勘察设计合同示本Word文档格式.docx
《勘察设计合同示本Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察设计合同示本Word文档格式.docx（25页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
律师365（/）合同栏目，找律师就上律师365
篇二：
9建设工程勘察合同范本（XX年修订稿）
GF-XX-0203
建设工程勘察合同
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]
工程名称：
工程地点:
合同编号：
（由勘察人编填）
勘察证书等级：
发包人：
勘察人：
签订日期：
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
发包人委托勘察人承担任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：
。
工程建设地点：
工程规模、特征：
工程勘察任务委托文号、日期：
工程勘察任务（内容）与技术要求：
按设计单位提供的工程地质勘察任务书及发包人其它书面要求执行。
承接方式：
委托。
预计勘察工作量：
。
第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份及光盘壹张，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
开工及提交勘察成果资料的时间：
本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
费用结算及支付方式
本工程勘察按国家规定的现行收费标准国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格[XX]10号）优惠%计取费用。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
勘察成果通过施工图审查后10天内，勘察人应提供手续完善、完整的勘察结算资料报发包人办理结算审计。
发包人按长沙市大河西先导区管委会及长沙先导投资控股有限公司有关规定对勘察费用结算进行初审，并按程序上报长沙先导投资控股有限公司进行二审审定（先导区管委会政府性直接投资项目以三审审定结论为准），最终审定结算作为双方费用结算的有效依据。
本工程估算勘察费暂定￥元（大写：
人民币元）。
（1）合同签订生效后，勘察人提交勘察正式成果资料后，发包人支付合同暂定勘察费的30%；
（2）勘察成果通过施工图审查、勘察结算终审审计完成后，发包人累计支付至勘察结算终审金额的95％；
（3）基础工程验收合格后一次性付清余款。
其他支付约定
（1）发包人向勘察人每次付款前，勘察人应向发包人开具对等增值税专用发票（A、增值税税控系统专用设备开具的；
B、发票联和抵扣联），并提供税务机关核发的增值税专用发票领购簿供发包人查验，以证明发票的真伪，否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。
因勘察人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，勘察人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等）。
（2）勘察人应按照发包人要求，及时向发包人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。
因勘察人开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，勘察人需向发包人承担赔偿责任（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等）。
（3）勘察人向发包人开具的增值税专用发票，勘察人必须确保发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与本合同相一致。
因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，勘察人需向发包人承担赔偿责任（包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等）。
勘察人收取价外费用的，需依法开具增值税专用发票。
必要时，发
包人需协助勘察人提供开票所需资料。
（4）如果勘察人是一般纳税人，勘察人应提供营业执照、一般纳税人资格认定的《税务事项通知书》复印件，作为本合同附件。
同等条件下，发包人有权优先选择一般纳税人企业，取得可以进行抵扣的增值税专用发票，降低当期应纳增值税。
（5）发包人以汇款/支票方式向勘察人支付合同价款。
发包人需要委托第三方向勘察人支付合同价款的，由发包人负责提供委托协议作为本合同的附件。
第五条发包人、勘察人责任
发包人责任
发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题。
工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量办理现场签证并支付勘察费。
由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。
发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；
如发生上述情况，发包人应负法律责任，
篇三：
建设工程勘察设计合同样式范本
建设工程勘察设计合同样式范本
发包方：
_________承包方：
_________
根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________；
工程地点__________；
工程规模__________；
工程投资__________；
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。
（见附表一、二）第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后＿＿天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在＿＿天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。
本工程的勘察费为＿＿元估算设计费为＿＿元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；
承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
（1）
（2）（3）
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1、承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；
调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商
局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列＿＿项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：
《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；
副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：
承包方（盖章）：
鉴（公）证意见：
地址：
地址：
经办人：
法定代表人（签名）：
法定代表人（签名）：
鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：
委托代理人（签名）：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间年月日签约地点___________有效期限年月日至年月日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行__________________________设计工作。
工程设计项目表
附表二：
工程、地质勘察委托书
附表三：
建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表
双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料
篇四：
建设工程勘察设计合同范本
建设工程勘察设计合同
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：
年月日签订地点：
建设部、国家工商行政管理局制定
（参照本）
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲方委托乙方承担工程勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。
国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。
此项填写初步设计批复文件。
此项填写工程项目审定概算书。
第二条本合同项目的名称、阶段、规模、投资、勘察设计范围、内容及标准：
项目名称、规模
工程规模：
一次部分：
二次部分：
勘察设计阶段、范围
按各项目审定的工程建设技术方案完成可研（选址）、初设、施工图等阶段勘察设计。
变电所电气、通信、土建等全站范围系统化设计。
线路电气、结构等全套系统设计。
设备标书的技术规范书编制。
施工图修正概算书编制。
工程竣工投产，负责出版竣工图。
及时派驻现场设代。
按国家现行电力工程勘察、设计规程进行勘察设计。
第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件：
第四条乙方向甲方交付的勘察设计文件及份数
各工程交付的勘察设计文件时间详见附表。
乙方按甲方指定的部门交付文件。
勘察设计工期如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延或另行商议。
第五条取费标准及拨付办法
本合同中各项目的工程勘察设计按国家现行有关规定的收费标准及中标下浮百分数计算、支付，国家规定的取费标准中没有规定
的收费项目，由双方协商议定。
根据本工程审定概算及中标通知书，在计算勘察设计费的基础上下浮%，甲方应向乙方支付勘察设计费：
人民币（大写）元整（￥元）勘察设计等费用详见附表。
勘察设计费的支付方法为：
本合同生效后天内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的20%，计人民币（大写）元整（￥元）作为定金。
（本合同履行后，定金抵作勘察设计费）
乙方提交设计文件后天内，甲方向乙方支付勘察设计费总额的30%，计人民币（大写）元整（￥元）。
乙方提交全部设计文件后天内，甲方向乙方支付勘察设计费（预算编制费除外）总额的30%，计人民币（大写）元整（￥元）。
余下勘察设计费总额的20%作为质保金，待工程竣工后扣除设计修改造成损失赔偿甲方的费用后付清。
施工图预算书交付15天内甲方向乙方付清预算编制费。
双方委托银行代付，代收有关费用。
第六条双方责任。
甲方责任：
甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第四条规定交付勘察设计文件时间顺延。
甲方变更项目的勘察设计内容、规模、范围、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，或未能按期提供勘察设计必
须的资料或工作条件而造成乙方勘察设计返工、或修改设计时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工时、工作量向乙方支付费用。
在合同履行期间，甲方无正当理由单方解除合同或单方违约致使合同无法履行的，乙方未开始勘察设计工作的，不退还甲方已付的定金；
已开始勘察设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段勘察设计费的一半支付；
超过一半时，按该阶段勘察设计费的全部支付。
甲方应按本合同第五条规定的金额和时间（遇节假日顺延）向乙方支付勘察设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金。
逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
甲方上级对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察设计费。
甲方要求乙方比合同规定时间提前提交勘察设计文件时，甲方应支付赶工费。
甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件；
甲方协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。
甲方应保护乙方的勘察成果和设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的勘察成果和设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。
乙方责任：
乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付
篇五：
勘察设计合同范本
勘察设计合同范本
XXX
承包方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。
第一条工程名称：
_XXX县XXX乡XXX新型农村社区基础设施建设设计；
第二条工程地点：
XXX县XXX乡。
第三条委托方根据本合同规定委托承包方对XXX乡XXX新型农村社区基础设施建设设计，勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。
本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；
第四条委托方的义务
1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供
的时间、进度与资料的可靠性负责。
2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供工作和生活条件：
3．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
4．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
5.委托方在规定的时间内依据招标文件规定，向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。
委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。
6.委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，设计方提交规划成果可以顺延并承担相应的补偿费用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
2.提交勘察成果的范围、进度根据委托方要求进行，设计文件份数，根据需要承包方提供成果资料4套。
3．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行设
计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算。
第六条违约责任
1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
2．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费1‰的违约金。
3．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
4．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
5．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的1‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，合同双方任何一方均可合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条附则
1.承包方为本合同项目的服务至设计材料上报审查批准为止。
2.本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
3.本合同双方签字盖章即生效。
一式4份，委托方2份，设计方2份。
委托方（盖章）：
________承包方（盖章）：
________代理人（签名）：
____
电话：
__________________
签约时间____年____月__日代理人（签名）：
____电话：
__________________签约地点________________
篇六：
建设工程勘察设计合同示范文本
附件3
合同编号：
工程名称：
工程地点:
勘察设计人：
勘察设计证书等级：
签订日期：
签订地：
山西晋城
发包人：
[与营业执照一致]
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条本合同签订依据
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管
升级会员 