总包与分包安全生产管理协议书.docx

总包与分包安全生产管理协议书.docx

《总包与分包安全生产管理协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总包与分包安全生产管理协议书.docx（11页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

总包与分包安全生产管理协议书

总包与分包安全生产管理协议书

总包方：

（以下简称甲方）

分包方：

（以下简称乙方）

为加强施工现场安全生产工作管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规、规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方的安全管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。

一、工程名称：

二、分包内容（范围）：

招标图纸以内所有加固工程：

（详见分部分项清单）

三、分包单位安全生产许可证号：

（京）JZ安许证字[2011]231755

四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求：

在施工生产过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。

五、责任和义务：

（一）甲方的责任与义务

1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求；

2、负责审查劳务资质和安全生产许可证，不得将工程分包给不具备相应资质的单位施工。

负责将本单位安全管理要求对乙方进行全面施工安全技术交底，并有书面记录或资料；

3、负责对本工程实施统一的监督、检查和管理，统一规划施工现场平面布置，按CIS企业形象设计及相关要求设置施工区、办公区、民工生活区和现场围挡；

4、当遇有两个（含两个）以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时，负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》；

5、负责编制施工组织总设计和安全技术措施、方案，并针对工程施工特点，对乙方进行详细的书面安全技术交底，并监督检查执行情况；

6、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工中存在的违章行为、安全隐患进行督促整改、处罚直至停工整顿；

7、负责生产安全事故的报告工作，现场发生事故后，积极处理抢救，并按规定程序上报；

8、负责督促乙方对施工人员进行实名制管理和民工工资发放工作。

9、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方；

（二）、乙方的责任与义务

1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准、规范，并严格执行甲方的各项安全管理规章制度；

2、乙方应服从甲方的统一组织协调和监督管理，严格按照甲方有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理，自觉维护甲方的整体利益和社会信誉；

3、乙方必须配合甲方及时签订安全生产管理协议书和工程劳务分包经济合同；

4、乙方需配合甲方做好北京市关于落实“实名制卡”制度的劳务备案注册工作，积极主动配合甲方做好新工人入场安全教育培训及考核工作，未经教育培训和考核不合格人员，均不得安排进入施工现场进行作业。

5、乙方必须积极参加上级和项目部组织的各项安全活动。

6、乙方负责提供劳动人员的个人劳动防护用品（如安全带、安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等），所有防护用品必须合格有效，并将相关资料（如产品合格证、安全生产许可证、检测报告等）报送甲方备案。

7、不得将其承包的工程以任何名义再次分包或非法转包；

8、乙方应保证所提供的相关资质证明材料真实、合法、有效；

9、乙方应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规，保证其用工的合法性。

乙方必须按国家有关规定，为施工人员配备合格的安全防护用品；

10、乙方应按照相关规定配备专职安全管理人员，施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

；各班组长担任兼职安全员，佩戴红袖标上岗。

11、乙方用于本工程项目的施工机械、脚手架及安全防护用品必须满足安全使用需要，经检查、验收（检测）符合要求后方可使用，相关资料手续报甲方备案，并在施工过程中应经常进行检查维护；

12、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育和各工种安全操作规程教育、考核，并将考核成绩单和操作证书复印件报甲方备案；

13、分项工程施工前，乙方应对施工区域、作业环境及甲方提供的电器、机械设备等进行检查、验收，符合安全要求后双方签字确认，在使用过程中发生事故，由乙方承担全部责任；

14、乙方不得超越指定的施工范围进行施工，应划定施工区域，并禁止无关人员进入施工现场。

乙方不得擅自使用未经甲方同意的设施设备；不得擅自拆除甲方原有的防护设施及标志；

15、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方检查提出的安全隐患必须按时整改并反馈；

16、乙方负责将本施工区域内的重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施告知本单位施工人员；

17、乙方负责将本单位作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知本单位的施工人员；

18、乙方按规定程序及时报告事故隐患和生产安全事故；

19、乙方根据所承包工程需要，必须使用持合格证书的特种作业人员进行相关作业，严禁无证人员从事其作业；

20、乙方进入施工现场施工，必须严格按照职业健康安全管理体系和环境管理体系要求认真贯彻执行，建立健全安全和环保组织，遵守一切规章制度，服从甲方管理，如未按照要求执行，甲方有权对乙方进行经济处罚和停工处理。

被上级检查处罚或曝光的，乙方负全部责任。

六、事故处理：

1、由于甲（乙）方责任造成乙（甲）方人员伤害事故或设备事故者，按上级主管部门确定的责任划分进行承担相应的责任。

2、乙方在施工过程中发生安全事故和设备事故后，应立即报告甲方，由甲方按规定程序逐级上报。

乙方积极配合事故调查；

3、乙方承担由于自身管理不善或因乙方施工人员过失所造成安全事故的全部责任；

4、对于不可抗力的自然灾害所引起的安全事故，由双方共同协商解决；对于乙方应预料到、或已预料到，但未采取防范措施所引起的安全责任事故，由乙方承担全部责任。

5、对发生的事故，甲方根据集团的管理标准对乙方进行相应的经济处罚。

七、违约责任

1、双方要全面履行各自的责任与义务，如果出现违约，本着“谁违约、谁负责”的原则处理。

如果发生生产安全事故，由主管部门进行裁决和处理；

2、乙方违反法律、法规、规章制度和本协议的规定，造成施工安全事故，除接受政府有关部门处罚外，甲方将按照安全生产管理制度给予同等处罚；

3、乙方未配备合格安全管理人员的；未全面执行安全技术措施、施工组织设计和安全技术交底的；用于本工程项目的电器、机械设备及安全防护用品不满足施工需要的，甲方有权对乙方进行经济处罚或要求停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担；

4、乙方特种作业人员无证上岗，甲方有权按照安全生产管理制度进行处罚；

5、乙方对甲方提出的安全隐患未及时整改的，每逾期一天，甲方按每条100元/天进行处罚（重大隐患可加大处罚力度）；

八、补充条款（由项目部根据具体情况，进行具体条款补充）

1、施工人员必须遵守施工现场的各种安全规章制度，严禁违规操作，违反劳动纪律。

必须服从项目部及各级领导的工作安排。

2、由于项目工程地理位置较特殊，故不准施工人员随意出入工地，有事必须经过项目部管理人员同意方可出入。

严禁发生酗酒闹事、打架斗殴等不良行为的发生。

九、其他

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，可以向属地人民法院提起诉讼；

2、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同；

3、本协议有效期限：

自进场施工之日起至工程完工退场之日止；

4、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效；

5、本协议书中凡属国家、地方政府已有规定的，按有关规定执行，凡属国家、地方政府没有规定的，双方可随时协商进行补充；

甲方法定代表人

或委托代理人签字：

甲方（盖章）

年月日

乙方法定代表人

或委托代理人签字：

乙方（盖章）

年月日

施工现场临时用电安全管理协议书

总包方：

（以下简称甲方）

分包方：

（以下简称乙方）

为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）等法律、法规、规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方的安全管理责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。

一、工程名称：

二、分包内容（范围）：

招标图纸以内所有加固工程：

（详见分部分项清单）

三、分包单位安全生产许可证号：

（京）JZ安许证字[2011]231755

四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求：

在施工生产过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。

五、责任和义务：

（一）甲方的权利、责任和义务

1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。

负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。

2、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。

3、负责提供施工电源，并把施工电源送到（经双方共同验收）符合安全标准的B级配电箱。

并对乙方的使用情况进行监督检查。

4、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。

发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。

并监督整改落实情况。

6、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

（二）乙方的权利、责任和义务

1、严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、向甲方提供书面的临时用电申请。

设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

3、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。

加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。

保证临时用电符合有关安全用电标准。

4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

5、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出改进意见。

有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。

对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

6、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。

特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。

向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

7、现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。

六、补充条款（由项目部根据具体情况，进行具体条款补充）

1、工地的临时用电及电气设备必须由专业电工完成，禁止非专业人员从事带电工作。

2、施工人员在拆除作业中，必须确认拆除部位已经断电后，方可进行施工作业。

七、其他

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，可以向属地人民法院提起诉讼；

2、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同；

3、本协议有效期限：

自进场施工之日起至工程完工退场之日止；

4、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效；

5、本协议书中凡属国家、地方政府已有规定的，按有关规定执行，凡属国家、地方政府没有规定的，双方可随时协商进行补充；

甲方法定代表人

或委托代理人签字：

甲方（盖章）

年月日

乙方法定代表人

或委托代理人签字：

乙方（盖章）

年月日

施工现场环境保护管理协议书

总包方：

（以下简称甲方）

分包方：

（以下简称乙方）

为加强施工现场环境保护管理，认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》、《绿色施工管理规程》等法律、法规、规定，结合工程实际情况，为进一步明确甲、乙双方环境保护管理的责任和义务，经双方共同协商，签订本协议。

一、工程名称：

二、分包内容（范围）：

招标图纸以内所有加固工程：

（详见分部分项清单）

三、分包单位安全生产许可证号：

（京）JZ安许证字[2011]231755

四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求：

在施工生产过程中，双方应共同遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准》、《绿色施工管理规程》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。

五、责任和义务：

（一）甲方的权利、责任和义务

1、贯彻落实国家及北京市施工现场环境保护的有关规定。

负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护进行检查和指导。

2、审阅乙方施工组织设计及施工方案中环境保护措施摘要，并把乙方施工组织设计及施工方案中环境保护措施摘要进行备案。

3、负责审阅乙方建筑场地示意图，要标明各种污染源的位置。

污染源包括：

强噪声机械设备的位置、垃圾站的位置、搅拌机的位置、食堂的位置、油料库的位置、砂石料场的位置、水泥库的位置、脱模剂存放的位置等。

4、按照有关施工现场环境保护的标准对乙方的施工现场环境保护进行监督和检查。

发现乙方在施工现场环境保护中存在隐患必须责成乙方予以整改。

并监督整改落实情况。

5、对乙方环境保护人员的花名册及培训记录进行存档备案。

未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

（二）乙方的权利、责任和义务

1、严格执行国家及北京市施工现场环境保护的有关规定，对施工区域内自行管辖的环境保护负全面管理责任。

2、向甲方提供书面的施工组织设计及施工方案中环境保护措施规划。

3、向甲方提供书面的建筑场地示意图，并标明各种污染源的位置。

污染源包括：

强噪声机械设备的位置、垃圾站的位置、搅拌机的位置、食堂的位置、油料库的位置、砂石料场的位置、水泥库的位置、脱模剂存放的位置等。

4、乙方人员进入施工现场必须正确配戴使用个人防护用品，认真执行甲方的环境保护交底，并及时编制和执行《环境保护措施》，为了确保施工现场安全生产文明施工的顺利完成。

5、乙方进入甲方施工现场的车辆尾气排放必须符合标准，不准泄露油污，运输颗粒或粉状物资时，必须遮盖严密，不准遗撒。

运输化学物品时产品必须按国家安全条款包装，不准遗撒和泄漏，并按规定配备防护设备及消防器材，搬运货物必须轻拿、轻放，不准抛扔，在现场禁止鸣笛和在现场冲洗车辆。

出场车辆需在冲洗点对车辆进行冲洗，不得携带泥沙出场。

6、对环境保护专、兼职人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。

环境保护人员必须依照有关规定持证上岗。

向甲方环境保护人员花名册、上岗证复印件和培训记录。

7、乙方人员应严格执行双方制定的环境保护措施，如：

施工现场主要道路进行硬化处理，裸露地面采取覆盖或绿化；必须设立清扫小组；对硬化路面定时洒水降尘；必须设立密闭式垃圾站；必须设置洗车池、沉淀池；食堂设隔油池；生活垃圾在指定地点存放等。

六、补充条款（由项目部根据具体情况，进行具体条款补充）

1、严禁夜间施工，影响周围居民正常休息。

2、必须做好防尘降噪工作，防止扬尘对周围环境的影响。

七、其他

1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，可以向属地人民法院提起诉讼；

2、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同；

3、本协议有效期限：

自进场施工之日起至工程完工退场之日止；

4、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效；

5、本协议书中凡属国家、地方政府已有规定的，按有关规定执行，凡属国家、地方政府没有规定的，双方可随时协商进行补充；

甲方法定代表人

或委托代理人签字：

甲方（盖章）

年月日

乙方法定代表人

或委托代理人签字：

乙方（盖章）

年月日