交通拥堵路口改造工程设计Word格式文档下载.docx
《交通拥堵路口改造工程设计Word格式文档下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《交通拥堵路口改造工程设计Word格式文档下载.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
设计工期:
承包人应在设计合同签订后20工作日内完成方案修改,方案确定后25工作日内完成初步设计,初步设计审查批准后30工作日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后7工作日内完成补充、修改。
如果延误工期,承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0。
3%;
误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。
9
资金来源
财政资金
10
承包意向人资质要求
详见本工程交易公告
11
勘察/设计/施工图审查人员专业配套要求(据实配备)
12
报名资料收取方式
报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结果.
13
发包价
设计发包价:
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,浮动幅度为0%,发包价暂定为人民币471400.00元(结算时,按广州市花都区财政投资评审中心评审价为准),发包费率4.36%。
承包意向人填写的承包价、承包费率与以上金额不符的报名文件将被拒绝,承包费率在结算时不予调整。
14
承包意向有效期
90日历天(从报名截止之日计起)
15
领取发包价及前期资料
由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。
16
踏勘现场
时间:
自_年_月_日起具备现场踏勘条件;
方式:
建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘;
现场详细地点:
广州市花都区
17
报名资料组成
报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
18
报名资料份数
一份。
19
报名的时间和地点
收件人:
地点:
广州公共资源交易中心花都交易部(广州市花都区新华街公益路22号)。
开始接收报名文件时间:
2014年7月31日14时
截止时间:
2014年7月31日16时
上述时间及地点是否有改变,请密切留意交易答疑纪要的相关信息。
20
摇珠开始时间和地点
1。
摇珠开始时间:
2014年7月31日16时0分
2.地点:
广州公共资源交易中心花都交易部(广州市花都区新华街公益路22号).
3.上述时间及地点是否有改变,请密切留意交易答疑纪要的相关信息.
21
履约担保
承包人提供的履约保函为承包价款的0%。
22
合同价款的调整办法
具体详见本项目合同条款
二、交易须知修改表
本交易须知使用GZZB交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。
本交易文件中不再转录交易须知通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:
http:
//www.gzzbb。
gz。
cn)下载查阅。
条款号:
3。
4修改类型:
修改
原文:
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金.交易保证金必须从其基本账户转出。
现文:
承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.9万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出。
条款号:
5.3
(2)修改类型:
删除
原文:
(2)施工图审查发包价:
本项目根据国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局《转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(穗价【2011】126号文)计算,发包价为人民币元.
5。
3
(1)修改类型:
(1)勘察/设计总报价:
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,浮动幅度为%,发包价为人民币元.
(2)设计总报价:
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,浮动幅度为0%,发包价暂定为人民币47。
14万元(结算时,按广州市花都区财政投资评审中心评审价为准)。
12.2修改类型:
发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市设计类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿.原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
13.2修改类型:
发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉.
发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市设计类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
注:
以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
(以下无正文)
三、交易须知通用条款
(一)交易文件
交易文件的组成
1本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:
第一章交易须知
第二章摇珠办法
第三章合同条款
第四章技术条件(工程建设标准)(另册)
第五章图纸及勘察资料(另册)
第六章发包价及其工程量清单(另册)
1.2承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等.
1.3承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力.
4建设单位(或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
1.5发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。
6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人.
1.7承包意向人获取电子交易文件后,应仔细检查电子交易文件的合法有效性。
合法有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及电子签章。
2.交易文件的澄清与修改
2。
1交易文件发出后,在公告截止时间3日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。
2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。
交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人.
3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分,具有约束作用。
2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。
若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示报名时间不延长。
(二)报名及报名资料递交
3.报名资料的组成:
3.1报名资料由资格文件、《承包意向承诺及声明函》、提交交易保证金凭证三部分组成。
2资格文件主要包括的内容:
(1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;
(2)企业资质证书副本复印件;
(3)拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。
3.3《承包意向承诺及声明函》(格式见交易公告附件二)
4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳万元(注:
交易保证金金额不超过发包价的2%)的交易保证金。
交易保证金必须从其基本账户转出.
3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。
4.报名资料格式
4。
1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式.
2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。
如报名资料未按规定的格式填写,或主要内容不全,或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的,经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格.
5.承包总报价及造价承包和变更结算方式
1本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。
5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5项和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所需要的全部费用.
3
(1)勘察/设计总报价:
本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算,浮动幅度为%,发包价为人民币元。
(2)施工图审查发包价:
4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资,结算时合同价不予调整.
6.报名资料的份数和签署
6。
1承包意向人应按交易须知前附表第18项规定的份数递交报名资料.
2除承包意向人对错误处须修改外,全套报名资料应无涂改或增删.如有修改,修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。
7.报名资料的递交和接收
7。
1承包意向人代表应按交易须知前附表第19项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料,承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料.
7.2若出现以下情况,建设单位将拒绝接收报名资料:
1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的;
7.2.3委托代理人提交报名资料,未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。
7.2.3承包价未按规定填写的。
3在报名截止期前,建设单位拒绝接收符合条件的报名资料,承包意向人可向交易监督机构投诉。
7.4到在报名截止时间止,建设单位收到的报名资料少于三家的,建设单位将依法重新组织交易。
8.报名的有效性
8.1建设单位应根据交易公告所述的合格条件在报名时审核承包意向人的报名资料。
承包意向人未能完全响应交易公告中合格条件的,视为报名不成功,不得参加摇珠.
8.2报名成功参加摇珠的承包意向人不足3家为交易失败。
建设单位应重新发布交易公告.
(三)摇珠及合同签定
9.参加摇珠会
9。
1承包意向人代表可按交易须知前附表第20项所规定的时间和地点参加摇珠,承包意向人是否到场,将不影响摇珠结果。
2若承包意向人未能成功报名的,建设单位将拒绝其参加摇珠。
10.摇珠办法
详见第二章摇珠办法
11.发包通知书
11。
1确定承包人后,建设单位将就《广州市小额建设工程交易管理办法》规定的内容在广州公共资源交易中心公示3日。
11.2建设单位应当自确定承包人后15日内,向交易监督机构提交交易情况的书面报告;
经交易监督机构备案后,方可发出发包通知书。
11.3承包人必须在收到发包通知书后24小时之内以书面形式回复建设单位,确认收到。
12.合同协议书的签订
12。
1建设单位与承包人应于发包通知书发出之日起30日内,按照交易文件和承包人的承包意向商定和签订合同,建设单位和承包人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
2发包通知书发出之日起30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任.原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。
原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。
12.3未经建设单位同意,承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更,否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由承包人承担.
4建设单位支付工程款时,承包人应提供工程所在地发票。
13.履约担保
13。
1在收到发包通知书后的15日内,承包人应按本须知前附表第21项的规定向建设单位递交履约担保;
如果承包人的履约担保是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具.
13.2发包通知书发出之日起15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市勘察/设计/施工图审查类小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。
14.合同生效
合同双方授权代表在合同协议书上签字,并分别加盖双方单位的公章后,合同正式生效.
15.腐败与欺诈行为
在交易和合同实施期间,建设单位要求承包意向人和承包人遵守最高的道德标准。
15.1对本条款的规定,特定义如下词汇:
1)“腐败行为”是指在交易或合同执行期间,通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西,从而影响建设单位有关人员工作的行为;
2)“欺诈行为”是指通过提供伪证影响交易或合同执行,从而损害建设单位利益的行为;
也包括承包意向人之间串通(在报名之前或之后),人为地使交易过程失去竞争性,从而使建设单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为.
15.2如果承包意向人被认定在本交易的竞争中有腐败或欺诈行为,则会被取消承包资格。
一、摇珠办法修改表
声明:
本摇珠办法使用GZZB交易文件范本的摇珠办法通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效.本交易文件中不再转录摇珠办法通用条款,请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站(网址:
http:
//www。
gzzbb。
cn)下载查阅.
修改类型:
增加
无
修改类型:
二、摇珠办法
16.摇珠所依据的规则
16.1《广州市小额建设工程交易管理办法》(穗纪字[2013]33号)。
17.摇珠程序:
17.1将所有已成功报名的承包意向人进行电脑随机排序,并编制序号,作为摇珠时的身份对应.随机排序的序号由各个承包意向人代表签名确认。
承包意向人签字确认时需向建设单位提供有效的法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件,并出示本人身份证。
17。
2承包意向人若不出席摇珠会,视为默认排序序号,不影响后续摇珠。
17.2建设单位摇珠随机抽取3个序号,依先后顺序确定为1至3名承包候选人.
18.确定承包人
18.1建设单位按照交易须知前附表第20条规定的时间和地点组织摇珠,根据摇珠结果,最终确定承包候选人。
18。
2摇珠后,建设单位应按照摇珠先后顺序确定的承包候选人,依次推荐为第一承包候选人至第三承包候选人,并编制摇珠报告。
18.3建设单位应当确定排名第一的承包候选人为承包人.
18.4排名第一的承包候选人放弃承包的或者按照相关规定被取消资格的,建设单位可以确定排名第二的承包候选人为承包人,以此类推.
5如果所有承包候选人均出现前款所列的情形,为交易失败,建设单位依法重新组织交易。
18.6摇珠结果应按原公告发布方式进行公示,公示期为3天。
承包意向人或者其他利害关系人对承包候选人有异议的,应当在公示期间向建设单位提出。
附表一
摇珠序号确认表
工程名称:
序号
承包意向人名称
摇珠序号
承包意向人签名确认
建设单位代表:
招标代理机构代表:
日期:
附表二
摇珠结果确认表
工程名称:
摇珠结果
对应的承包意向人名称
第一候选人
第二候选人
第三候选人
建设单位代表:
另册.
第四章前期资料及工作要求
一、前期概况
交通拥堵路口改造工程是我区2014年十大民生实事项目,并已纳入我区2014年人居环境整治项目。
该工程经咨询区公安分局交警大队意见,并邀请交通专业人员现场调查,综合广大市民意见,针对我区中心城区内及各镇街主要拥堵路口进行优化改造,已形成初步设计方案.具体工程概况如下:
本工程位于广州市花都区,规模为:
合共整治27个交通拥堵路口,改造相关路口的交通安全设施、交通标识、渠化路口等工程,道路规划等级为主、次干道,详细部位如下:
具体路段(路口)
规模
S114线—镜湖大道路口改造工程
S114线与镜湖大道路口
主干道
S118线改造工程
花东镇政府至花东派出所路段
凤凰路—商业大道路口改造工程
凤凰路与商业大道路口
凤凰路马鞍山公园门前
龙珠至迎宾段
迎宾大道—合和新城路口改造工程
迎宾大道与合和新城路口
迎宾大道—茶园路口改造工程
迎宾大道与茶园路口
迎宾大道-大华一路路口改造工程
迎宾大道与大华一路路口
迎宾大道茶园至公益段改造工程
迎宾大道茶园至公益段
大华一路改造工程
迎宾大道至龙珠路路段
支路
大华一路与龙珠路口
次干道
建设路-凤华路口改造工程
建设路与凤华路口
紫薇路沿线路口改造工程
紫薇路与百寿路口
紫薇路与凤凰路口
紫薇路与曙光路口
紫薇路与天贵路口
工业大道—新街大道路口改造工程
工业大道与新街大道路口
花港大道改造工程
花港大道与车城大道路口
花港大道与工业大道路口
三东大道沿线路口改造工程
三东大道与茶园路口
三东大道与公益路口
三东大道与百寿路口
公益路-宝华路口改造工程
公益路与宝华路口
公益路—松园路口改造工程
公益路与松园路口
广清高速农新路出口路段改造工程
广清高速下农新路,200米加油站位置
云山大道—公园前路口改造工程
云山大道与公园前路口
云山大道-建设路口改造工程
云山大道与建设路口
新雅立交下口路段改造工程
新雅立交下口(环湖路与花城路路口)
龙珠路—茶园路口改造工程
龙珠路与茶园路交界
炭步镇东风大道路口改造工程
炭步镇东风大道路口
田美市场路口改造工程
田美市场路口
23
桂花路口改造工程
桂花路口
24
建设路口改造工程
建设路口
25
空港大道路口改造工程
空港大道路口
26
花城路口改造工程
花城路口
27
新中路路口及建设路口改造工程
新中路路口、建设路口
二、工作要求
(1)进一步完善方案设计.结合区域现实情况,在区公安分局交警大队协助下继续完善改造方案,指导下阶段初步设计,力争改造后各路口通行能力达到预期效果.
(2)完成初步设计及概算文件编制,初步设计需达到相关技术要求及设计深度,概算文件编制需合理、严谨,概算不能超过投资估算。
(3)完成施工图设计和施工图预算编制,施工图设计需达到设计深度要求,预算编制科学、合理,同时做好施工后现场服务等工作。
第五章设计发包价计算表
发包价依据国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》,以本工程的建安费1080万元为计费基数计算,具体计算步骤如下:
(1)本工程设计费(以本项目工程建安费1080万为计费基数,按专业调整系数0。
9,工程复杂程度调整系数1。
15计算):
【38.8+(1080—1000)×
(103。
8-38.8)÷
(3000—1000)】×
0。
9×
1.15=42。
85万
(2)施工图预算编制费用(按照设计费的10%计算)
42.85×
10%=4。
29万元
(3)本工程发包价合计:
42.85+4。
29=47。
14万元