注
1
挖土方
m3
包工包料
2
利用土填方
3
借土填方
4
级配碎石基层厚160mm
m2
5
水泥混凝土路面厚200mm
合计
元
甲方代表:
乙方代表:
日期: