大棚建设工程施工合同范本Word文档下载推荐.docx

大棚建设工程施工合同范本Word文档下载推荐.docx

《大棚建设工程施工合同范本Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大棚建设工程施工合同范本Word文档下载推荐.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

承包围：

全包

三、合同工期

开工日期：

2011年4月01日

竣工日期：

2012年7月25日

合同工期总日历天数115天。

四、质量标准

工程质量标准：

合格

五、合同价款

金额（大写）：

陆拾柒万柒仟壹佰壹拾肆元（人民币）

￥：

677.114.00元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2．1款的规定一致。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

《专用条款》中没有具体约定的事项，均按《通用条款》执行。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

合同订立地点：

查哈阳农场

本合同双方约定签定盖章后生效，并报建设行政主管部门备案。

发包人：

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电子：

承包人：

建设行政主管部门备案意见：

经办人备案机关（章）

年月日

第二部分专用条款

一、总则

2、合同文件及解释顺序

2.1（10）组成合同的其他文件：

按通用条款约定顺序

3、语言文字和适用法律、标准及规

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、法规、规章及有关文件：

中华人民国合同法、建筑法、招标法、及建设工程质量管理条件等

3.3适用标准、规

约定适用的标准、规的名称：

执行国家现行施工及验收规和工程建设强制性条文

发包人提供标准、规、技术要求的时间：

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

开工前提供施工图5套

发包人对图纸的要求：

5、通讯联络

5.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）各方通讯地址和收件人

查哈阳农场

通讯地址：

查哈阳农场场直

收件人：

海龙

邮编：

162116

建华

监理单位

造价咨询单位

（2）视为送达的其他方式：

6、工程分包

6.1（3）指定分包工程：

无

7、文物和地下障碍物

7.2发包人指出的地下障碍物：

无

12、财产

12.1关于施工机械的约定：

二、合同主体

13、发包人

13.1发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地、施工合同备案等工作，使施工场地具备施工条件的时间：

（2）施工所需水、电、通讯线路接通的时间及地点：

（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：

（4）

（5）办理有关所需证件的约定：

开工前由甲方完成

（6）组织现场交验的时间：

（7）组织图纸会审和设计交底的约定：

开工前二天

（8）

（9）发包人应做的其他工作及其约定：

委托给承包人负责的部分工作有：

13.2支付期及支付方式的约定

（1）工程价款支付期限

□按合同支付的有关规定

□其他特殊说明：

（2）工程价款支付方式：

□按协议书所注明的银行转帐

□支票支付

□其他方式：

14、承包人

14.1承包人有关工作的约定

（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

费用承担：

（9）承包人应做的其他工作及要求:

14.2承包人负责的设计的约定

（1）合同规定由承包人负责的设计：

（2）承包人提供设计的时间：

（3）费用承担：

16、发包人代表

16.1发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命的发包人代表是海龙，联络通讯地址如下：

查哈阳农场场直邮政编码：

联系：

0传真：

0

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：

对工程进度、质量、投资进行控制，鉴定设计变更及工程价格调整。

17、监理工程师

17.1负责工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：

法定代表人：

（2）任命为监理工程师，其联络通讯地址如下：

邮政编码：

传真：

17.3（10）需要发包人批准的其他事项：

变更建设单位与施工单位签署的工程合同，审查鉴定设计变更及工程价款调整

18.1负责工程的造价咨询企业及任命的造价工程师

（1）造价咨询企业：

法定代表人：

（2）任命为造价工程师（或造价员），其联络通讯地址如下:

18.3（4）需要发包人批准的其他事项：

19、承包人代表

19.1承包人任命建华为承包人代表，其通讯联络地址如下：

承包人任命为技术负责人，其职称

20、指定分包人

20.1事先指定的分包人及有关规定：

三、担保、保险与风险

22、工程担保

22.1承包人向发包人提供履约担保的约定：

（1）履约担保的金额：

（2）提供履约担保的时间：

□签订本合同时。

□其他时间，具体为：

（3）出具履约担保的银行：

22.4发包人向承包人提供支付担保的约定

（1）支付担保的金额：

（2）提供支付担保的时间：

（3）出具支付担保的银行：

22.8担保容、方式和责任等事项的约定：

25、不可抗力

25.1关于不可抗力的约定：

（1）级以上的地震；

（2）级以上的持续天的大风；

（3）mm以上持续天的大雨；

（4）年以上未发生过，持续天的高温天气；

（5）年以上未发生过，持续天的严寒天气；

（6）年以上未发生过的洪水。

（7）其他：

26、保险

26.1发包人委托承包人办理的保险事项有：

□通用条款26.1款的第

（1）项；

□通用条款26.1款的第

（2）项；

□通用条款26.1款的第（3）项。

26.8对保险事项的其他约定：

四、工期

27、进度计划和报告

27.3对承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：

2011年7月1日开工，2012年3月25日竣工

五、质量和安全

35、质量目标

35.1

（1）评比项目：

（2）增加的费用或奖惩办法：

35.2双方共同选定的工程质量检测机构：

40、发包人供应材料设备

40.1约定发包人是否供应材料设备

□发包人不供应材料设备，本条不适用。

□发包人供应材料设备，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

40.6发包人供应材料设备的结算方式：

44、隐蔽工程和中间验收

44.1中间验收部位包括：

46、工程试车

46.1约定是否试车

□不需要试车，本条不适用。

□需要试车，试车的容及具体要求如下：

主体及各分部分项工程的验收

48、竣工验收

48.1中间交工工程的验收

□合同工程无中间交工工程，本款不适用。

□合同工程有中间交工工程，各中间交工工程的围、计划竣工时间如下：

六、工程造价

50、合同价款的确定方式

50.2合同价款的确定方式

□50.2

（1）；

□50.2

（2）；

□50.2（3）；

□其它方式：

51、合同价款的调整

51.1合同价款的调整因素包括：

□工程量的偏差；

□工程变更；

□法律、法规、国家有关政策及物价的变化；

□费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

□一周非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；

□其他调整因素：

51.2

（1）合同价款包含的风险围：

（2）风险费用的计算：

□风险系数：

□风险金额：

（3）风险围以外合同价款的调整：

□法律、法规和国家有关政策及物价变化；

□一周非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；

51.3

（1）材料价差的调整方法：

（2）合同价款的调整因素包括：

□法律、法规和国家有关政策变化；

□工程造价管理机构发布的造价调整；

（3）各项费率的具体标准：

53、暂列金额

53.1本合同暂列金额：

万元。

55、提前竣工奖与误期赔偿费

55.1提前竣工奖的约定

□不设提前竣工奖，本款不适用。

□设提前竣工奖，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。

55.2误期赔偿费的约定

（1）每日历天应赔付额度元。

（2）误期赔偿费最高限额元。

58、法律、法规、国家有关政策及物价的变化

58.1物价变化引起合同价款的调整

□合同价款不因物价涨落而调整，本款不适用。

□物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整方法约定如下：

58.2投标截止日期：

59、支付事项

59.2约定利率

□按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率；

□约定为：

60、预付款

60.1关于预付款的约定：

预付款的金额为3,099,021.00元或合同价款的30％，支付办法转帐

60.3预付款抵扣办法：

□预付款按照期中应支付款项的（百分比）扣回，直到扣完为止；

□其他抵扣方式：

61、安全生产措施费

61.1安全生产措施费的容、围和金额的约定：

（1）安全生产措施费的容及围：

□按通用条款的规定，以省现行有关安全文明施工的规定为准；

□发包人的其他要求：

（2）安全生产措施费的总额万元。

61.2

（1）安全生产措施费预付、支付办法：

□通用条款61.2款的规定；

□其他：

（2）安全生产措施费的抵扣方式：

62、进度款

62.1支付期间：

□以月为单位；

□以季度为单位；

□以形象进度为准，具体为：

工程竣工验收合格后，预留5%工程质量保证金，其它工程款一次性付清，质保期为一个生产周期结束。

64、竣工结算

64.1结算的程序和时限：

□按通用条款64.2款至64.7款的规定办理；

□不按通用条款64.2款至64.7款的规定。

办理结算程序和时限为：

64.8发包人对工程竣工结算的特殊要求：

65、质量保证金

65.2质量保证金的金额及扣留

（1）质量保证金的金额：

□按通用条款的规定，为合同价款的5％。

□约定为

（2）质量保证金的扣留：

□按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%；

□其他扣留方式：

65.3质量保证金的利率：

七、合同争议、解除与终止

67、合同争议

67.5双方同意选择下列一种方式解决争议：

□向分局法院申请仲裁；

□向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、采用工程量清单计价的工程应特别遵循的约定

72、工程量的偏差

72.2工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法：

□按通用条款本款的规定进行调整；

□按以下约定进行调整：

72.3工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

九、其他

75、要求

75.1信息提供的时间：

76、合同份数

76.1合同文本的提供

□按通用条款本款的规定，由发包人提供。

□不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：

76.3合同正本贰份，其中发包人壹份，承包人壹份，副本贰份，其中发包人壹份，承包人壹份。

77、补充条款

1、发生安全事故由责任方承担。

2、本工程施工以外的费用由发包人承担。