建筑工程管理与实务模拟49.doc
《建筑工程管理与实务模拟49.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程管理与实务模拟49.doc（8页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
命题趋势权威试卷（五）
一、单项选择题（共40题。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）
场景
（一）某建筑工程建筑面积200000m2，混凝土现浇结构，筏板基础，地下3层，地上13层，基础埋深13m。
基坑开挖后进行验槽，并对基地进行钎探。
根据场景
（一），回答下列问题：
1．拱和高度大于（）时的梁等结构，可单独浇筑混凝土。
A．0.2mB．0.5mC．0.8mD．1.0m
2．大体积混凝土分层连续浇筑时，振捣棒应插入下层（），以消除两层间的接缝。
A．50mmB．40mmC．30mmD．20mm
3．土方边坡用边坡坡度和（）表示。
A．边坡厚度B．边坡斜度
C．支撑强度D．坡度系数
4．地基验槽通常采用（）。
A．业主意见B．设计要求
C．观察法D．钎探法
5．基坑验槽主要靠施工经验观察为主，而对于基底以下的土层不可见部位，要先辅以（）配合共同完成。
A．垫砂B．钎探C．挤密D．夯实
场景
（二）某建筑工程建筑面积100000m2，现浇剪力墙结构。
底板厚3m，底板混凝土强度等级C36/P12。
底板钢筋施工时，板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋，后来用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。
根据场景
（二），回答下列问题：
6．钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于（）。
A．1.25B．1.00C．0.75D．0.50
7．以下4种钢筋强度最低的是（）。
A．HPB235B．HRB335C．HRB400D．RRB400
8．（）是混凝土强度等级的依据。
A．立方体抗压强度标准值B．棱柱体抗压强度标准值
C．圆柱体抗压强度标准值D．棱柱体抗压强度设计值
9．钢筋强度标准值应具有不少于（）的保证率。
A．75%B．85%C．95%D．97.75%
10．钢筋延伸率是衡量（）的指标。
A．塑性性能B．可焊性C．力学性能D．韧性
场景（三）某建筑工程总建筑面积100000m2凝土强度等级为C35，抗渗等级为P12。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混泥土最高入模温度40℃。
混凝土浇筑12h以后采用覆盖一层塑料膜和一层保温岩棉养护7d。
监理师检查发现底板表面混凝土有裂缝。
根据场景（三），回答下列问题：
11．大体积混凝土的养护时间不得少于（）。
A．7dB．14dC．21dD．28d
12．大体积混凝土浇筑完毕后，应在（）内加以覆盖和浇水。
A．8hB．12hC．36hD．24h
13．当设计无要求时，大体积混凝土内外温差一般应控制在（）以内。
A．15℃B．25℃C．35℃D．45℃
14．下面控制大体积混凝土裂缝的方法中，错误的是（）。
A．适当使用缓凝减水剂
B．在设计许可时，设置后浇缝
C．在保证混凝土设计强度等级前提下，适当增加水灰比，增加水泥用量
D．优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土
15．为使大体积混凝土得到补偿收缩，减少混凝土的温度应力，在拌和混凝土时，可掺入适量合适的（）。
A．缓凝剂B．早强剂C．减水剂D．微膨胀剂
场景（四）某装饰公司承接一饭店的装修改造工程，主要的施工项目包括吊顶、涂料、门窗更换、墙地砖铺设等，重点是吊顶工程。
于2008年5月10日开工，2008年8月20日竣工。
根据场景（四），回答下列问题：
16．吊顶在构造上由（）等部分组成。
A．龙骨B．面层C．预埋件D．结构层
17．墙、柱面砖粘贴前应进行挑选，并应浸水（）h以上，晾干表面水分。
A．1B．1.5C．2D．2.5
18．水性涂料涂饰工程施：
正的环境温度在（）之间，并注意通风换气和防尘。
A．1～5℃B．5～35℃C．35～40℃D．40～70℃
19．混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（）。
A．14%B．12%C．10%D．8%
20．护栏玻璃应使用公称厚度不小于（）的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
A．12mmB．10mmC．8mmD．6mm
场景（五）某市某高校图书馆幕墙工程，主要采用全玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙和石材幕墙。
全玻璃幕墙和隐框玻璃幕墙均在现场打胶施。
幕墙的防火和防雷构造未按设计和规范施工。
根据场景（五），回答下列问题：
21．玻璃板块注胶时，室内温度宜在（）。
A．5～15℃B．15～30℃C．30～36℃D．36℃以上
22．玻璃板块注胶时，相对湿度不宜低于（）。
A．30%B．40%C．50%D．70%
23．玻璃板块加工完成后，应在温度（），湿度（）以上的干净室内养护。
A．15℃，40%B．15℃，50%C．20℃，40%D．20℃，50%
24．全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。
板面与装修面之间的空隙不应小于（）。
A．8mmB．10mmC．12mmD．14mm
25．防火层应采用厚度不小于1.5nm的（）承托。
A．镀锌铝板B．镀锌铁板
C．镀锌钢板D．镀锌铜板
场景（六）某市办公楼工程，总建筑面积20000m2，框架剪力墙结构，2005年2月开工，2006年8月竣工。
屋面工程施工中发现屋面现浇整体式保温材料，用水进行拌和，保温层的含水率超过20%，卷材防水施工完成后，在山墙、女儿墙部位有渗、漏水现象。
根据场景（六），回答下列问题：
26．屋面防水找平层的排水坡度应符合设计要求，平屋面采用结构找坡不应小于（）。
A．1%B．2%C．3%D．4%
27．屋面坡度在（）时，卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
A．1%～3%B．3%～5%C．16%～17%D．17%～18%
28．高聚物改性沥青防水卷材施工，可采用冷粘法、热粘法、（）和自粘法等方法铺贴卷材。
A．热熔法B．冷熔法C．自熔法D．点熔法
29．刚性防水层与山墙、女儿墙以及与凸出屋面结构的接缝处都应做好（）处理。
A．柔性增强B．柔性密封
C．刚性增强D．刚性连接
30．屋面刚性防水层中使用的水泥强度等级不宜低于（）级。
A．32.5B．42.5C．52.5D．72.5
场景（七）某施工单位承接某办公楼工程，总建筑面积19800m2，地上18层，地下1层，基础为桩基筏式承台板，结构形式为现浇剪力墙结构，混凝土采用商品混凝土，强度等级有C25、C30级，钢筋采用HPB235级、HRB335级。
根据场景（七），回答下列问题：
31．钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能，其中力学性能是钢材最重要的使用性能，不包括（）。
A．拉伸性能B．弯曲性能
C．冲击性能D．疲劳性能
32．不锈钢是指含铬量在（）以上的铁基合金钢。
A．10%B．12%C．15%D．20%
33．下列钢筋等级中，HPB235级钢筋的符号是（）。
A．φ
34．普通混凝土划分（）个等级，最高等级为（）。
A．12，C60B．13，C80C．14，C80D．13，C60
35．混凝土的抗拉强度只有抗压强度的（）。
A．1/5～3/5B．1/20～1/10
C．3/10～7/20D．1/30～l/20
场景（八）某市某酒店进行室内装修，主要进行轻钢龙骨吊顶工程，完成后，发现部分吊顶下垂和裂缝，分析原因是吊顶起拱高度不足，主龙骨上悬挂大型吊灯，部分主龙骨间距偏大等。
根据场景（八），回答下列问题：
36．在进行吊顶时，吊杆距主龙骨端部距离不得大于（）。
A．100mmB．200mmC．300mmD．50mm
37．明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于（）。
A．1.2mmB．1mmC．0.8mmD．0.6mm
38．下列不属于明龙骨吊顶饰面板的安装方法的是（）。
A．搁置法B．嵌入法C．卡固法D．拉置法
39．可以靠吊顶工程的龙骨承重的设备是（）。
A．重型设备B．喷淋头C．电扇D．大型吊灯
40．采用搁置法安装明龙骨饰面板时应留有板材安装缝，每边缝不宜大于（）。
A．1mmB．0.9mmC．0.8mmD．0.7mm
二、多项选择题（共10题，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
）
场景（九）某安装公司承接某市一住宅区安装工程的施工任务，为了降低成本，项目经理通过关系购进一批质量低劣、廉价的设备安装管道，并且对建设单位和监理单位隐瞒了实情，工程完工后，通过验收交付使用单位使用，过了保修期后大批用户的管道漏水。
根据场景（九），回答下列问题：
41．建筑工程质量验收应划分为（）。
A．单位工程B．分部工程
C．总工程D．分项工程
E．检验批
42．下列关于单位工程质量验收合格应符合的规定中，正确的是（）。
A．质量控制资料应完整B．观感质量验收应符合要求
C．选抽一项合格的D．所含的分部工程均符合要求
E．部分资料完整
43．检验批的质量应按（）验收。
A．保证项B．一般项目
C．基本项D．主控项目
E．允许偏差项目
44．分项工程质量验收合格应符合（）。
A．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定
B．观感质量验收应符合要求
C．质量控制资料应完整
D．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整
E．具有完整的施工操作依据、质量检查记录
45．当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请（）协调处理。
A．当地质量技术监督局B．当地工程质量监督机构
C．当地建设行政主管部门D．工程监理单位
E．合同约定的仲裁机构
场景（十）某市某酒店于2002年3月竣工后交付使用，2007年2月使用方发现墙体出现裂缝，经鉴定是局部地基沉降所致，属施工地基处理存有缺陷的工程质量问题。
同时又发生了屋面漏水，据此，建设使用方要求原施工单位对以上两个工程质量问题进行保修。
根据场景（十），回答下列问题：
46．根据《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定，建设使用方要求原工程承包单位进行维修的依据应当是（）。
A．该工程的质量保修书B．该工程的施工合同
C．鉴定单位的鉴定报告D．《房屋建筑工程质量保修办法》
E．保修期内的质量保修书
47．下列情况不属于保修范围的是（）。
A．房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷
B．屋面防水重做后一年又有漏水
C．不可抗力造成的质量缺陷
D．因使用不当或者第三方造成的质量缺陷
E．工程材料选用不当引发的质量问题
48．《建筑工程质量管理条例》规定：
建设工程实行质量保修制度。
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
质量保修书中应当明确建设工程的（）等。
A．保修责任B．保修范围
C．保修工期D．保修方式
E．保修期限
49．建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等，其中，双方约定的（）。
A．保修期限必须符合使用年限规定
B．保修期限必须符合国家有关规定
C．保修范围必须符合施工合同规定
D．保修范围必须符合保修书的规定
E．工程基础的保修必须符合国家有关规定
50．建筑工程的保修范围包括（）
A．地基基础工程B．屋面防水工程
C．主体结构工程D．电气管线的安装工程
E．结局安装工程
三、案例分析题（共3题）
（一）
[背景材料]
某建筑工程建筑面积212500m2，混凝土现浇结构，筏板式基础，地下2层，地上13层，基础埋深11.8m，该项工程位于繁华市区，施工场地狭小。
工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南。
施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。
基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350m2软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。
工程主体结构施工时，2层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误造成的。
事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现1层大厅梁柱节点处有露筋；已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符；施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。
工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965m2的外墙贴面砖工作。
业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。
[问题]
1．该工程基坑开挖降冰方案是否可靠?
说明理由。
2．施工单位和监理单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?
说明理由。
3．发现基坑基底有软土区后应按什么工作程序进行基底处理?
4．工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?
5．就该项工程背景资料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些?
（二）
[背景材料]
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。
施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼的施工合同，合同工期为41周。
合同约定，工期每提前（或拖后）ld奖励（或罚款）2500元。
乙方提交了粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。
网络进度计。
划图如下图所示。
施工过程中发生了如下事件。
事件一：
在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。
根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。
因地基复查使基础施工工期延长3d，人工窝工15个工日。
事件二：
辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，并因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。
事件三：
在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4d。
事件四：
因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该项工作工期延长4d，材料损失费1万元。
事件五：
鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该项工作缩短了1周，该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
[问题]
1．该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少?
2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3．该工程可得到的工期补偿为多少天?
工期奖（罚）款是多少?
4．合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%。
在工程清算时，乙方应得到的索赔款是多少?
（三）
[背景材料]
某房屋建筑工程施工总承包二级企业，通过招投标方式承建了城区A住宅楼工程，工程为框架剪力墙结构，地上18层，地下1层，总建筑面积18760m2。
该工程采取施工总承包方式，合同约定工期20个月。
工程中标后，施工企业负责人考虑到同城区的B工程已临近竣工阶段（正在进行竣工预验收和编制竣工验收资料），征得A、B工程建设单位同意，选派B工程项目经理兼任A工程的项目经理工作。
在施工期间，为了节约成本，项目经理安排将现场污水直接排入邻近的河流。
在浇筑楼板混凝土过程中，进行24h连续浇筑作业，引起了附近居民的投诉。
[问题]
1．该施工企业是否具备承建A工程的资质等级要求?
为什么?
2．该施工企业是否可以选派B工程的项目经理担任A工程项目经理?
请说明理由。
3．上述案例中发生了哪几种环境污染形式?
工程施工中可能造成环境污染的形式还有哪些?
4．按照噪声来源划分，本案例中的噪声属于哪种类型?
在施工过程中项目经理部应如何预防此类投诉事件的发生?
命题趋势权威试卷（五）参考答案
一、单项选择题
1．D2．A3．D4．C5．B6．A7．A8．A9．C10．A11．B12．B13．B14．C15．D16．B17．C18．B19．D20．A21．B22．C23．D24．A25．C26．C27．B28．A29．B30．B31．B32．B33．A34．C35．B36．C37．B38．D39．B40．A
二、多项选择题
41．ABCD42．ABD43．BD44．AD45．BC46．AE47．CD48．ABE49．BE50．ABCD
三、案例分析题
（一）
1．该工程基坑开挖降水方案采用在基坑南边布置单排轻型井点不可行。
因为轻型井点应根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位流向、降水深度要求等条件采用单排、双排、环形等方式布置。
单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m，且降水深度不大于5m的基坑，同时，在采用单排轻型井点方案时也应将井点管盎布置在上游，即北边。
因该工程基坑面积大，基础埋深达12.4m，所以不能采用轻型井点降水方案，可采用喷射井点、管井井点或深井井点的降水方案。
2．当基坑开挖到设计标高后，由施工单位和监理单位共同进行验槽的做法不妥。
正确的做法是在基坑开挖到基底设计标高并清理好后，施工单位还必须会同勘察、设计单位和建设单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。
3．当发现基坑基底有软土区后，施工单位不得擅自处理，应及时向监理单位和建设单位汇报，由勘察设计单位组织进行地基补充勘探。
在探明基底情况后?
勘察设计单位进行处理方案设汁。
方案设计完成后须由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位在设计变更单上会签。
施工单位再依据设计变更进行基底处理，监理单位对处理过程进行监控，并对处理结果检查验收。
4．根据发生的工程质量事故和业主检查出的问题反映了施工单位在质量管理中存在如下问题：
施工技术交底不清；自检、互检和交接检验制度不健全，隐蔽工程检查不严格，检查验收制度不落实；质量控制体系不健全，各级施工管理人员管理职责不落实、责任不到位，施工过程控制不严格；施工队伍素质差，施工：
人员教育培训不够。
5．施工单位可以索赔的内容包括地基基底处理发生的费用和工期，更换大理石贴面砖所发生的费用和工期。
（二）
1．该网络计划中，主要控制对象有基础工程、主楼主体工程、设备安装工程、装饰装修工程。
计划工期为41周。
2．事件一：
可提出费用和工期索赔。
因为地质条件变化是甲方应承担的责任。
由此产生的费用及关键工作工期延误都可以提出索赔。
事件二：
可提出费用索赔。
因为乙方费用的增加是由甲方原因造成的，可提出费用索赔；而该项关键工作的工期延误不会影响到整个工期，不必提出工期索赔。
事件三：
不应提出任何索赔。
因为乙方的窝工费及关键工作工期的延误是乙方自身原因造成的。
事件四：
不应提出索赔。
因为室外工程管线材料质量不合格是乙方自身的原因造成的，由此产生的费用和工期延误应由自己承担。
事件五：
不应提出任何索赔。
因为乙方采取的加快施工的技术措施是为了赶工期做出的决策，属于自身原因。
3．该工程可得到的工期补偿为3d。
关键工作中，基础工程工期的延误已获得工期索赔，主楼主体工程工期延长3d，而装饰装修工程工期缩短了1周，其余非关键工作的工期拖延对总工期无影响，总工期缩短了4d，故工期奖励对应的天数为4d，工期奖款＝4天×2500元/天＝10000元。
4．乙方应得到的索赔额＝（15工日×18元/工日十40工日×30元/工日＋50000元十20000元）×（1＋30%）＝929ll元。
（三）
1．具备资质等级要求。
二级企业可承担28层以下的房屋建筑工程。
2．可以。
[理由]发生了A工程中标项目经理不能继续履行职务的特殊情况；B工程项目临近竣工阶段：
经A、B工程的建设单位同意。
3．案例中发生的环境污染有水污染（河道污染、污水排入河道），噪声污染（施工噪声污染）：
还有大气污染（空气污染、粉尘污染、灰尘污染），室内空气污染，土壤污染（别：
地污染）,光污染，垃圾污染（施工垃圾污染、生活垃圾污染、固体废物污染）。
4．本案例中的噪声属于建筑施工噪声（施工机械噪声、混凝上浇筑噪声、振捣噪声）。
预防措施如下：
（1）在施工组织设计（方案）中应编制防止扰民措施，并在施工过程中贯彻实施；
（2）在可能发生夜间扰民作业施工前，提前到相关部门办理审批手续：
升级会员 